Тендер - Поставка ваты медицинской и дезинфицирующих средств №307164498

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Раздел_3_Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98-addi-.zip ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Красноярский крайМесто поставки (адрес):662200, Российская Федерация, Красноярский край, К.МАРКСА, 28,А, ПОМЕЩЕНИЕ 125
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.08.2025 по 08.09.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:21.08.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):08.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:662200, Российская Федерация, Красноярский край, К.МАРКСА, 28,А, ПОМЕЩЕНИЕ 125Дата подведения итогов:09.09.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Техническое_задание - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Приложение № 1 к извещению о закупке

Раздел 3. Проект договора

Договор №

Поставка товаров медицинского назначения для нужд КГАУЗ «Назаровская ГСП»

- Посмотреть таблицу с данными

__________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________, действующей на основании _____________, и КГАУЗ «Назаровская городская стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице и. о. главного врача, Кузнецовой Марины Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Назаровская городская стоматологическая поликлиника», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 Поставщик обязуется поставить Покупателю товары медицинского назначения (далее- «товар») наименование, количество, номенклатура (ассортимент) которого указаны в спецификации и, которая прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой частью(Приложение № 1), а Покупатель обязуется принять указанный товар согласно условиям настоящего Контракта и оплатить его стоимость.

2.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

2.1.Поставщик предоставляет гарантию на поставляемый товар в течение гарантийного срока, продолжительность которого отражена в сопроводительных документах завода-изготовителя.

3.СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.

3.1. Цена указанного в п.1.1 товара составляет ______ (_________) рублей 00 коп.с (без) НДС.

3.2. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и включает в себя уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Поставщика, связанных с выполнением обязательств по договору.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу Покупателя: г. Назарово, ул. К. Маркса, 28 «А» пом. №125, с даты заключения договора по заявке Заказчика в течение 14 дней .

4.2.Товар подлежит поставке в упакованном виде, предохраняющем его от повреждений при перевозке всеми видами транспорта, при этом Покупатель обязан соблюдать правила складирования и транспортировки товара согласно имеющейся предупредительной маркировке. Дополнительные требования к таре, упаковке, маркировке товара в случае необходимости согласовываются сторонами.

4.3. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки. Датой поставки является дата передачи товара Покупателю при доставке товара службой Поставщика, либо дата передачи сторонней транспортной компанией.

4.4. Поставщик считается исполнившим свои обязанности по поставке с даты передачи товара Покупателю.

5.СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1. Оплата Товара, указанного в п.1.1 Договора производится переводом денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в выставленном счете либо внесением наличных денежных средств в кассу предприятия в пределах, установленных действующим законодательством РФ в течение 7 рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя и подписания документов о приемке.

5.2. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или в кассу предприятия.

6.КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПРИЕМКА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

6.1.Товар, поставляемый по настоящему контракту, должен соответствовать стандартам, существующим в РФ для данного вида продукции, условиям настоящего договора. Вместе с товаром Покупателю передаются:

• сертификаты соответствия, выданными уполномоченными организациями,
• технические паспорта,
• инструкции по эксплуатации на русском языке,
• гарантийные талоны (в случае, если на товар установлен гарантийный срок).
• счета-фактуры,
• товарные накладные.

6.2. Приемка товара производится в соответствии с «Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству», утвержденных Постановлениями Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965г. № П-6 и от 25.04.1966г. № П-7 в течение 3-х дней с момента получения товара Покупателем.

6.3.Претензии по количеству, качеству, упаковке, наличию и иным нарушениям условий договора могут быть предъявлены в течение 10-ти дней с момента приемки соответствующего товара.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данного Договора стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим договором, а в случаях, им не предусмотренных, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За необоснованный отказ от приема Товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 5 % от стоимости поставленного товара.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется заменить некачественный товар на товар надлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента письменного уведомления об этом Поставщика, а также несет штраф в размере 1 % от стоимости поставленного Товара за каждый такой случай. При этом в случае неоднократной поставки некачественного Товара, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с предварительным письменным уведомлением за 7 календарных дней, с полным возмещением ущерба, причиненного Покупателю в результате некачественной поставки Товара Поставщиком. При этом Поставщик не освобождается от уплаты вышеуказанного штрафа.

7.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара Покупатель имеет право требовать от Поставщика уплаты пени в размере 5 % от суммы, подлежащей оплате за не поставленный в срок Товар за каждый календарный день просрочки, но не более 50 % от суммы, подлежащей оплате за данную партию Товара.

7.6. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного п.5.1. настоящего Договора, по вине Покупателя, Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,2 % от суммы несвоевременно произведенного платежа за каждый календарный день просрочки до даты фактического исполнения своих обязательств по Договору, но не более 10 % от суммы несвоевременно произведенного платежа.

7.7. Уплата Сторонами неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от надлежащего выполнения всех своих обязательств по настоящему договору.

7.8. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара и/или поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены и/или поставки некомплектного Товара, замена (доукомплектация) которого не может быть произведена в разумные и приемлемые для Покупателя сроки, Покупатель вправе по своему выбору:

7.8.1. отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, некомплектного Товара и/или поставленного с нарушением сроков поставки;

7.8.2. незамедлительно расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления об этом Поставщика.

7.9. Со дня приемки товара покупатель обязан передать поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней почтой или через курьерскую службу один экземпляр накладной, подписанной, доверенным лицом и заверенной синей печатью. Датой возврата накладной считается дата приемки документов почтовой или иной транспортной службой. В случае если экземпляр товарной накладной, оформленной надлежащим образом, не будет возвращен Поставщику, то датой поставки считается дата оформления товарной накладной, указанная в экземпляре Поставщика, и суммой поставки считается сумма, указанная в

экземпляре Поставщика.

8. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

8.1.Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

8.2. Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать действующим нормативно-техническим документам, установленным законодательством РФ на данный вид товара (в том числе ГОСТам, ТУ при их наличии), соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям изготовителя, соответствовать нормам безопасности согласно действующим нормативным правовым актам РФ, в том числе требованиям.

8.3. Поставляемый товар должен сопровождаться документами, удостоверяющими его качество (сертификатами качества, сертификатами соответствия, декларациями о соответствии, при наличии указанных документов на такой товар).

8.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.

8.5. Товар, находящийся в поврежденной упаковке (таре), не подлежит приёмке и возвращается.

8.6. На упаковку (тару) товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1.Все изменения и дополнения вносятся в настоящий Договор в письменной форме по соглашению сторон.

9.2.Споры, возникающие между сторонами при исполнении, изменении, расторжении договора решаются путем переговоров, а при не достижении согласия судом в установленном порядке по месту нахождения истца.

9.3. Настоящий Договор действует со дня его заключения до 31.12.2025 г. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.4.Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи, при этом передаваемые по факсимильной связи документы должны быть заверены подписью правомочного лица и печатью соответствующей стороны. Стороны обязаны предоставлять друг другу оригиналы таких документов.

9.5.Стороны обязуются в течение пяти дней письменно уведомлять друг друга об изменении банковских реквизитов и юридических адресов.

9.6.Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложение №1 – Спецификация;

10.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору от ______ №______

Спецификация на

Поставку товаров медицинского назначения для нужд КГАУЗ «Назаровская ГСП»

- Посмотреть таблицу с данными

Итого цена: ____________(____) рублей 00 копеек с (без ) НДС,_________________

Покупатель: Поставщик: