Тендер - Поставка технической соли №267241510

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• __Извещение__соль.docx
• __Обоснование_НМЦК_соль.docx
• __Описание_объекта_закупки_соль.docx
• __Требование_к_заявке_и_инструкция_.docx
• __проект_контракта_соль.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 Извещение о проведении электронного аукциона от 27.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000002

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

198328, г.Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге д.7 корп. 2 литер А

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 33120.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

- Контракт заключается только после предоставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником размещения заказа самостоятельно.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Северо-Западное ГУ Банка России //УФКпо г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Дополнительная информация и документы

2 Уведомление о прохождении контроля

Приложение №2
к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Поставка технической соли

1. Начальная (максимальная) цена договора определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, посредством применения следующего метода: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использовалась общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе.

2. Цена договора формируется участником закупки на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены договора, являющегося приложением к техническому заданию документации об аукционе: с учетом расходов на доставку транспортом и силами Поставщика по адресу Заказчика, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, поднятию на этаж, сборка, установка, ввод в эксплуатацию (по необходимости), расходов на вывоз упаковочной тары, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за единицу товара (выполненные работы, оказанные услуги) при формировании проекта контракта производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС. Контракт заключается по цене, предложенной участником электронном аукциона, с которым заключается контракт.

4. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены договора, (начальной цены единицы товара, работы, услуги), цены заявки на участие в электронном аукционе и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

Ответы на запрос получены от 3 поставщиков.

Итого: Принятая минимальная НМЦК составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (тридцать три тысячи сто двадцать рублей 00 копеек).

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Башун З.Е.

(Ф.И.О., должностного лица, ответственного за расчет и обоснование НМЦК)

Автоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 27.02.2024 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД

№ 19 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. РИХАРДА

ЗОРГЕ, Д.7/К.2,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

27.02.2024

План-график

22.02.2024

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к извещению о проведении электронного аукциона

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Требования к участникам закупки, установленные в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон)

1.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (пункт 1 часть 1 статья 31 Закона):

Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц».

1.2. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (пункты 3-5, 7, 7.1, 9-11 часть 1 статья 31 Закона):

Устанавливаются единые требования к участникам закупки, определенные пунктами 3-5, 7, 7.1, 9-11 части 1 статьи 31 Закона.

1) Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и(или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (декларируется только участником закупки, являющимся юридическим лицом);

5) Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

6) Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

7) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

1.3. Дополнительные требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (часть 1.1. статья 31 Закона):

Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона.

1.4. Дополнительные требования к участникам закупки и перечень документов, которые должны быть представлены в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона

Требования не установлены

2. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

3. Преимущества, устанавливаемые заказчиком в соответствии со статьей 30 Закона, привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона.

Требования установлены

Участники закупки должны соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

4. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 Закона.

Требования не установлены

5. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, условия независимой гарантии.

Требования не установлены

6. Размер и порядок предоставления и условия обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению, а также условия независимой гарантии.

6.1. Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение исполнения контракта в сроки и порядке, установленные в извещении об электронном аукционе в размере 10 % от цены, по которой заключается контракт.

6.2. В целях обеспечения исполнения обязательств участником закупки, с которым заключается контракт, может быть предоставлена независимая гарантия или внесены денежные средства. Способ обеспечения исполнения контракта определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства в размере, указанном в пункте 1 настоящего раздела, на счет:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет в Комитете финансов:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковские реквизиты:

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г.Санкт-Петербургу г Санкт-Петербург

Казначейский (р/сч)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Корр.счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ст. 45, 96 Закона, Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7. Требования к содержанию, составу заявки.

7.1. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

7.2. Заявка на участие в закупке должна содержать:

- предложение участника закупки о цене контракта;

- предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

- информацию и документы об участнике электронного аукциона:

а) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

б) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

в) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

- декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 7.1, 9-11 части 1 статьи 31 Закона;

- документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

7.3. Информация и документы, предусмотренные статьей 43 Закона, не включаемые участником закупки в заявку на участие в закупке, но направляемые (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

г) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

д) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

е) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

ж) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

8. Инструкция по заполнению типовой формы заявки.

