Тендер - РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ И МФУ №309293217

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЗ_пластик_для_3D_принтеров.

Приложение №1

к Контракту №

от «___» _______ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: Поставка пластика для 3D принтеров для нужд ГБОУ Школа № 1948.

Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров: В соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.

Поставляемый товар должен быть новым, не выставочным экземпляром, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, иметь сертификаты, соответствовать стандартам и техническим условиям заводов-изготовителей, в случае их обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать стандарту образцов, описаний, технических характеристик.

Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

При приемке проверяются количество, наименование и ассортимент поставляемого товара.

Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг, для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента: в соответствии (Приложением № 1 к Техническому заданию).

Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: Время поставки товара должно быть согласовано с Заказчиком. Поставляемый товар должен быть доставлен до места Заказчика и разгружен в указанные Заказчиком помещения, включая подъем на этаж, указанный Заказчиком и сборку товара.

После разгрузки товара поставщик обязан очистить помещения от транспортировочной упаковки и мусора. Уборка и вывоз упаковки производятся силами поставщика в день поставки товаров и за его счет.

Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются к соответствующим товарам законодательством Российской Федерации.

Корпус и элементы товара не должны иметь дефектов, потертостей, царапин, сколов, дефектов окраски и следов вскрытия.

В случае обнаружения некачественного товара (выявления его несоответствия надлежащему качеству или его дефекта, определяемого в процессе эксплуатации товара, не позволяющему использовать товар по своему прямому предназначению), последний должен быть заменен Поставщиком на товар, соответствующий требованиям настоящего Технического задания в течение 1 (одного) дня с момента заявления Заказчиком такого требования.

В случае поставки товара в количестве меньшем, чем указано в Заявке (разнарядке) Заказчика, Поставщик обязан поставить недопоставленный товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки.

Требования к упаковке товара:

Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Упаковка (тара) товара должна иметь все признаки оригинальности, установленные производителями, отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

Если производителем (производителями) товара предусмотрена для него специальная упаковка (тара), отличная от указанной контрактом, то товар должен поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за свой счёт.

Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается равным гарантийному сроку, установленному производителем (-ями) товара.

В случае выявления в течение гарантийного периода недостатков Товара составляется двухсторонний акт. Для составления Акта поставщик обязан направить уполномоченного представителя в однодневный срок со дня получения извещения (устного или письменного) от Заказчика.

В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок Заказчик вправе составить односторонний акт, один экземпляр которого направляется Поставщику.

Другие требования:

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Порядок и место доставки должны быть согласованы с Заказчиком.

Претензии в части скрытых недостатков могут быть заявлены Заказчиком по мере их обнаружения. Поставщик обязуется за свой счет производить необходимую замену поставленного Товара, в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего требования, связанного с выявлением скрытых недостатков.

Условия поставки товара:

Отгрузка товара со склада Поставщика должна осуществляться силами и за счет Поставщика в указанные Заказчиком адреса и сроки.

Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в рабочие дни с 9:00 до 16:00 ч. по московскому времени. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время доставки Товара.

Поставщик несет все расходы, связанные с доставкой товара по адресу Заказчика, включая расходы связанные с уплатой НДС, налогов, сборов и других обязательных платежей. Для проверки соответствия поставленного товара требованиям контракта Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке товара в адрес Заказчика считается дата подписания Заказчиком УКЭП УПД.

Особые условия, условия приемки товара:

В течение 10 рабочих дней с даты поставки товара Заказчик осуществляет приемку товара по количеству, комплектности, ассортименту и качеству (проводится выборочная проверка на предмет наличия явных недостатков). При отсутствии замечаний к количеству, качеству (явные недостатки), комплектности, ассортименту поставленного товара Заказчик подписывает УКЭП УПД. Со стороны Поставщика УПД подписывается уполномоченным на это лицом.

