Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Настоящим сообщаем, что планируется проведение тендера на закупку услуг для Филиала №5 «ЯКХЗ» ООО «ЮГМК ДОНЕЦК»: «Цех улавливания химических продуктов коксования (ЦУХПК).
Оферты (коммерческие предложения) должны быть в подписанном виде с мокрой печатью.
Оферты, полученные после срока, указанного в данном запросе, а также направленные по иным реквизитам рассматриваться не будут.
Участвуя в конкурентной проработке, ООО «ЮГМК Донецк» не принимают на себя каких-либо обязательств перед Участником по заключению договора и/или приобретению ТМЦ.
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДОНБАСС СТРОЙ» (ООО «СК ДС»), далее именуемое «Подрядчик», в лице Исполнительного директора Тимошенко Сергея Михайловича, действующего на основании Доверенности №18 от 03 сентября 2024г., с одной стороны и
___________________________, далее именуемое «Субподрядчик», в лице Генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
Основные понятия:
Заказчик - лицо, на территории и объектах которого производятся работы, и заключившее с Подрядчиком соответствующий Договор на выполнение работ.
Территория выполнения работ – объект/строительная площадка, на которой производятся работы.
Предмет договора
Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить комплекс работ (далее по тексту – «Работы») на объектах Подрядчика, а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Субподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии со Спецификацией заключенной Сторонами по форме Приложения № 1 к Договору (Далее по тексту - «Спецификация»). В случае, если условия Спецификации противоречат положениям настоящего Договора, Стороны при исполнении своих обязательств руководствуются условиями соответствующей Спецификации.
Права и обязанности сторон
Субподрядчик обязуется:
выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
информировать Подрядчика о ходе выполнения Работ, а также согласовывать любые действия, оказывающие влияние на производственный процесс Подрядчика;
обеспечить Подрядчику возможность свободного доступа к объекту Работ для осуществления контроля за исполнением Работ, если это не мешает проведению работ на объекте;
выполнять требования лиц, уполномоченных осуществлять инженерно-технический надзор Подрядчика за выполнением Работ;
исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Подрядчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика;
Субподрядчик имеет право:
получать оплату за выполненные Работы в размерах и в сроки, оговоренные в настоящем Договоре и приложениях к нему;
после предоставления в письменной форме согласия Подрядчика, привлекать Субподрядчиков для выполнения отдельных объемов (объектов, этапов, видов) Работ во исполнение настоящего Договора, организовывать их действия.
Подрядчик обязуется:
своевременно предоставлять Субподрядчику все необходимые исходные данные, проектную и техническую документацию, а также извещать Субподрядчика о внесении дополнений и изменений в указанные документы;
предоставлять Субподрядчику для выполнения Работ соответствующие объекты, создавать необходимые условия для безопасного выполнения Работ с учетом действующего производства Подрядчика;
принять Работы, выполненные Субподрядчиком, произвести осмотр их результатов;
при обнаружении отступлений от условий настоящего Договора или других недостатков – немедленно заявить о них Субподрядчику.
Подрядчик имеет право:
осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, использованием Субподрядчиком материалов и оборудования Подрядчика, а также состоянием охраны труда и промышленной безопасности, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика и/или привлеченного им Субподрядчика;
требовать от Субподрядчика устранения недостатков, возникающих по его вине или вине привлеченного им Субподрядчика;
вносить в процессе выполнения Работ изменения и дополнения в проектную и техническую документацию;
проверять правильность ведения Субподрядчиком всей исполнительной документации, которая предусмотрена действующими нормами и правилами, требовать её своевременного и качественного заполнения.
Качество и гарантии
Качество выполняемых Субподрядчиком Работ должно соответствовать проектной документации, обязательным требованиям, установленным нормативными документами для качества Работ соответствующего вида, и требованиям, которые указаны в Спецификации.
Субподрядчик подтверждает и гарантирует, что он обладает всеми правами и возможностями для выполнения предусмотренных Договором Работ. Субподрядчик обеспечит соблюдение требований о членстве Субподрядчика в саморегулируемой организации в соответствующей области Работ в предусмотренных законодательством случаях.
Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за допущенные отступления от проектной документации и требований, предусмотренных в обязательных для сторон нормах и правилах.
На Субподрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта.
Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок на результат Работ устанавливается Спецификацией к настоящему Договору. При этом гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав результата Работ, ограничивается гарантийным сроком его производителя.
Гарантийные сроки исчисляются с момента принятия Подрядчиком по акту КС-2 выполненных Субподрядчиком Работ по соответствующей Спецификации.
В случае предъявления Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ требования о безвозмездном устранении недостатков выполненных Работ, возникших по вине Субподрядчика, они должны быть устранены Субподрядчиком в срок, указанный в требовании Подрядчика. Если срок устранения недостатков Подрядчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента получения требования Подрядчика.
Подрядчик вправе устранять недостатки выполненных Субподрядчиком Работ в случае, если Субподрядчик не устранит эти недостатки в установленные Подрядчиком сроки, при условии проведения экспертизы и документального подтверждения установленных фактов этих недостатков. Подрядчиком устраняет недостатки выполненных Субподрядчиком работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц, по предварительному письменному уведомлению Подрядчика, и вправе требовать от Субподрядчика возмещения расходов на устранение таких недостатков Работ.
Субподрядчик обязан возместить расходы Подрядчика на устранение недостатков выполненных Субподрядчиком Работ в пятидневный срок с момента требования Подрядчика с обязательным предоставлением документов, подтверждающих понесенные расходы.
Сроки выполнения Работ
Субподрядчик обязуется выполнить предусмотренные Договором Работы в сроки, определенные в Спецификации к настоящему Договору.
Содержание и сроки завершения отдельных этапов Работ определены графиком производства Работ в соответствии с условиями Спецификации.
Субподрядчик вправе выполнить предусмотренные Договором Работы досрочно. Приемка и оплата результата досрочно выполненных Работ осуществляются Подрядчиком в установленном Договором порядке.
При возникновении необходимости внесения изменения в ранее согласованные Сторонами сроки выполнения Работ, Сторона, инициирующая такое изменение, уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до наступления предполагаемых изменений. При достижении Сторонами согласия относительно такого изменения, сторонами заключается дополнительное соглашение к Спецификации, которым утверждаются изменения.
Подрядчик имеет право уведомить Субподрядчика, о приостановлении, возобновлении, продлении сроков выполнения Работ, которые доводятся до сведения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня с момента принятия такого решения.
Условия обеспечения и выполнения Работ
Предоставление Объекта для выполнения Работ.
Субподрядчик принимает Объект для выполнения Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения Работ. Объект передается Субподрядчику по акту приема-передачи. Документы, подтверждающие передачу Объекта Работ, оформляются и передаются Субподрядчику по месту нахождения Подрядчика.
Непринятие Субподрядчиком Объектов Работ по причинам, независящим от Подрядчика, не освобождает Субподрядчика от ответственности за несвоевременное выполнение Работ по данному Договору.
Обеспечение Работ материалами и оборудованием.
Виды и количество используемых при выполнении Работ материалов и оборудования, нормы расхода (затрат) материалов, а также требования к их качеству определяются в Спецификации.
Обеспечение Работ необходимыми строительными материалами и оборудованием осуществляет Субподрядчик, если иное не оговорено сторонами настоящего Договора.
Субподрядчик обязуется предоставлять и использовать для выполнения Работ только материалы, принадлежащие ему на праве собственности. Подрядчик вправе требовать предоставления документов, подтверждающих право собственности Субподрядчика на указанные материалы, а также подтверждающих качество материалов Субподрядчика. Данные документы должны быть переданы в течение 3 (трех) рабочих дней после получения требования Подрядчика.
Если у Подрядчика имеются замечания к предоставленным Субподрядчиком материалам или документам, указанным выше, Субподрядчик обязан заменить материалы в течение 5 (пяти) календарных дней после получения требования Подрядчика, или иной срок, согласованный Сторонами. В этот же срок Субподрядчик должен сообщить Подрядчику об устранении допущенных нарушений с приложением подтверждающих это документов.
При поставке материалов Субподрядчик обязан передать Подрядчику документы о качестве материалов в течение суток после получения материалов от поставщика. Субподрядчик обязан вести журнал «Верификации закупленной продукции», проверять соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий конструкций и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.
Подключение к инженерно-техническим сетям.
Подрядчик обязуется предоставить Субподрядчику точки подключения к инженерно-техническим сетям. Виды, характеристики подключения и сроки определяются Подрядчиком совместно с Субподрядчиком и указываются в Спецификациях к настоящему Договору.
Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику документально понесенные расходы по оплате коммунальных ресурсов в соответствии с условиями настоящего Договора.
Уборка, вывоз строительного мусора и отходов.
Уборку и обеспечение вывоза строительного мусора и иных накапливаемых в процессе выполнения Работ отходов осуществляет Субподрядчик.
Вывоз собранного мусора и отходов должен осуществляться в места, указанные Подрядчиком.
Субподрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней после приемки Подрядчиком результата Работ освободить Объект от принадлежащего ему оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов.
Субподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, паспортам, сертификатам и т.п., проектной и технической документации на Объект.
Привлечение субподрядчиков.
Субподрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц (субподрядчиков), при условии предоставления в письменной форме согласия Подрядчика.
Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиками в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.
Субподрядчики, которые привлекаются к выполнению Работ, должны соответствовать следующим требованиям: иметь лицензию (разрешение) на выполнение Работ, если такое требование предусмотрено нормативными документами; иметь ресурсы (материальные, технические, финансовые), достаточные для выполнения Работ; иметь опыт выполнения аналогичных Работ.
Если по независящим от сторон причинам Работы по Договору приостановлены и Объект законсервирован, Подрядчик обязан оплатить Субподрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации Работы.
Если в ходе выполнения Работ Субподрядчик обнаружит необходимость в проведении дополнительных Работ, не согласованных ранее Сторонами, и в увеличении общей стоимости Работ по настоящему Договору, Субподрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения указанной необходимости направляет Подрядчику письменное обоснование с подписанным со своей стороны проектом дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений в настоящий Договор. Дополнительные Работы будут считаться согласованными только после подписания Подрядчиком указанного дополнительного соглашения.
Вопросы об оформлении работникам Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков временных пропусков на территорию Подрядчика рассматриваются на основании поданных Субподрядчиком в письменной форме заявок. Работники Субподрядчика или привлекаемых Субподрядчиком Субподрядчиков на территории Подрядчика работают по письменно согласованному с Подрядчиком графику работы (сменности). Утвержденный график работы (сменности) предоставляется Субподрядчиком Подрядчику до начала выполнения Работ. В случае непредоставления такого графика, Подрядчиком принимается во внимание график работы (сменности), установленный действующими Правилами внутреннего трудового распорядка Подрядчика, в зависимости от графика работы (сменности), по которому должны работать работники Субподрядчика или привлекаемых Субподрядчиком Субподрядчиков.
Задержание работников Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков на территории Подрядчика за действия, связанные с нарушением правил внутреннего трудового распорядка (в т.ч. в части нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения); несанкционированным выносом (вывозом) имущества, не принадлежащего данным лицам или организации, с которой они состоят в трудовых отношениях, порчей указанного имущества или его присвоением без факта выноса (вывоза) за пределы территории Подрядчика; нарушением правил охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, промышленной санитарии, ношения средств индивидуальной защиты, а также других условий, предусмотренных настоящим Договором, является основанием для не допуска таких работников на территорию Подрядчика, аннулирования ранее выданных им временных пропусков, а также для отказа в последующей выдаче пропусков.
Подавая заявку на оформление временных пропусков на территорию Подрядчика, Субподрядчик принимает на себя ответственность за своевременное информирование Подрядчика о прекращении трудовых отношений с перечисленными в заявке лицами в течение срока действия выданных им временных пропусков, а также о других обстоятельствах, являющихся основанием для досрочного аннулирования временных пропусков, выданных на основании соответствующей заявки.
В срок до предоставления в адрес Подрядчика в письменной форме ходатайства о досрочном аннулировании временных пропусков, выданных на основании поданной Субподрядчиком заявки, Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором (не зависимо от продолжения трудовых отношений между виновными лицами и Субподрядчиком, а также договорных отношений между Субподрядчиком и привлеченными им Субподрядчиками, на момент наступления оснований для привлечения Субподрядчика к ответственности).
Строительный контроль
Освидетельствование скрытых работ. Промежуточная приемка ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения
В целях осуществления строительного контроля результаты работ, скрываемые последующими работами (далее - Скрытые работы), подлежат освидетельствованию сторонами, ответственные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения подлежат промежуточной приемке Подрядчиком. До проведения указанных контрольных мероприятий выполнение Субподрядчиком последующих Работ не допускается.
Субподрядчик обязан в течение 1 (одного) дня с даты выполнения Работ уведомить Подрядчика о готовности Скрытых работ, ответственных конструкций или участков сетей инженерно-технического обеспечения к проведению контрольных мероприятий.
Подрядчик, получивший уведомление Субподрядчика о готовности Скрытых работ, ответственных конструкций или участков сетей инженерно-технического обеспечения, обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующего уведомления Субподрядчика, приступить к участию в освидетельствовании Скрытых работ (промежуточной приемке ответственных конструкций или участков сетей инженерно-технического обеспечения).
Готовность Скрытых работ подтверждается подписанием сторонами акта освидетельствования Скрытых работ. Готовность ответственных конструкций или участков сетей инженерно-технического обеспечения подтверждается подписанием сторонами акта их промежуточной приемки.
Если в ходе освидетельствования Скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций или промежуточной приемки участков сетей инженерно-технического обеспечения выявлены недостатки, стороны составляют акт с указанием в нем перечня выявленных недостатков и сроков их устранения. Скрытие работ последующими работами не допускается. Подписание акта освидетельствования (акта промежуточной приемки) стороны осуществляют только после устранения выявленных недостатков.
В случае скрытия Субподрядчиком результатов Работ последующими работами без предусмотренной настоящим Договором процедуры освидетельствования с составлением соответствующего акта, не содержащего каких-либо замечаний/при наличии документа об устранении замечаний либо без письменного согласия Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать вскрытия любой части Скрытых работ для проведения освидетельствования. Указанное вскрытие, а также последующее восстановление первоначального состояния результатов Работ производиться за счет Субподрядчика.
В целях осуществления от своего имени строительного контроля Подрядчик вправе назначить представителя, которому оформляет доверенность или иной документ подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий.
Представитель Подрядчика выполняет следующие функции:
осуществляет контроль за соответствием Работ проектной документации и применяемых строительных материалов установленным требованиям;
проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых Субподрядчиком строительных материалов (технических паспортов, деклараций о соответствии, сертификатов и других документов);
осуществляет от имени Подрядчика освидетельствование Скрытых работ, промежуточную приемку ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, подписывает соответствующие акты;
проверяет фактический объем, качество и стоимость выполненных Работ, согласовывает акты об их приемке;
участвует в приемке результата выполненных Работ;
контролирует ведение Субподрядчиком общего журнала, специального журнала и исполнительной документации.
Для осуществления возложенных на него функций представитель вправе:
иметь в период действия Договора доступ к Объекту, общему журналу, специального журнала исполнительной и иной контролируемой им документации;
проводить совещания с Субподрядчиком и участвовать в совещаниях, организуемых по инициативе Подрядчика или Субподрядчика;
давать Субподрядчику указания, обязательные для исполнения, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика;
Подрядчик, обнаруживший при осуществлении контроля за выполнением Работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Субподрядчику.
Распределение и страхование рисков. Охранные мероприятия
Распределение рисков между сторонами
Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта во время выполнения и до приемки Подрядчиком результата выполненных Работ несет Субподрядчик.
Риск случайной гибели или случайного повреждения предоставленных Субподрядчиком материалов и оборудования несет Субподрядчик.
Страхование рисков
В случае если Спецификацией предусматривается условие о страховании ответственности Субподрядчика, риск случайной гибели или случайного повреждения объекта выполнения Работ, Субподрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Спецификации застраховать вышеуказанные риски и свою ответственность перед Подрядчиком и третьими лицами.
Договор страхования должен в обязательном порядке предусматривать условия о сроке страхования, страховую сумму, наименование объекта (при наличии), наименование выгодоприобретателя в лице Подрядчика.
До начала выполнения Работ Субподрядчик должен предоставить Подрядчику копию договора страхования, заключенного на условиях, предусмотренных Спецификацией.
Субподрядчик обязан обеспечить сохранность Объекта, а также предоставленных для выполнения Работ материалов и оборудования в период капитального ремонта до приемки Подрядчиком результата Работ.
Безопасность Работ. Охрана окружающей среды
В ходе производства Работ Субподрядчик обязуется:
выполнять требования по охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, соблюдению норм пожарной безопасности, обязательность выполнения которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также локальными нормативными актами Подрядчика и Заказчика.
руководствоваться действующей нормативно-правовой документацией в соответствии с объектами и содержанием выполняемых Работ; согласованными с Подрядчиком и Заказчиком маршрутами проезда транспортных средств, проходов и переходов персонала по территории Заказчика к объектам, на которых выполняются Работы, а также совместными мероприятиями по охране труда.
предоставить Подрядчику и Заказчику до момента приемки от него объектов Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором, всю необходимую нормативно-техническую документацию;
в случае привлечения к Работам иных субподрядных организаций, Субподрядчик обеспечивает включение в договоры с иными субподрядными организациями обязательных требований по охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, предусмотренных настоящим Договором.
нести ответственность за нарушение требований по охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством РФ;
осуществлять или принимать участие в расследовании несчастных случаев, произошедших с работниками Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков;
осуществлять газосварочные и огневые Работы в соответствии с Правилами пожарной безопасности.
Работникам Субподрядчика и привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков, категорически запрещается покидать выделенные для проведения Работ объекты, участки и самовольно перемещаться по территории Заказчика, а также самовольно использовать оборудование, не принадлежащее данному Субподрядчику или Субподрядчику.
Ответственность за безопасное выполнение Работ работниками Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков возлагается на Субподрядчика.
Субподрядчик руководствуется законодательством РФ, региональными и отраслевыми требованиями в области охраны окружающей среды.
Автотранспорт (автомобили, тракторы, погрузчики, компрессоры, и т.п.) должны использоваться в исправном состоянии, при условии прохождения технического обслуживания.
При обращении с горюче-смазочными материалами (далее ГСМ) исключается попадание их на почву или в ливневую канализацию. При попадании на почву пролитые ГСМ должны быть убраны. При попадании ГСМ в ливневую канализацию, необходимо немедленно уведомить руководство Подрядчика и Заказчика. Отработанные ГСМ, а также промасленная ветошь должны быть собраны в местах, указанных Подрядчиком (утилизированы).
Сбор и складирование твердых отходов при проведении ремонтно-монтажных или строительных Работ осуществляется в местах указанных в ПОР, ППР, ТК.
Хранение и использование лакокрасочных материалов осуществляется таким образом, чтобы были исключены аварийные ситуации или загрязнение почвы и воды.
В эксплуатируемых помещениях должны соблюдаться правила пожарной безопасности и санитарии.
Места складирования отходов (утилизации) мусора определяются Заказчиком.
Субподрядчик во время выполнения Работ обязуется соблюдать правила трудового распорядка и положения об организации пропускного и внутриобъектового режима, действующие на территории Заказчика.
Субподрядчик обязуется назначить ответственных за безопасную организацию Работ в соответствии с нормами и правилами охраны труда и выдачу нарядов на производство Работ по Договору.
Субподрядчик в течение 5(пяти) календарных дней после заключения договора представляет Подрядчику приказы о назначении ответственных лиц, в том числе, но не ограничиваясь:
за обеспечение охраны труда;
за работу с грузоподъемными машинами и механизмами;
за пожарную безопасность;
за электробезопасность;
за выдачу наряд – допусков;
о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте;
о назначении ответственного за обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды.
Для выполнения работ Субподрядчик обязан привлекать только квалифицированных и обученных по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченные спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедшие противопожарный и инструктаж.
Субподрядчик обязан проводить первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи при выдаче наряд допуска в соответствии с действующим законодательством.
Субподрядчик несет персональную ответственность перед Подрядчиком за нарушения норм и требований технике безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, охране окружающей среды и других норм безопасности, а также правил трудового распорядка и положения об организации пропускного и внутриобъектового режима, действующие на территории Подрядчика, в том числе приведших к несчастным случаям на производстве. О всех таких нарушения Субподрядчик обязан немедленно сообщить Подрядчику.
Субподрядчик обязуется осуществлять или принимать участие в расследовании несчастных случаев, произошедших с работниками Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков.
Субподрядчик вправе в ходе осуществления Работ не выполнять указания Подрядчика, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований охраны труда и промышленной безопасности, окружающей среды, пожарной безопасности, а также в случае угрозы жизни и здоровью работников.
При оказании услуг Субподрядчик обеспечивает безопасную организацию заявленных услуг, ознакомление работников Субподрядчика и других лиц с требованиями охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, электробезопасности, действующими у Заказчика, на территории которого находится объект.
Подрядчик обязан перед началом выполнения Работ ознакомить Субподрядчика с действующими у Заказчика нормативными актами по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, электробезопасности согласно Перечню стандартов предприятия (СТП) Приложение № 5 к Договору.
Перед началом оказания услуг Субподрядчик предоставляет в службу охраны труда Подрядчика копии документов, подтверждающих право оказания заявленных услуг (разрешения, лицензии, допуски, протоколы, удостоверения, паспорта на оборудование, заключения экспертизы промышленной безопасности и другую информацию, подтверждающую наличие у Субподрядчика аттестованного, квалифицированного персонала, обеспеченного средствами индивидуальной защиты, наличие инструмента, приспособлений, технических устройств, машин, механизмов и оборудования, соответствующего действующему законодательству.
Субподрядчик подтверждает, что имеет все установленные законодательством разрешения / лицензии / допуски на выполнение Работ, а также обязуется поддерживать их в действии при оказании услуг по настоящему договору.