8.1. Подачу заявки обеспечивает оператор электронной площадки (п. 14 Дополнительных требований к операторам электронной площадки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 N 656).

Подача заявки означает, что вы согласились поставить товар на условиях, предусмотренных в извещении об осуществлении электронного аукциона (ч. 5 ст. 43 Закона N 44-ФЗ).

8.2. При указании сведений о конкретных показателях товара участник обязан указать единицы измерения показателей, значения таких показателей, точно соответствующие значениям, установленным настоящим техническим заданием, для показателей, значения которых не могут изменяться;

8.3. Участник должен указать конкретное значение показателя, равное или превышающее значение, установленного настоящей документацией, для которого установлено минимальное значение с помощью слов и/или знаков: «не менее», «не хуже», «не должно быть хуже», «не должно быть менее», «должно быть не менее», «должно составлять не менее», «не ниже», «не должно быть ниже», «минимум», « ≥ », «минимальный», «должно быть не ниже».Указание данного показателя и/или наименование показателя в заявке участника не может сопровождаться словами и/или знаками: «не менее», «не хуже», «не должно быть хуже», «не должно быть менее», «должно быть не менее», «должно составлять не менее», «не ниже», «минимальный», « ≥ », «минимум», «не должно быть ниже», «должно быть не ниже», и их производными.

8.4. Участник должен указать конкретное значение показателя, равное или меньшее значения, установленного настоящей документацией, для которого установлено максимальное значение с использованием заказчиком слов и/или знаков: «не более», «не превышает», «не должно превышать», « ≤ », «не должно быть более», «не должно быть выше», «предельный (-но; -ая; -ое.)», «максимальный (-но; -ая; -ое; -мум.)». Указание данного показателя и/или наименование показателя в заявке участника не может сопровождаться словами и/или знаками: «не более», «не превышает», «не выше», «не должно превышать», « ≤ », «не должно быть более», «не должно быть выше», «предельный (-но; -ая; -ое.)», «максимальный (-но; -ая; -ое; -мум.)»; и их производными.

8.5. В случае использования заказчиком слов и знаков: «… - …», «± …», «в диапазоне значений … - …», «в диапазоне … - …», «+… - -... » «в пределах от... до...», «должен быть в диапазоне … - …», «должен быть в диапазоне значений … - … » участник указывает одно конкретное значение показателя, находящееся в диапазоне значений, установленных настоящей документацией. Значение данного показателя может включать в себя верхнюю и/или нижнюю границу заданного диапазона. Участник закупки представляет сведения о конкретных показателях без использования вышеуказанных слов и знаков.

8.6. В случае установления Заказчиком нескольких конкретных значений, участник должен выбрать все значения и указать их в своей заявке. При описании данного вида показателей Заказчик использовал знак «… , …». Участник в свою очередь при заполнении заявки также должен перечислить предлагаемые значения через запятую.

8.7. Участник должен указать конкретный показатель, отличный от установленного настоящей документацией если заказчиком использованы слова: «не должно», «не допускается», «не возможно», «не следует», «не планируется», «не должно быть». Данный конкретный показатель не может сопровождаться в заявке вышеперечисленными словами.

Указание показателей со словом «наличие» означает, что участник аукциона должен отразить наличие данного показателя.

