Тендер - Средства моющие №304148476

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть76 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 16.07.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000083

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Респ Крым, г.о. Евпатория, г Евпатория, ул Революции, д. 60,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 75429.37 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

7542.94 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в порядке, с соблюдением требований, предусмотренных статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20756Щ93880

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Закупка средств для уборки (1)

Проект контракта

1 проект ГК

Описание объекта закупки

Документы не прикреплены

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Закупка_средств_для_уборки_(1) - Посмотреть таблицу с даннымипроект_ГК

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

Закупка пакетов

ИКЗ :

Евпатория от «___» ________2024 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Евпаторийский родильный дом», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Буры Дмитрия Анатольевича., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, по итогам аукциона в электронной форме на определение поставщика № __________________ (протокол № _____ от «__» _______ 2024 года), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.Предмет Контракта:

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик обязуется осуществить поставку пакетов далее – Товар), в количестве, ассортименте и по цене, определенные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик принять и оплатить товар.

2. Условия, сроки поставки и порядок приема товара

2.1. В соответствии с настоящим Контрактом поставке подлежит Товар, определенный в пункте 1.1. настоящего Контракта, в количестве определенном в Спецификации (Приложение № 1).

2.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку Товара, не обеспечивающую его сохранность при хранении и транспортировке.

2.3. В случае установления факта поставки недоброкачественного Товара, данная партия Товара не подлежит оплате и возвращается Поставщику.

2.4. Срок поставки товара: ОДНОРАЗОВО (после заключения контракта в течении 10 дней ) с 9.00 до 14.00. Поставка транспортом и за счет Поставщика, разгрузка на склад Заказчика собственными силами Поставщика.

Место поставки товара по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Крым, г.Евпатория, ул.Революции, д.60

ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом».

2.5 Так же с момента оказания услуг Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, содержащий сведения предусмотренные Контрактом в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.6 Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом контракта документа о приемке в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

2.7. В порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, если:

нарушены условия настоящего контракта;

поставленные товары ненадлежащим образом и не в полном объеме;

нарушены условия, затрагивающие качество оказания медицинских услуг;

в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.8 Датой приемки оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

2.9. Исполнитель не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца, следующего за месяцем оказания услуг, совместно с актом сдачи-приемки оказанных услуг, представляет Заказчику списки пациентов, которым была оказана данная услуга в прошедшем периоде.

2.10 Заказчик, обнаруживший после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые могли быть умышленно скрыты Исполнителем, обязан письменно уведомить об этом Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков.

2.11 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений результатов оказанных услуг, мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг или акта с перечнем выявленных недостатков, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения по указанным моментам, Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания и передает Заказчику приведенный, в соответствии с предъявленными требованиями и замечаниями, комплект отчетной документации, совместно с отчетом об устранении недостатков для принятия Заказ

3. Цена

3.1. Стоимость поставленных товаров составляет _________ руб. (прописью руб. ___ коп.), в т.ч. НДС % ___ руб. (прописью)/либо указывается основание освобождения от НДС.

3.2. Стоимость Контракта включает в себя пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Стоимость Контракта является твердой и изменению не подлежит.

4. Порядок и форма расчетов

4.1. Источник финансирования –средства бюджетных учреждений (ТФОМС).

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента предоставления Заказчику документов (счет, счет-фактура, товарная накладная, товаро-транспортная накладная , сертификаты качества).

• Датой платежа является дата списания денежных средств со счета «Заказчика».

5.Обеспечение исполнения контракта

5.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, либо передает Заказчику в залог денежные средства в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита), в размере рублей, что составляет 10% от НМЦК, что составляет руб.

5.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на весь срок действия настоящего Контракта.

5.3. Безотзывная банковская гарантия должна отвечать обязательным требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, с учетом:

5.3.1. Обязательного закрепления в банковской гарантии:

5.3.1.1. Суммы, в пределах которой банк, выдавший банковскую гарантию (далее – Гарант), гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, и которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 5.1. настоящего Контракта;

5.3.1.2. Указания на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта;

5.3.1.3. Согласия Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

5.3.1.4. Права заказчика (далее – Бенефициар) требовать уплаты денежной суммы по банковской гарантии в случае, если Бенефициаром принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по причине ненадлежащего исполнения Поставщиком (далее – Принципал) его обязательств по Контракту (если такой отказ предусмотрен условиями Контракта);

5.3.1.5. Определения порядка исчисления срока исполнения Гарантом требования Бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, порядка признания обязательств Гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненными, а также срока прекращения обязательств по банковской гарантии;