В целях определения соответствия предложенного товара требованиям, изложенным в спецификации, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения Заказчиком экспертной организации (эксперта) для проведения экспертизы поставленного Товара на предмет соответствия условиям Контракта срок приемки Товара, установленный настоящим пунктом, пролонгируется на срок, необходимый для привлечения экспертной организации (эксперта) и проведения им экспертизы.

Поставщик обязуется своими силами и за свой счет осуществить доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы (в т.ч. подъем на этаж), уборку и вывоз упаковочного материала, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, таможенное оформление, страхование.

Место поставки товара: согласно разнарядке

Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки. Качественные и функциональные характеристики товара должны соответствовать (Приложение №1 к Техническому заданию). Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товаров, а также требованиям ГОСТ, государственным стандартам Российской Федерации и показателям качества Технических характеристик поставляемого товара.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): Поставляемый Товар должен, соответствовать Государственным стандартам, иметь сертификаты, в случае их обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ и другие документы, удостоверяющие их качество.

Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта

Срок поставки Товара: 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

Поставщик обязан согласовать время и дату поставки товара с Заказчиком. Соблюдать внутриобъектный режим, действующий на территории Заказчика.

Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта

Порядок поставки Товара - в соответствии с условиями Контракта.

Выплата аванса не предусмотрена.

Оплата Товара производится после его приемки в полном объеме в соответствии с порядком и сроками, указанными в Контракте.

Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика.

Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к товару в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Количество товара и характеристики: в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию

Приложение №1

к Техническому заданию

От «___» _______ 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Техническому заданию

От «___» _______ 2025г.

Адресный перечень

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка пластик а для 3D-принтеров для нужд ГБОУ Школа № 1948

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы

«Школа № 1948 «Лингвист-М», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в

лице Директора Микаеляна Гарри Суреновича, действующего на основании Устава, с

одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем

«Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________, с другой

стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской

Федерации и города Москвы, на основании результатов Котировочной сессии №

______________________ , заключили настоящий Гражданско-правовой договор

бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить пластик для 3D-принтеров для нужд ГБОУ Школа

№ 1948 (далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании

(Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее –

Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 2 к Контракту), Заказчик

обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) .

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами Документа о приемке, а

также иных документов, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием.

1.5. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания .

1.6. Идентификационный код закупки: ___________

Статья 2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ___________________, в том числе НДС

___процентов___(___)НДС не облагается (далее - Цена контракта).

1

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3. Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3. Сроки и условия поставки

2

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные

настоящим Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 5 (пяти)

рабочих дней с даты заключения Контракта.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня.

4.9. Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

3

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке.

4.10. После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает

результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг)

по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным

требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, направляет

Поставщику подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке, а также иные документы предусмотренные Техническим заданием либо

информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне

выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком

подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных

недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12. Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14. В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

4

(десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

5

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

6

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.7. Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2. Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Контракту ).

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном Законом о Контрактной системе, по итогам которой

составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5. Если иное не предусмотрено Контрактом гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.6. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7

6.7. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен

гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара

Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

контракта .

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены контракта , в случае, если Цена контракта не превышает 3

млн рублей;

б) 5 процентов Цены контракта , в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн

рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

8

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.6 . Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от Цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену контракта.

7.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

9

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8. Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

10

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

11

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11. Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами 30.11.2025г.

11.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат

12

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Контракту - Спецификация.

12.5 Поставщик согласен на осуществление органом власти и органом

государственного контроля проверок соблюдения целей и условий предоставления

субсидии.

Статья 13. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1. При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13

13.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1

настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта,

не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях

информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на

бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение города

Москвы «Школа № 1948 «Лингвист-М»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва,

улица Новочеремушкинская, дом 64,

корпус 2;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА, УЛ.

НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, Дом

(Корпус/строение) Д.64, К.2;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: пусто;

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

14

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6455;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ____;

Получатель:____________;

Интернет сайт: http://sch1948uz.mskobr.ru/;

__________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 2 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

№

п/п

Наименование

товара

1

PETG пластик

Bestfilament 1.75

мм для 3Dпринтеров 1 кг

белый

2

Пластик

Bestfilament

PETG черный

1.75 мм, 1 кг

Характеристики (каждой

строкой)

Производитель

Вес: 1000.0 Грамм

Bestfilament

Диаметр нити: 1.75

Миллиметр

Материал:

полиэтилентерефталат

модифицированный

гликолем

Температура печати: 230

Градус Цельсия

Цвет: белый

Производитель:

Bestfilament

Вес: 1 Килограмм

Диаметр нити: 1.75

Миллиметр

Тип пластика: PETG

Цвет: Черный

Bestfilament

16

Модель

Количество

Единица

измерения

PETG

20.0

Штука

Bestfilament PETG

20.0

Штука

Цена

за ед.,

руб (в

т.ч.

НДС)

Сумма,

руб (в

т.ч.

НДС)

3

Пластик

Bestfilament

PETG 1.75 мм

для 3Dпринтеров 1 кг

красный

Вес: 1000.0 Грамм

Bestfilament

Диаметр нити: 1.75

Миллиметр

Материал:

полиэтилентерефталат

модифицированный

гликолем

Температура печати: 230

Градус Цельсия

Цвет: Красный

Производитель:

Bestfilament

4

Пластик PLA

Вес: 1 Килограмм

Bestfilament

BestFilament для

Диаметр нити: 1.75

3D-принтера

Миллиметр

желтый 1,75 мм

Материал: пластик

1 кг

Температура печати: 230

Градус Цельсия

Цвет: Желтый

5

ABS пластик

BestFilament для

3D-принтеров

1,75мм 1 кг

(Синий)

Вес: 1000 Грамм

Bestfilament

Вид комплектующего

изделия/ расходного

материала: Abs пластик

Вид оргтехники: 3D

Принтер

Товарный знак

производителя

оргтехники: Bestfilament

Цвет: Синий

17

PETG 1.75 мм для 3Dпринтеров 1 кг красный

10.0

Штука

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

10.0

Штука

st_abs_1kg_1.75_blue

10.0

Штука

6

Пластик PETG

Мастер Пластер

для 3Dпринтеров 1.75

мм 1 кг зеленый

Диаметр нити: 1.75

МАСТЕР-ПЛАСТЕР

Миллиметр

Масса пластика без

катушки: 1.0 Килограмм

Наличие армирующего

наполнителя: Нет

Тип пластика: PETG

Упаковка: картонная

коробка

Цвет: Зеленый

Ширина катушки: 60.0

Миллиметр

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

18

PETG пластик Мастер

Пластер для 3Dпринтеров 1.75 мм 1 кг

зеленый

10.0

Штука

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Условия поставки пластика для 3D-принтеров

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика пластик для 3D-принтеров согласно техническому заданию и законодательству РФ и Москвы.

Условия поставки и ценообразования

Согласно условиям контракта, заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый новый товар в соответствии с техническим заданием и спецификациями, а также подписать документы о приемке.

Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.

Условия оплаты и ценообразования в договоре

Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке.

Условия оплаты и приемки товаров

Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа.

Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.

Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.

Условия поставки и упаковки товаров

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки, обеспечивая соответствие товаров Техническому заданию и возможное улучшение их характеристик, а также осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и упаковку в соответствии с ГОСТами и международными стандартами.

Требования к маркировке и упаковке товара

Поставщик обязан обеспечить соответствие маркировки упаковки товара, сохранность товара при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки, а также представить комплект отчетных документов и электронный Документ о приемке, подписанный УКЭП, в соответствии с Техническим заданием.

Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров, направляя Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке.

Условия приемки товаров и услуг

Согласно условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки.

Заказчик также обязан использовать УАИС для формирования информации о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне недостатков.