Субподрядчик подтверждает, что применяемое им оборудование, машины, механизмы, технические устройства соответствуют требованиям охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, экологической безопасности, электробезопасности. Субподрядчик обязуется использовать при производстве работ только сертифицированные, прошедшие испытания и обозначенные в ППР инвентарные строительные оснастки и оборудование: - лебедки, применяемые для перемещения подъемных подмостей; - домкраты для подъема грузов; - съемные грузозахватные приспособления и тара; - грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы); - средства подмащивания - леса и подмости; - средства подмащивания применяемые при штукатурных или малярных работах; - подвесные лестницы и площадки; - подъемные подмости (люльки); - инвентарные средства подмащивания (лестницы, стремянки, стремянки, трапы и мостики) - электроинструменты и ручные машины; - вертикальную и горизонтальную опалубку, фанеру и прочее.
Субподрядчик приступает к выполнению Работ на территории и объектах Заказчика только после прохождения персоналом Субподрядчика вводного инструктажа в Управлении охраны труда и промышленной безопасности (службе охраны труда) Заказчика.
Субподрядчик обязан обеспечивать своевременное проведение всех видов обучения работников, привлекаемых к производству Работ на территории Заказчика, их достаточную квалификацию, допуск к производству Работ, в том числе за своевременное прохождение работниками медицинского осмотра, обучения по профессии, по охране труда, пожарной безопасности, экологической безопасности, электробезопасности.
Субподрядчик обязан немедленно сообщать в службу охраны труда Подрядчика обо всех случаях травмирования, ухудшения состояния здоровья работников Субподрядчика, информацию об инцидентах и авариях, произошедших у Субподрядчика при оказании услуг по настоящему договору оказываемых услуги на территории Заказчика, а также направлять в службу охраны труда Подрядчика своего специалиста и материалы расследования с целью подготовки консолидированной информации о происшествии.
В случае наступления несчастного случая с работником Субподрядчика, финансирование медикаментозного и операционного лечения осуществляет Субподрядчик.
Расследование и учет несчастных случаев, происшедших с персоналом организаций, оказывающих услуги на предприятии, производится в соответствии с частью третьей и седьмой статьи 229 Трудового кодекса Российской Федерации «Несчастный случай, произошедший с лицом, выполнявшим по поручению работодателя (его представителя) Работу на выделенном в установленном порядке участке другого работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем, производящим эту Работу, с обязательным участием представителя работодателя, на территории которого она проводилась».
В случае наступления несчастного случая с работником Субподрядчика, по результатам расследования на учет данный случай берет Субподрядчик.
Субподрядчик обязан обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности на территории и на объектах Подрядчика, содержать в противопожарном состоянии помещения, переданные Подрядчиком для хранения инвентаря и материалов, проведения сменно-встречных собраний с работниками Субподрядчика.
В случае возникновения, возгорания, пожара в помещениях, переданных Подрядчиком Субподрядчику, по причине нарушения Субподрядчиком правил пожарной безопасности, убытки от пожара возмещаются за счет Субподрядчика.
О мерах, принятых к нарушителям требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности выявленных работниками службы охраны труда и промышленной безопасности Подрядчика, Субподрядчик информирует Подрядчика в пятидневный срок.
Субподрядчик несет ответственность за соблюдение трудовой и производственной дисциплины на рабочих местах и в местах проживания работников Субподрядчика.
Субподрядчик обязан неукоснительно выполнять требования Положения о порядке безопасной организации и проведения Работ сторонними предприятиями (организациями), применяемые на территории Подрядчика и требований наряд-допускной системы. Назначать ответственных лиц за безопасную Работу.
Субподрядчик обязан обеспечить своих работников спецодеждой, спецобувью, необходимыми для безопасного производства Работ средствами индивидуальной защиты, осуществлять контроль за их применением.
Субподрядчик обязан не допускать применение неисправных или небезопасных для выполнения Работ инструментов, оборудования.
Подрядчик имеет право проводить проверки соблюдения Субподрядчиком требований действующих нормативных актов по охране труда, пожарной, промышленной безопасности, экологической безопасности, электробезопасности с выдачей обязательных для выполнения предписаний (актов проверки).
Подрядчик имеет право лишения пропусков на право входа и въезда на территорию Заказчика у работников Субподрядчика, которые нарушают требования действующих нормативных актов по охране труда, пожарной, промышленной безопасности, экологической безопасности, электробезопасности.
Субподрядчик вправе отказаться от оказанных услуг, если создалась производственная ситуация, опасная для жизни и здоровья его работников.
В случае возникновения пожара на объекте Заказчика по причине нарушения Субподрядчиком правил пожарной безопасности, убытки от пожара возмещаются за счет Субподрядчика.
За несоблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, действующих на территории Подрядчика, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(четыре тысячи) руб. за каждый установленный факт такого нарушения.
При повторном случае нарушения одним и тем же работником Субподрядчика требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности, экологической безопасности, электробезопасности, сумма штрафа составит▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорок тысяч) руб., а также Подрядчик вправе прекратить доступ такого работника на свою территорию. Субподрядчик оплачивает штраф, предусмотренный настоящим пунктом, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выявления факта нарушения.
При неоднократных и систематических нарушениях Субподрядчиком требований действующих нормативных актов по охране труда, пожарной безопасности, экологической безопасности, электробезопасности, Положения о порядке безопасной организации и проведения Работ сторонними предприятиями (организациями), повлекших за собой их приостановку, Подрядчик имеет право расторгнуть договорные обязательства.
Субподрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов за подключение электроинструмента.
Субподрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для проживания и хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов не заводского изготовления.
Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, трапы и переходные мостики.
При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать знаки безопасности.
Не производить демонтаж ограждений, установленных Генподрядчиком без согласования с ним.
Субподрядчик несет ответственность за нарушение правил техники безопасности, а также риски, связанные с причинением вреда жизни и здоровью работникам Субподрядчика на производстве, вследствие таких нарушений.
Руководство Субподрядчика несет ответственность за расследование и учет несчастных случаев, произошедших с их работниками на территории Объекта.
Руководство Субподрядчика несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Генподрядчику в результате пожара, возникший по его вине на строительном объекте.
В случае нарушения Субподрядчиком требований настоящей статьи Генподрядчик оставляет за собой право:
- приостановить работу Субподрядчика до полного устранения допущенных нарушений;
- немедленно расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неоднократных нарушений (два и более) случаев нормативных требований охраны труда при производстве работ.
Приемка результата выполненных Работ
Приемка выполненных Подрядчиком Работ будет осуществляться Заказчиком на основании Проектной и Рабочей документации, выданной Подрядчику со штампом «В производство работ» и Приемо-сдаточной документации. При приемке выполненных работ при изменении сметной стоимости строительных материалов, а также при изменении объемов работ в результате корректировки Рабочей документации или дополнительных работ, сметная документация, учитывающая такие изменения, подлежит согласованию и подписанию сторонами сразу после возникновения необходимости их внесения. При этом дополнительные соглашения, утверждающие сметную документацию с внесенными изменениями, подписываются с периодичностью 1 раз в квартал (если иное не продиктовано другими обстоятельствами, влияющими на ход выполнения работ по договору) в срок не позднее последнего числа каждого текущего квартала. Согласованная стоимость строительных материалов, объемы дополнительных работ в результате изменения рабочей документации и актов о необходимости указываются в актах сдачи-приемки выполненных работ и подлежат приемке ежемесячно по согласованным и подписанным сметным расчетам, в соответствии с порядком, указанным в других статьях настоящего договора. График выполнения работ и финансирования (Приложение № 3 к Договору) считать плановым и осуществлять приемку работ, в том числе выполненных вне графика.
При предоставлении со стороны Подрядчика форм КС-2 и КС-6а Заказчик вправе потребовать расшифровки позиций, указанных в Рабочей Документации.
По завершению всех выполненных Работ Подрядчик предъявляет к приемке Заказчику Объект.
Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется на основании оформленной в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ Приемо-сдаточной документации на выполненные Подрядчиком работы с учетом изменений, внесенных в процессе строительства, Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), Акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), иных документов первичного учета, в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.
По завершении работ Подрядчик ежемесячно, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания Отчетного периода уведомляет Заказчика о выполненных работах, готовых к сдаче и предъявляет на проверку Заказчику официальным письмом с описью вложения в бумажном и электронном варианте (в том числе pdf, Excel, Гранд-Смета) включая, но не ограничиваясь:
копию Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), заверенную уполномоченным представителем Подрядчика, на основании доверенности, в бумажном и электронном варианте (в том числе pdf, Excel, Гранд-Смета) - в 2-х (двух) экземплярах;
Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), оформленный на основании Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), завизированный уполномоченным представителем Строительного контроля и подписанный Подрядчиком в бумажном и электронном варианте (в том числе pdf, Excel, Гранд-Смета) - в 4 (четырех) экземплярах;
Справку стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в текущих ценах, в бумажном и электронном варианте (в том числе pdf, Excel с отражением ранее принятых работ) - в 4 (четырех) экземплярах;
Сметы, с учетом согласованной ДМТО стоимости материалов в бумажном и электронном варианте (в том числе pdf, Excel, Гранд-Смета);
Реестр выполненных объемов работ (Приложение № 8 к Договору) в бумажном и электронном варианте (в том числе pdf, Excel, с отражением ранее принятых работ) - в 4 (четырех) экземплярах;
Накладную на отпуск материалов на сторону (по форме М-15);
Ведомость оборудования, по которой начаты монтажные работы, подписанную Подрядчиком и завизированную представителем Строительного контроля - в 3-х (трех) экземплярах;
Справку об использованных при производстве Работ в отчетном периоде материалах номенклатуры Заказчика, подписанную Подрядчиком и завизированную представителем Строительного контроля - в 2-х (двух) экземплярах;
Ведомость переработки давальческих материалов поставки Заказчика накопительная (Приложение № 12) – в 3-х (трех) экземплярах;
Реестр смонтированного оборудования поставки Заказчика накопительный (Приложение № 12.1) – в 3-х (трех) экземплярах;
Ведомость списания давальческих материалов поставки Заказчика (Приложение № 12.2) – в 3 (трех) экземплярах;
Реестр смонтированного оборудования поставки Заказчика для списания (Приложение № 12.3) – в 4-х (четырех) экземплярах;
Справку о движении Материалов, предназначенных для строительства к отчету о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, определенным по производственным нормам, подписанную Подрядчиком - в 4-х (четырех) экземплярах;
Информационную расшифровку по использованию Материалов, подписанную Подрядчиком - в 3-х (трех) экземплярах;
Исполнительную документацию на объемы Работ, выполненные за Отчетный период, подписанную Подрядчиком, ответственным представителем Заказчика, уполномоченным представителем Строительного контроля (технического надзора) на электронном (CD-R, DVD-R) и бумажном носителе - в 3-х (трех) экземплярах.
Расчеты и документы, подтверждающие затраты Подрядчика на выполнение работ (Глава 1 «Подготовительные работы»; Глава 9 «Прочие работы и затраты»; Резерв средств на непредвиденные работы и затраты); предусмотренные Расчетом Цены Работ на строительство Объекта и Порядком компенсации затрат 8 и 9 глав и Резерва средств на непредвиденные работы и затраты.
Отчетный период установлен календарный месяц. Дата составления в документах, подтверждающих выполненные работы указывается 5-й (пятый) рабочий день месяца, следующего за отчетным.
Ответственные представители Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления заверенной копии Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), Исполнительной документации на объемы Работ, выполненные в Отчетном периоде, Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Справки об использованных при производстве Работ в отчетном периоде материалах номенклатуры Заказчика, Ведомости оборудования, по которой начаты монтажные работы, Ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика (накопительная) (Приложение № 12), обязаны проверить и при отсутствии замечаний завизировать вышеуказанные документы либо дать письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов).
Подрядчик при формировании приемо-сдаточной документации по фактически выполненным видам, объемам работ, согласно соответствующим разделам переданной Заказчиком Рабочей документации, руководствуется Приказом Минстрой РФ от 16.05.2023 г. № 344/ПР, СП 48.13330.2019 и иным действующим нормативным актам РФ.
Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) принимается только при условии наличия Исполнительной и разрешительной документации и справок (в произвольной форме) об отсутствии замечаний к Исполнительной документации, и об отсутствии незакрытых уведомлений на предъявленный выполненный объем работ, завизированных уполномоченным представителем Строительного контроля.
При отсутствии замечаний документация, указанная в п.6.4. Договора, подписывается Заказчиком.
Подписанные у Строительного контроля документы первичного учета Подрядчик передает Заказчику на основании реестра переданных на проверку отчетных форм с приложением подписанных подтверждающих документов. Представитель Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты предоставления чистовых первичных документов, подписывает их и скрепляет печатью либо дает мотивированный отказ в письменной форме. Подписанные первичные документы в двух экземплярах остаются у Заказчика, два экземпляра передаются Подрядчику после принятия к учету бухгалтерией Заказчика.
В случае выявления недостатков (дефектов) при приемке фактически выполненных Работ и (или) недостатков (дефектов) документации, Подрядчик за свой счет устраняет их или обеспечивает их устранение третьими лицами, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения замечаний Заказчика.
После устранения замечаний (недостатков или дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. Договора, представляет к приемке Работы и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком Работы и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. Договора, повторно рассматриваются Заказчиком.
Все представляемые Подрядчиком отчётные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при наличии) и дату их составления.
В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в п. 6.4. Договора в указанные сроки, приемка фактически выполненных работ в соответствующем отчетном периоде осуществляться не будет.
После выполнения полного комплекса работ по Договору и сдачи всей отчетной документации, указанной в настоящем Договоре, Подрядчик и Заказчик формируют итоговую стоимость Договора, с учётом всех выполненных работ и окончательно согласованной стоимости материалов/оборудования с последующим заключением дополнительного соглашения.
Цена Работ. Порядок расчетов
Цена Работ по Договору определяется Спецификацией. Общая сумма Договора складывается из сумм всех заключенных Спецификаций к настоящему Договору.
В цену Работ, указанную в Договоре, включена стоимость строительно-монтажных Работ, материалов Субподрядчика, компенсация издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение, за вычетом затрат Подрядчика, понесенных в связи с предоставлением Субподрядчику энергоносителей, машин и механизмов для обеспечения исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору.
Цена Работ является твердой, но может быть изменена по соглашению Сторон в случае необходимости выполнения Субподрядчиком дополнительных Работ по запросу Подрядчика. Стороны оформляют изменение цены Работ путем заключения Дополнительного соглашения к соответствующей Спецификации.
В случае согласования Сторонами в Спецификации условия об авансе Подрядчик обязуется оплатить аванс в течение 21 (двадцати одного) дня с момента заключения настоящего Договора, если иной срок не установлен в Спецификации. Выполненные и принятые Работы должны быть оплачены Подрядчиком в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке работ и документов о принятии результатов работ (журнал учета выполненных работ с начала строительства по форме КС-6а, исполнительной документации, акт выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3), но не ранее 5 банковских дней после поступления Подрядчику денежных средств, за соответствующий завершенный объем работ в соответствии с договором подряда с Заказчиком. Обязательным условием оплаты соответствующих работ является предоставление субподрядчиком подрядчику одновременно с актами выполненных работ счета на оплату и надлежащим образом оформленных счетов-фактур. При их непредставлении сроки оплаты автоматически продлеваются до момента надлежащего исполнения субподрядчиком данной обязанности. Авансовый платеж засчитывается в счет оплаты Работ частями по мере выполнения Работ в размере, равном стоимости выполненного этапа Работ, результат которого принят Подрядчиком. Если авансовый платеж или его остаток меньше стоимости этапа Работ, то зачет производится на всю сумму авансового платежа или его остатка. Стороны могут согласовать иной порядок расчетов в Спецификации к настоящему Договору.
Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
Обязательство Подрядчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
Антикоррупционная оговорка
При исполнении Договора стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.
При исполнении Договора стороны, их работники, представители и аффилированные лица не совершают действия, квалифицируемые законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение указанных в Договоре антикоррупционных требований, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.
Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть его и сообщить другой стороне об итогах рассмотрения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления.
С момента направления стороной уведомления до момента получения ею ответа Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору.
Если подтвердилось нарушение другой стороной антикоррупционных требований либо не был получен ответ на уведомление, сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении, а также потребовать возмещения убытков.
Ответственность сторон. Обстоятельства непреодолимой силы
Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или настоящим Договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Взыскание неустойки с Субподрядчика
В случае просрочки выполнения Работ, в том числе просрочки завершения отдельных этапов Работ по вине Субподрядчика, Подрядчик вправе потребовать уплаты Субподрядчиком пеней в размере 0,1% от стоимости соответствующего этапа Работ за каждый день просрочки.
В случае просрочки устранения недостатков результата выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты Субподрядчиком пеней в размере 0,1% от стоимости работ, по которому выявлены недостатки, за каждый день просрочки.
В случае просрочки передачи предусмотренной Договором исполнительной документации Подрядчик вправе потребовать уплаты Субподрядчиком пеней в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по соответствующей Спецификации за каждый день просрочки.
В случае просрочки передачи предусмотренной Договором информации, касающейся эксплуатации и иного использования результата работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты Субподрядчиком пеней в размере 1 % от общей стоимости Работ по соответствующей Спецификации за каждый день просрочки.
В случае просрочки освобождения по окончании работ объекта Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты пеней в размере в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по соответствующей Спецификации за каждый день просрочки.
Субподрядчик ознакомлен и несет ответственность за невыполнение требований Стандартов предприятия.
3а нарушения работниками Субподрядчика требований Стандартов предприятия согласно Перечню стандартов предприятия (СТП) Приложение № 5 к Договору, Подрядчик удерживает из подлежащих к оплате Субподрядчика денежных средств за каждый установленный факт такого нарушения, а именно: – не соблюдение требований пропускного и внутриобъектного режима, действующих на территории Подрядчика, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восьми тысячи) рублей 00 коп. за каждый установленный факт такого нарушения; – за появление работников Субподрядчика на территории предприятия Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, пронос спиртных напитков на территорию предприятия, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемь тысяч) рублей 00 коп. за каждый установленный факт такого нарушения; – за хищения (в том числе мелкого) материальных ценностей предприятия Подрядчика, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцати двух тысяч) рублей 00 коп. за каждый установленный факт такого нарушения. При повторном случае нарушения одним и тем же работником Субподрядчика требований настоящего пункта, сумма штрафа составит▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восьмидесяти тысяч) рублей 00 коп., а также Подрядчик вправе прекратить доступ такого работника на свою территорию.
В случае выявления на территории Подрядчика фактов нарушения работником Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков правил внутреннего трудового распорядка работников Подрядчика, выразившееся в проносе на территорию предприятия алкогольных или наркотических веществ, появлении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шести тысячи) рублей 00 коп. за первый выявленный факт. При последующем выявлении фактов нарушения указанных правил до истечения года с момента первого нарушения работником этого же Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать тысяч) рублей 00 коп. за каждый выявленный факт. Субподрядчик ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка работников Подрядчика, а также внутренними нормативными актами по охране труда, действующими на территории Подрядчика при заключении настоящего Договора и несет ответственность за своевременное доведение указанных правил до сведения работников Субподрядчика и привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков. Работники Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков, задержанные с признаками нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, подлежат медицинскому освидетельствованию в здравпункте, определенном Подрядчиком, результаты которого оформляются протоколом. В случае несогласия работников Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков с выводом об их нахождении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, отраженным в акте и/или протоколе медицинского освидетельствования в здравпункте, определенном Подрядчиком, данные работники подлежат медицинскому освидетельствованию в наркологическом диспансере в сопровождении представителя Подрядчика, не позднее двух часов с момента первичного выявления признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Результаты медицинского освидетельствования в наркологическом диспансере без сопровождения представителя Подрядчика, а также после истечения двух часов с момента первичного выявления признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не являются основанием для опровержения информации, отраженной в акте и протоколе медицинского освидетельствования в здравпункте, определенном Подрядчиком.
При задержании работника Субподрядчика или привлеченного Субподрядчиком Субподрядчика в связи с несанкционированным выносом (вывозом) с территории Подрядчика имущества, не принадлежащего данному работнику или организации, с которой он состоит в трудовых отношениях, порчей указанного имущества (в т.ч. в результате наезда на строения, сооружения, ограждения, ворота, шлагбаумы, коммуникационные системы, объекты благоустройства и др.) или его присвоением без факта выноса (вывоза) его за пределы территории Подрядчика, при условии непредставления в дальнейшем (в течение 3(трёх)) рабочих дней с момента задержания) доказательств правомерности пользования и/или владения этим имуществом Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятнадцать тысяч) рублей 00 коп. за первый выявленный факт, а также возмещает Подрядчику ущерб, нанесенный действиями работника Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков. При последующем выявлении вышеуказанных фактов нанесения ущерба в течение года работником этого же Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать тысяч) рублей 00 коп. за каждый выявленный факт.
В случае выявления нарушений работниками Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков, установленных на территории Подрядчика правил охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, промышленной санитарии, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Шесть тысячи) рублей 00 коп. за первый выявленный факт. При последующем выявлении фактов нарушения указанных правил до истечения года с момента первого нарушения работником этого же Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать тысяч) рублей 00 коп. за каждый выявленный факт.
В случае выявления нарушений работниками Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков правил ношения средств индивидуальной защиты Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Две тысячи) рублей 00 коп. за каждый выявленный факт.
В случае выявления нарушений работниками Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков установленного на территории Подрядчика пропускного режима (в т.ч. попытка прохода или проезда на территорию Подрядчика в неустановленном месте, без пропуска, с использованием недействительных или поддельных пропусков, пропусков с истекшим сроком действия, пропусков, выданных иным лицам, использование транспортных средств без соответствующих документов, невыполнение требований представителей Подрядчика, действующих в рамках должностных полномочий по обеспечению проверки соблюдения пропускного режима и др.), Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шесть тысячи) рублей 00 коп. за первый выявленный факт. При последующем выявлении фактов нарушения пропускного режима до истечения года с момента первого нарушения работником этого же Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятнадцать тысяч) рублей 00 коп. за каждый выявленный факт.
В случае выявления со стороны Субподрядчика несанкционированного подключения к энергосистемам Подрядчика, Субподрядчик уплачивает штраф в размере 10 % (Десять процентов) от стоимости Работ по соответствующей Спецификации, а также возмещает убытки, причиненные Подрядчику такими действиями.
Факты, выявленные в соответствии с п.п. 12.2.7 – 12.2.13 настоящего Договора подтверждаются актами произвольной формы, подписанными не менее чем двумя представителями Подрядчика, действующими в рамках должностных полномочий, виновными лицами, а также иными представителями Субподрядчика или привлеченных Субподрядчиком Субподрядчиков, с которыми виновные лица состоят в трудовых отношениях (далее – «Представители работодателя»). Состав Представителей работодателя и способ их вызова для участия в подписании актов определяется на основании информации, предоставляемой виновными лицами. Виновные лица, а также Представители работодателя при подписании актов могут в письменной форме изложить свои возражения в отношении информации, изложенной в актах. Акты, подписанные без возражений, считаются согласованными виновными лицами и Представителями работодателя. В случае отказа виновных лиц или Представителей работодателя от подписания актов; отказа виновных лиц в предоставлении информации о составе Представителей работодателя и способе их вызова для участия в подписании актов; невозможности вызова Представителей работодателя на основании информации, предоставляемой виновными лицами; неявки Представителей работодателя для подписания актов в течение 2 (двух) часов с момента их вызова, – акты, подписанные только представителями Подрядчика, считаются оформленными надлежащим образом и согласованными виновными лицами и Представителями работодателя.
В случае передачи Субподрядчиком актов приемки КС-2, накладных, УПД, счетов-фактур, а также иных первичных документов в рамках настоящего Договора, оформление которых не соответствует требованиям действующего законодательства (не указаны все необходимые реквизиты документа, документ подписан неуполномоченным лицом, на документе поставлена несоответствующая печать и т.д.), либо в случае не предоставления указанных выше документов, Подрядчик вправе приостановить исполнения обязательств по настоящему Договору до момента устранения недостатков, а Субподрядчик обязан возместить Подрядчику все причиненные этим убытки, а также компенсировать штрафы, недоимки и другие платежи, взысканные с Подрядчика налоговыми, либо иными уполномоченными государственными органами и уплатить штраф в размере 2000 (Двух тысяч) рублей за каждый такой факт.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (землетрясение, наводнение, сильные снегопады, объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций, массовые беспорядки, блокада, военные действия и т.п.).
Сроки исполнения обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, а также подтвердить данные обстоятельства соответствующими документами, выданными компетентными органами.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, либо в результате этих обстоятельств объекту причинен значительный, по мнению хотя бы одной стороны, ущерб, стороны должны обсудить, какие меры следует принять для продолжения Работ. При невозможности договориться в течение 2 (двух) месяцев любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
Расторжение Договора
Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по основаниям, установленным законом и иными нормативными актами, а также в следующих случаях: нарушение Субподрядчиком срока принятия Объекта для выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцати) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика; систематическое нарушение Субподрядчиком сроков завершения отдельных этапов Работ, которое влечет увеличение конечного срока выполнения Работ более чем на 1 (один) месяц; несоблюдение Субподрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков влечет увеличение конечного срока выполнения Работ более чем на 1 (один) месяц; невыполнения Субподрядчиком или привлеченными Субподрядчиком Субподрядчиками требований по охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством; неоднократное нарушение Субподрядчиком принятых на себя по Договору обязательств.
При одностороннем отказе от Договора Подрядчик должен направить Субподрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым после получения Субподрядчиком данного уведомления.
Субподрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 719 ГК РФ.
С момента отправки Подрядчиком Субподрядчику уведомления об отказе от исполнения всех или части Работ, настоящий Договор утрачивает силу в части, касающейся Работ, указанных в уведомлении, но сохраняет силу в части, касающейся Работ, не указанных в уведомлении.
Подрядчик в общем порядке, установленном настоящим Договором, выплачивает Субподрядчику плату за выполненную часть Работы.
Субподрядчик обязан незамедлительно, но не позднее 2 (двух) банковских дней с момента получения соответствующего требования Подрядчика, перечислить на расчетный счет Подрядчика денежные средства, ранее полученные от Подрядчика за Работы, от исполнения которых Субподрядчиком отказался Подрядчик.
Разрешение споров
Обязательный досудебный претензионный порядок
До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. При этом Стороны по Договору вправе направлять претензии с целью досудебного решения спора электронной почтой на реквизиты, указанные в разделе 16 настоящего Договора.
Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии.
В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются в Арбитражном суде Ростовской области.
Заключительные положения
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Юридически значимые сообщения
Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться любым из следующих способов: с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ; заказным письмом с уведомлением о вручении; по электронной почте, на реквизиты, указанные в разделе 16 настоящего Договора.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из сторон.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с настоящим Договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые Сторонами друг другу, и о которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер, а также информации, касающейся условий настоящего Договора (существа обязательств, уровня договорной цены, сроков и пр.), а именно: не разглашать не публиковать и не использовать каким-либо иным способом (в целом или по частям) эти данные в пользу третьих лиц без предварительного согласия на то другой Стороны, кроме случаев, когда такая передача связана с исполнением настоящего Договора а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
При возникновении у Сторон необходимости в получении или передаче, а также в одностороннем использовании сведений, составляющих коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации, в соответствии с внутренними регламентирующими документами любой из Сторон или действующим законодательством Российской Федерации между Сторонами заключается соглашение о конфиденциальности. В этом случае Стороны обязаны установить и соблюдать режим конфиденциальности информации в соответствии с таким соглашением о конфиденциальности.
Субподрядчик не вправе издавать или разрешать публикации самостоятельно или вместе с любым другим лицом любые статьи, фотографии или другие иллюстрации в отношении исполнения настоящего Договора, деятельности Подрядчика, конфиденциальной информации, без получения письменного согласия Субподрядчика. За неисполнение настоящего требования Субподрядчик оплачивает Подрядчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тысяч) рублей за каждый случай.
Любая Сторона по настоящему Договору вправе предоставлять информацию, связанную с настоящим Договором, органам власти по их требованию без предварительного письменного согласия другой Стороны, только в случаях, когда это прямо предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
Обязательства настоящего пункта остаются в силе, несмотря на сроки действия Договора, в течение 3 (Трех) календарных лет с момента последней передачи конфиденциальной информации в рамках исполнения Российской Федерации.
Субподрядчик заверяет, что он при выборе своих контрагентов и иных третьих лиц при исполнении настоящего Договора соблюдает и будет соблюдать должную осмотрительность (помимо исполнения условий, предусмотренных настоящим Договором), для чего предпримет все необходимые и полные меры, полностью исключающие какие-либо претензии налоговых и иных государственных органов по отношению к Подрядчику, вытекающие из привлечения Субподрядчиком или деятельности указанных лиц.
Субподрядчик заверяет, что все контрагенты Субподрядчика, контрагенты его контрагентов и так далее (т.е. контрагенты 2-го, 3-го и последующего звеньев) должным образом выполняют свои обязательства по налогам и сборам, включая достоверное декларирование своих налоговых обязанностей и полную уплату налогов (включая НДС) в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Субподрядчик заверяет, что он должным образом выполняет свои обязательства по налогам и сборам, включая достоверное декларирование своих налоговых обязанностей и полную уплату налогов (включая НДС если применимо) в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Субподрядчик обязан возместить убытки, которые вынужден будет нести Подрядчик вследствие или в связи с недостоверностью таких заверений. Помимо вышеизложенного, Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от Договора, при этом наступают последствия, предусмотренные настоящим Договором в отношении случаев одностороннего отказа от Договора.
Стороны также пришли к соглашению, что принятие налоговым органом в отношении Подрядчика решений о доначислении любых налогов, решений о привлечении к налоговой и иной ответственности, предъявление Подрядчику требований об уплате налога, пени или штрафа, если такие решения или требования вытекают из перечисленных в п.п. 15.3.-15.5. настоящего Договора обстоятельств (заверений), за которые отвечает Субподрядчик, является достаточным свидетельством недостоверности соответствующих заверений Субподрядчика и основанием для возмещения Субподрядчиком убытков Подрядчику в соответствии с настоящим пунктом.
При этом размер убытков, подлежащих возмещению Субподрядчиком, исчисляется как предусмотренная соответствующим решением или требованием налогового органа сумма доначисленных Подрядчику налогов, предъявленных Подрядчику пени, штрафов, а также сумма всех иных расходов, которые будет вынужден нести Подрядчик в связи с указанными обстоятельствами. Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику убытки в соответствии с настоящим пунктом в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента направления требования Подрядчика об этом.
Перечень приложений к Договору:
Приложение № 1 «Спецификация»;
Приложение № 2 «Форма акта приема-передачи объекта выполнения Работ»;
Приложение № 1
к договору субподряда № ____________
от «____» ______________г.
Спецификация
(ФОРМА)
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДОНБАСС СТРОЙ» (ООО «СК ДС»), далее именуемое «Подрядчик», в лице Исполнительного директора Тимошенко Сергея Михайловича, действующего на основании Доверенности №18 от 03 сентября 2024г., с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «_____________» (ООО «______»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию о нижеследующем:
Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить в порядке и на условиях настоящего Договора следующие Работы (расширенная калькуляция Работ может быть оформлено отдельным приложением к Спецификации):
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДОНБАСС СТРОЙ» (ООО «СК ДС»), далее именуемое «Подрядчик», в лице Исполнительного директора Тимошенко Сергея Михайловича, действующего на основании Доверенности №18 от 03 сентября 2024г., с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «_____________» (ООО «______»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны составили настоящий акт к договору подряда № _____________от «__________» _____________ г. (далее – Акт, Договор) о том, что:
В соответствии с Договором в целях выполнения Субподрядчиком Работ Подрядчик передал, а Субподрядчик принял ___________________________ , расположенное по адресу:_____________________________________ (далее – объект).
(выбрать нужное) - Объект осмотрен Субподрядчиком, принят им без замечаний. - Объект осмотрен Субподрядчиком, выявлены следующие его несоответствия требованиям, установленным в Договоре:
(перечень несоответствий, их характеристика) (Пункт следует включить, если выявлены несоответствия объекта требованиям Договора. В противном случае его следует удалить, а последующую нумерацию пунктов изменить.)
(выбрать нужное) - Подрядчик обязуется (указать срок) устранить выявленные несоответствия объекта следующим образом: . - (иное) - (иное)
Акт составлен в _________ экземплярах, (указать, для кого предназначен каждый из экземпляров). - Посмотреть таблицу с даннымиФорма утверждена - Посмотреть таблицу с данными Приложение № 3
к договору субподряда № ____________
от «____» ______________г. Акт
приема-передачи документации (ФОРМА) - Посмотреть таблицу с даннымиОбщество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДОНБАСС СТРОЙ» (ООО «СК ДС»), далее именуемое «Подрядчик», в лице Исполнительного директора Тимошенко Сергея Михайловича, действующего на основании Доверенности №18 от 03 сентября 2024г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «_____________» (ООО «______»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны составили настоящий акт к договору подряда № _____________от «__________» _____________ г. (далее – Акт, Договор) о том, что: В соответствии с Договором Субподрядчик передал, а Подрядчик принял следующую документацию: - (наименование документа, копия/оригинал, кол-во экземпляров) ; - (наименование документа, копия/оригинал, кол-во экземпляров) .
Акт составлен в ______ экземплярах, ____ (указать, для кого предназначен каждый из экземпляров). - Посмотреть таблицу с данными Форма утверждена - Посмотреть таблицу с данными Приложение № 4
к договору субподряда № ____________
от «____» ______________г. Акт
о недостатках выполненных Работ (ФОРМА) - Посмотреть таблицу с даннымиОбщество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДОНБАСС СТРОЙ» (ООО «СК ДС»), далее именуемое «Подрядчик», в лице Исполнительного директора Тимошенко Сергея Михайловича, действующего на основании Доверенности №18 от 03 сентября 2024г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «_____________» (ООО «______»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны составили настоящий акт к договору подряда № _____________от «__________» _____________ г. (далее – Акт, Договор) о том, что: - Субподрядчиком окончен этап № _____ предусмотренных Договором Работ. Стоимость выполненных по этапу Работ составляет ______ (________) рублей, включая НДС (20%). - Субподрядчик на основании Договора выполнил комплекс Работ по капитальному ремонту (наименование сооружения) , расположенного по адресу: _______________. Стоимость выполненных Работ составляет ( ) рублей, включая НДС ( %).
Результат выполненных Работ принят Подрядчиком по акту (номер и дата акта) .
«_____» ________________ г. при (обстоятельства, при которых выявлены недостатки: в ходе приемки результата выполненных Работ, в ходе эксплуатации, иное) выявлены следующие недостатки: - Посмотреть таблицу с данными Итого стоимость устранения недостатков составляет ________ (____________) рублей, включая НДС (20 %).
Недостатки выявлены в результате (визуального осмотра, контрольного запуска, проведения экспертизы и т.п.) . (Пункт следует включить, если указанное в нем заключение эксперта / специалиста было фактически подготовлено. В противном случае его следует удалить, а последующую нумерацию пунктов изменить.)
(выбрать нужное) - Субподрядчик обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки (указать разумный срок) . - В связи с выявленными недостатками стороны договорились соразмерно уменьшить установленную Договором цену Работ. Цена Работ уменьшается на стоимость устранения недостатков, указанную выше и составляет после уменьшения ( ) рублей, включая НДС ( %). - Подрядчик самостоятельно устраняет выявленные недостатки. По требованию Подрядчика Субподрядчик возмещает понесенные при этом расходы. Возмещение должно быть осуществлено в срок, указанный в требовании, если такой срок является разумным. Если срок Подрядчиком не назначен, расходы должны быть возмещены в разумный срок с момента получения требования. Расходы возмещаются в сумме, подтвержденной предоставленными Подрядчиком документами.
Акт составлен в ______ экземплярах, ______ (указать, для кого предназначен каждый из экземпляров) - Посмотреть таблицу с данными Форма утверждена - Посмотреть таблицу с данными Приложение № 5
к договору субподряда № ____________
от «____» ______________г. Перечень стандартов предприятия (СТП)
Подрядчик ознакомил, а Субподрядчик подтверждает ознакомление с вышеуказанными стандартами предприятия и обязуется ознакомить с требованиями стандартов своих сотрудников и субподрядные организации, задействованные при выполнении Работ по настоящему Договору.
РОССИЯ, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСП., ГОРОД КРАСНЫЙ ЛУЧ Г.О., КРАСНЫЙ ЛУЧ Г.,
КИСЛОРОДНАЯ УЛ., Д. 2А, ОФИС 1
Руководителю компании
Уважаемые партнеры!
Настоящим обращаем ваше внимание, что при принятии решений по выбору поставщика в рамках проводимых нами тендерных процедур, одним из критериев выбора будет являться готовность дальнейшего сотрудничества в части взаиморасчетов и платежей через банк
РОСТФИНАНС.
С учетом этого, при подаче своих коммерческих предложений прошу в обязательном
порядке указывать информацию о наличии открытого расчетного счета в данном банке.
При необходимости, для получения более подробной информации и помощи в открытии счета, можно обратиться к ответственному специалисту банка РОСТФИНАНС: Сидоркиной И.В. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
В случае отказа от открытия расчетного счета и проведения платежей, прошу направить в наш адрес ответное письмо, с обоснованием причин такого отказа.
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