5.3.1.6. Определения Арбитражного суда Республики Крым в качестве места рассмотрения споров, которые могут возникнуть между Бенефициаром и Гарантом;

5.3.1.7. Условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант;

5.3.1.8. Перечня документов, направляемых Бенефициаром Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

5.3.2. Недопустимости включения в банковскую гарантию:

5.3.2.1. Положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования Бенефициара о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления Гаранту Бенефициаром уведомления Принципалу о нарушении Принципалом условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта);

5.3.2.2.Положений о праве Гаранта выдвигать возражения против требований Бенефициара при исполнении обязательств по гарантии в случае, если Принципал отказался от представления возражений на требования Бенефициара и (или) признал свой долг;

5.3.2.3. Положений о переуступке Гаранту прав Бенефициара по Контракту, а также об отказе от исполнения обязательств по банковской гарантии в случае, если Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение, предложенное третьими лицами;

5.3.2.4. Права на односторонний отказ Гаранта от исполнения обязательств по выданной банковской гарантии;

5.3.2.5. Требований о предоставлении Бенефициаром отчета об исполнении Контракта, а также о согласовании с Гарантом изменений Контракта;

5.3.2.6. Права Гаранта осуществить зачет встречных требований Гаранта к Бенефициару.

5.4. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог, должны быть переданы в размере, установленном в пункте 5.1. настоящего Контракта по следующим реквизитам:

Банковские реквизиты заказчика для перечисления денежных средств:

Получатель: Минфин Крыма (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Евпаторийский родильный дом», л/с 20756Щ93880)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь

Единый казначейский счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

БИК ТОФК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В поле назначение платежа указывать: КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Средства для обеспечения исполнения контракта № закупки _____ .

5.5. Факт передачи денежных средств в залог в размере обеспечения исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты).

5.6. Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего выполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 7 (семи) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

5.7. В том случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежаще оформленное обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

5.8. Обеспечение может быть удержано Заказчиком во всех случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе: для взыскания неустойки, а также убытков, не покрытых неустойкой.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Во исполнение условий Контракта Поставщик обязуется:

6.1.1. Поставить Товар, определенный в пункте 1.1 настоящего Контракта надлежащего качества, в количестве определенном в Спецификации (Приложение №1).

6.1.2. Количество товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

6.1.3. Поставлять Товар в сроки, определенные разделом 2 настоящего Контракта,

6.1.4. Обеспечить контроль за доставкой товара, предоставить Заказчику сертификат соответствия Товара или декларации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.5. Исполнять указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта.

6.2. Во исполнение условий Контракта Заказчик обязуется:

6.2.1. Обеспечить финансирование денежными средствами в сумме, порядке и сроки установленные настоящим Контрактом.

6.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком настоящего Контракта.

6.2.3. Прием каждой партии Товара по качеству и количеству осуществляется представителем заказчика, включая проведение экспертизы поставленного товара. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.

6.2.4. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7. Качество ТОВАРА

7.1. При поставке закупаемого Товара Поставщик должен предоставлять Заказчику заверенные копии сертификатов и/или декларации соответствия на продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия. Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику при заключении контракта или передаче товара.

7.2. В случае обнаружения недостатков товаров либо товаров несоответствующего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

- произвести замену товаром надлежащего качества в соответствии с Контрактом в течение 7 дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), согласно утвержденного Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 (далее – Правила от 30.08.2017 №1042) и норм положений пунктов Правил от 30.08.2017 №1042.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом; размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом; размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - штраф, пеня).

8.4. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.10. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8.11. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

8.12. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.13. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.15. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9. Условия расторжения Контракта

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и/ли в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контакте.

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.6. Сведения о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включаются в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

10. Изменение условий Контракта

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем проведения переговоров между Сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения споров путем проведения переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

11.3. До обращения в суд, сторона обязана направить письменную претензию с соответствующими материалами другой стороне, которая обязана рассмотреть претензию и дать на нее ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения.

12. Прочие условия

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 5 (пяти) календарных дней со дня такого изменения.

12.4. Реорганизация Заказчика или Поставщика не является основанием для расторжения настоящего Контракта. Обязательства по настоящему Контракту переходят к правопреемнику Заказчика или Поставщика.

12.5. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания до 27 декабря 2024 г.

13. Заключительные положения

13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Исполнителя, один - для Заказчика.

13.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

- Посмотреть таблицу с данными

13. Юридические адреса сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

«______» _____________ 2024г.

.

____________/ ./

«______» _________2024г

подписано усиленной электронной подписью

подписано усиленной электронной подписью

Приложение N 1

к Контракту

от "__" ______ 2024 г. N ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

«______» _____________ 2024г.