8.8. Если указано, что товар должен соответствовать государственным стандартам, то указанные конкретные показатели и/или наименования показателей, предложенного товара участником, должны соответствовать и государственному стандарту и заданному диапазону значений, конкретным значениям характеристик товара, наименованию характеристик товара, согласно технической части документации об аукционе, в том числе в части маркировки, условий хранения, фасовки и транспортировки товара, в том числе и с указанием точного номера ГОСТ на товаре (при необходимости). Все государственные стандарты и другие стандарты, которым должны соответствовать товары, указаны в документации об аукционе и/или приложении к документации. Если на момент подготовки заявки нормативно-технический документ (или ГОСТ или ТУ) утратил силу, участник закупки вправе не руководствоваться его требованиями. При указании значений конкретных показателей (характеристик) товаров участник закупки должен учитывать, что: если требования нормативно-технических документов относятся целиком к товару, или к его части, обозначения нормативно-технических документов могут быть указаны непосредственно после наименования запрашиваемого товара. При указании значений конкретных показателей (характеристик) товаров участник закупки должен учитывать, что если относительно запрашиваемого показателя Заказчиком, в ГОСТ или другом нормативно-техническом документе, соответствие которому требует Заказчик нет информации относительно такого показателя, то участник должен в заявке указать на это обстоятельство следующим образом: "не нормируется".

8.9. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении об электронном аукционе, а также установленным статьей 31 Закона, или копии этих документов прикрепляются участником в составе заявки.

Рекомендуемая форма

«Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара»

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения Контракта

Поставка технической соли

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

Приложение № 1. Описание объекта закупки;

Приложение № 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

Приложение № 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению;

Приложение № 4. Проект контракта.

Приложение №1 к Извещению о проведении электронного конкурса

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Раздел 1. Информация об объекте закупки, начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, максимальное значение цены контракта

Поставка технической соли

• Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки

- Посмотреть таблицу с данными

КТРУ – не применяется

код ККН – не применяется

• Способ определения поставщика (Поставщика, исполнителя) – аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион).
• Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.

Раздел 2. Идентификационный код закупки. Источник финансирования закупки.

2.1. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4_ из позиции плана-графика, а также при осуществлении закупки в соответствии с частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) указание на соответствующую часть статьи 15 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой осуществляется закупка.

2.2. Целями данной закупки является укрепление материально-технической базы для обеспечения полноценного функционирования учреждений.

2.3. Основанием для закупки является выполнение государственного задания в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2024 год:

Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Источник финансирования Контракта Внебюджетные средства.

Средства бюджетных учреждений.

• целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,
• код вида расходов 244
• код ОСГУ 346.

Раздел 3. Наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона № 44-ФЗ, а также требований к техническим (функциональным) характеристикам товаров (работ, услуг) в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях реализации национальных проектов, предусмотренных каталогом товаров работ, услуг, без установки дополнительных характеристик.

3.1. Требования к количеству, качеству товара,

к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

Объект закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, потребностям заказчика с указанием максимальных и (или) минимальные значений таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться указаны в таблице № 1 технического задания.

В соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ссылки на конкретные торговые знаки являются описательными, возможно применение эквивалента по всем позициям технического задания. Поставка полнофункциональных эквивалентов допускается в случаях, когда они имеют характеристики не хуже, или превосходящие по качеству и техническим параметрам, указанных в техническом задании.

Допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с такими качествами и такими характеристиками товара, указанными в техническом задании. Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика, приведенным в таблице №1 технического задания

Таблица №1 – «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

Заказчик дополнительно информирует о необходимых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристиках Товара, используемого для работы в учреждении, так как в КТРУ данные параметры отсутствуют! в связи с необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания характеристик объекта закупки, для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки.

*ссылки на конкретные торговые знаки являются описательными, возможно применение эквивалента по всем позициям технического задания.

Поставка полнофункциональных эквивалентов допускается в случаях, когда они имеют характеристики не хуже, или превосходящие по качеству и техническим параметрам, указанных в техническом задании