Процедура приемки товаров и услуг

Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с требованием их устранения в установленные сроки, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или исправить дефекты и направить исправленный комплект документации.

Условия приемки и оплаты товаров

Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к взаимодействию в процессе приемки товаров и документирования исполнения обязательств, а также к соблюдению прав и обязанностей, предусмотренных контрактом.

Порядок контроля и приемки товаров

СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте договора описываются обязанности сторон по контролю за исполнением контракта, уведомлению о недостатках и приемке товаров, а также права поставщика на требование подписания электронного документа о приемке.

Обязанности и права поставщика по контракту

Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств.

Поставщик также обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, и своевременно реагировать на запросы Заказчика.

Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества

Поставщик обязан предоставлять информацию о своем фактическом местонахождении, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупок и не нарушать установленные запреты.

Также Поставщик гарантирует качество товаров и устраняет их недостатки в гарантийный срок за свой счет.

Условия гарантии и порядок устранения недостатков

Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках с последующим продлением гарантийного срока на время устранения дефектов.

В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.

Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.

Ответственность сторон за нарушение условий контракта

Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.

В пунктах 6.6-6.11 регламентируется ответственность Поставщика за безопасность товара, возмещение вреда, убытков и предоставление информации о товаре в соответствии с Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством.

Условия начисления штрафов за нарушение контракта

В данном фрагменте документа устанавливаются правила определения размера штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также конкретные процентные и фиксированные суммы штрафов в зависимости от цены контракта и характера нарушений.

Условия ответственности за нарушение обязательств

В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ.

Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, а неустойка может быть исключена по соглашению сторон.

Условия ответственности за нарушение обязательств

Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при установлении фактов неполной поставки товара или завышения его стоимости, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки.

Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплектации товаров.

Основания для расторжения договора по инициативе Поставщика

Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям контракта, выявления нарушений условий контракта по результатам экспертизы, а также нарушения Поставщиком законодательных запретов.

Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.

Условия для одностороннего расторжения договора

СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте описываются условия для расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ.

Заголовок: Освобождение от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы

Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств.

Порядок урегулирования споров и претензий

Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и ответом на претензию в течение 15 календарных дней.

Условия и порядок подачи претензий и их рассмотрения

Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к предоставлению документов в подтверждение требований и предусматривают порядок разрешения споров через арбитражный суд Москвы, а также регламентируют сроки исполнения и порядок изменения условий контракта.

Условия уведомлений и исполнения контракта

Согласно статье 12 Контракта, стороны обязаны направлять уведомления в письменной форме или электронно, а также руководствоваться законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом.

Полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией.

Электронное взаимодействие сторон и обмен документами

Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие для обмена документами и информацией через специализированные автоматизированные информационные системы, а также устанавливают порядок работы с электронными документами и создание стандартов товарных единиц в рамках АИС «Портал поставщиков».

Использование электронной подписи и документооборот

Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для обмена документами через автоматизированную информационную систему "Пortal поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая безвозмездный доступ к системе для исполнения контракта.

Информация о юридическом лице и его реквизитах

СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические данные организации с ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6455, включая адреса, контактную информацию и реквизиты для осуществления финансовых операций.

Также упоминается товар - пластиковый материал Bestfilament PETG 1.75 мм для 3D-принтеров весом 1 кг красного цвета.

Спецификация товаров для 3D-принтеров

СУММАРИЗАЦИЯ: В документе перечислены характеристики и цены на расходные материалы для 3D-принтеров, включая пластик различных цветов и типов (PLA, PETG, ABS) производства Bestfilament, упакованные в картонные коробки и предназначенные для печати при температуре 230 градусов Цельсия.

Условия поставки пластиковых нитей для 3D-принтеров

Клиент приобретает две единицы пластиковой нити для 3D-принтеров: одну упаковку белого полиэтилентерефталата модифицированного гликолем весом 1 кг и одну упаковку черного PETG весом 1 кг, каждая нить диаметром 1.75 мм.