.

____________/ ./

«______» _________2024г

подписано усиленной электронной подписью

подписано усиленной электронной подписью

Приложение N 2

к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N ___

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Посмотреть таблицу с данными

«______» _____________ 2024г.

.

____________/ ./

«______» _________2024г

подписано усиленной электронной подписью

подписано усиленной электронной подписью

Приложение N 3

к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N ___

ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА

(ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ)

- Посмотреть таблицу с данными

От Заказчика: От Поставщика:

____________________________ ___________________________________

М.П. М.П. (при наличии)

Приложение N 4

к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N ___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- Посмотреть таблицу с данными

«______» _____________ 2024г.

.

____________/ ./

«______» _________2024г

подписано усиленной электронной подписью

подписано усиленной электронной подписью

Приложение N 5

к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N ___

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПО КОНТРАКТУ

от "__" __________ 20__ N ____

"Поставщик" _________________ (полностью наименование (для юридического

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице

____________________, действующего на основании __________________, с одной

стороны, и "Заказчик" ("Получатель ") _________ (полностью наименование

Заказчика/наименование Получателя (для юридического лица), фамилия,

имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) в лице _______________,

действующего на основании _______________ (устав, положение, доверенность),

с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик (Получатель) принял следующий Товар

в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту)

в установленные сроки:

1. Наименование Товара:

2. Единица измерения:

3. Количество в единицах измерения:

4. Стоимость _________ (сумма прописью) руб. ___ коп.

В том числе:

- НДС __% _______ (сумма прописью) руб. __ коп. (если облагается НДС)

- оптовая надбавка _____ (сумма прописью) руб. __ коп. (если

применяется)

5. Серия Товара ______________

6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным

законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку

годности.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие

поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. N ______

2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______

3. Копия регистрационного удостоверения лекарственного препарата

от "__" __________ 20__ г. N _____

4. Протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,

составленный по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно

необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

5. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара,

от "__" _________ 20__ г. N ____

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

7. Копия Спецификации (Приложение N 1 к Контракту).

8. Копия Технических характеристик (Приложение N 2 к Контракту).

От Поставщика От Заказчика (Получателя):

____________________________ _______________________________

М.П. (при наличии) М.П.

"__" _______________ 20__ г. "__" _______________ 20__ г.

Приложение N 6

к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N ___

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

ТОВАРНЫХ НАКЛАДНЫХ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

По Государственному контракту от "__" ______ 20__ г. N ____

Поставщик ИНН/КПП ______________________________

Сводный счет от "__" __________ 20__ г. N ___

- Посмотреть таблицу с данными

От Поставщика _______________________________

Подпись, расшифровка подписи

М.П. (при наличии)

Примечание: При формировании реестра на нескольких страницах следует соблюдать следующие правила:

второй и последующие листы не должны содержать заголовков таблицы;

данные последней строки на втором и последующих листах не должны переходить на последующий лист таблицы.

Приложение N 7

к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N ___

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

____________________________________________________

и __________________________________________________

(Государственный контракт от "__" ____________ 20__ г. N ____)

Сальдо на ___________ ____________ Раздел _____________

(дата) (сумма)

- Посмотреть таблицу с данными

Сальдо на ___________ ____________

(дата) (сумма)

В пользу ________________

Заказчик Поставщик

___________ ________________________ ____________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

___________ ________________________ ____________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 8

к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N ___

АКТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

от "__" _________ 20__ г. N ___

Поставщик ___________________ (полностью наименование (для юридического

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), в лице

____________________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,

подписывающего Акт), действующего на основании ____________________________

(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на

подписание Акта), с одной стороны, и Заказчик (полное наименование)

____________ в лице _______________ (должность, фамилия, имя, отчество (при

наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании ____________

(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на

подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщиком представлены следующие документы, копии документов,

подтверждающие поставку Товара по Контракту:

а) товарные накладные, подписанные Получателями;

б) Акты приема-передачи Товара, подписанные Поставщиком и

Получателями (приложение N 4 к Контракту);

в) копия регистрационного удостоверения лекарственного препарата,

выданного уполномоченным органом;

г) копия документа о соответствии Товара;

д) Сводный реестр товарных накладных на поставку Товара;

е) Протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по

форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при

поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших

лекарственных препаратов);

ж) ________________________.

Поставщик полностью/не полностью (указать) исполнил обязательства по

Контракту от "__" __________ 20__ г. N ____.

От Поставщика: От Заказчика:

_______________________________ _________________________________

М.П. (при наличии) М.П.

"__" ___________ 20__ г. "__" ________________ 20__ г.