- Посмотреть таблицу с данными

• • Дата выпуска товара – не ранее сентября 2023 года. Потребительские свойства товара, выпущенного ранее указанного срока, будут считаться не соответствующими требованиям настоящей документации.
  • Поставщик обязан поставить товар, соответствующий требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации:
  • Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 «Качество товара» "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410, "Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996.
  • Поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, в ремонте (в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
  • Поставщик обязан поставить товар, соответствующий требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации:
  • Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям устанавливаются Таблицей №1 «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».
  • Весь поставляемый товар является пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Поставляемый товар не имеет дефектов, связанных с используемым сырьём при изготовлении и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании товара.
  • Поставляемый товар соответствующим образом маркирован и упакован, упаковка поставляемых товара соответствует действующим стандартам и обеспечивает сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении. Упаковка не содержит вскрытий, вмятин, порезов, следов воздействия влаги. Уборка и вывоз упаковки производятся средствами Поставщика.
  • Требования к качеству и безопасности сопутствующих работ: транспортная доставка, установка и ввод товара в эксплуатацию, должны выполняться с соблюдением техники безопасности, требований технической документации на товар, указаний производителя.
  • Сборка, установка, регулировка осуществляется силами Поставщика (при необходимости, по согласованию с Заказчиком)
  • Ввод оборудования в эксплуатацию осуществляется специалистами, имеющими сертификат и допуск Производителя на ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание поставляемого оборудования. (при необходимости, по согласованию с Заказчиком)
  • Инструктаж персонала Заказчика должен включать: технику безопасности, навыки работы на получение результата, диагностику простейших сбоев в работе оборудования и методы их устранения и т.д. (при необходимости, по согласованию с Заказчиком)
  • После установки, ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа персонала Заказчика по использованию и эксплуатации оборудования, стороны подписывают акты ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа персонала Заказчика. (при необходимости, по согласованию с Заказчиком)
  • В соответствии с частью 2 статьи 456 Гражданского кодекса РФ Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику принадлежности товара, а также относящиеся к товару документы, предусмотренные законом и иными правовыми актами. товар должен быть снабжен русифицированной документацией.
  • Безопасность поставляемого товара устанавливается в соответствии со следующими нормативными документами:
• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
• Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности».
  • Требования к качеству и безопасности сопутствующих работ: транспортная доставка, такелажные работы, должны выполняться с соблюдением техники безопасности.

3.2. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку
и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа
и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

• • Поставщик гарантирует, что передаваемый Заказчику товар не имеет дефектов изготовления.
  • Гарантийный срок на поставляемый товар – установлен в Таблице №1 технического задания (либо не менее 12 месяцев) хранения (эксплуатации) в нормальных условиях без утраты потребительских свойств от даты приемки товара, указанной в товарной накладной, и не менее гарантийного срока фирмы-производителя (для товаров, в отношении которых установлен гарантийный срок). Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
  • Объем предоставления гарантии качества товара – в течение гарантийного срока в 100%–м объеме.
  • Все расходы, связанные с возвратом или заменой неисправного (дефектного) товара, производятся за счет Поставщика.
  • В случае обнаружения Заказчиком некачественно оказанных услуг по поставке товара, либо повреждения товара при доставке, Поставщик своими силами и без увеличения стоимости обязуется в согласованный с Заказчиком срок устранить недостатки товара или возместить расходы на их исправление Заказчиком или третьим лицом.
  • Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Поставщика об их устранении.
• Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг
• Требование не установлено.

Раздел 4. Место доставки товара, являющегося предметом аукциона, место выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом контракта, сроки поставки товара или завершения работы, график оказания услуг

4.1. Место доставки товара:

198328, Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге дом 7 корпус 2 литера А в помещение, указанное Заказчиком.

Доставка и разгрузка, спуск в подвал, осуществляется силами и средствами Поставщика в помещение, указанное Заказчиком. Время и день передачи товара согласовывается между Сторонами за один рабочий день до даты поставки. Поставка осуществляется строго по согласованию с Заказчиком.

Контактные лица Заказчика по вопросам поставки товара:

• Башун Зинаида Евгеньевна
• телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
• адрес электронной почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4.2. Сроки поставки товара:

Начало поставки: с даты заключения контракта.

Окончание поставки: не позднее 07.06.2024

Поставщик осуществляет поставку партиями либо в полном объеме по предварительной заявке Заказчика.

• Поставщик гарантирует поставить товар в срок, в соответствии с условиями контракта и сдать Заказчику. Поставщик информирует представителя Заказчика о готовности к передаче товара. Заказчик обязан обеспечить прием поступающей от Поставщика информации.
• Транспортировка товара, поднятие на этаж, указанный заказчиком, осуществляется силами Поставщика вручную или с применением собственных погрузочно-разгрузочных средств и приспособлений. Для доставки товара Поставщик предоставляет работников, обладающих навыками погрузо-разгрузочных работ. Поставщик за свой счет обеспечивает работников необходимым подъемно-транспортным оборудованием (тележки, носилки и т. д.).
• Работники Поставщика, оказывающие услуги по поставке товара, должны являться гражданами Российской Федерации или иметь законное основание для работ на территории Российской Федерации.
• Работники Поставщика, оказывающие услуги по поставке товара, при нахождении в помещении Заказчика должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук (маски, перчатки).
• Поставщик гарантирует адекватное, морально-нравственное поведение своих рабочих (персонала). Обеспечивает опрятный вид своих рабочих (персонала); корректность в общении своих рабочих (персонала) с сотрудниками и посетителями Заказчика.
• Поставщик по окончанию поставки товара вывозит весь использованный упаковочный материал и утилизирует его на своей территории.
• Все работники Поставщика, задействованные в выполнении работ по поставке товара, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
• В процессе оказания услуг по поставке товара Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика, а также за нанесение материального ущерба имуществу Заказчика и (или) третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.

В случае признания нормативного документа утратившим силу на момент публикации, следует руководствоваться принятым взамен него действующим нормативным документом.

Заведующий__________Т.Е.Шлыкова Подписано ЭЦП

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № _________

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Санкт- Петербург от «___»_____________2024г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Шлыковой Татьяны Евгеньевны, действующего на основании Устава, и _________________, именуемое (-ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от ______________г. № _________________, на основании _____________ от _______________г. № __________________________, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик, действуя собственными силами и средствами, обязуется осуществить Поставку технической соли (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять этот Товар и оплатить его в соответствии с ценами, указанными в Спецификации (Приложение №1 к Контракту).

1.2. Сведения о Товаре: наименование, характеристики Товара, производитель и страна происхождения, единица измерения, количество, цена, стоимость – определяются согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), технические показатели – Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

Поставщиком при осуществлении закупки, единица измерения, цена за единицу, количество, общая стоимость товара, гарантийный срок, наименование страны происхождения товара указываются в Спецификации

1.3. Наряду с предметом Контракта, Стороны признают существенными следующие условия настоящего Контакта:

а) сроки поставки Товара;

Начало поставки: с даты заключения контракта.

Окончание поставки: не позднее 07 июня 2024 год.

б) качество и ассортимент поставляемого Товара

1.4. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства (до места складирования, указанного Заказчиком). Поднятие на этаж товара, осуществляется силами и средствами Поставщика в помещение, указанное Заказчиком. Время и день передачи товара согласовывается между Сторонами за один рабочий день до даты поставки. Поставка осуществляется строго по согласованию с Заказчиком.

Контактные лица Заказчика по вопросам поставки товара:

• Башун Зинаида Евгеньевна
• телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
• адрес электронной почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара по месту нахождения Заказчика:

198328, Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге дом 7 корпус 2 литера А в помещение, указанное Заказчиком.

1.5. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронно-цифровой подписью.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет _____________ коп. (_______________). В том числе НДС _____________________ (в случае если товар не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения), то в данном пункте вместо слов «включая НДС (___%)» указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации.)

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена включает в себя: расходы на доставку транспортом и силами Поставщика по адресу Заказчика, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, поднятие на этаж, сборка, установка, ввод в эксплуатацию (при необходимости), расходов на вывоз упаковочной тары, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации

Цена Контракта рассчитана на основании расчета начальной максимальной цены Контракта с учетом коэффициента снижения. Коэффициент снижения составляет k=________________ и рассчитан как частное от деления цены, предложенной исполнителем, на начальную (максимальную) цену контракта.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы Товара не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, указанной в заявке Поставщика на участие в аукционе, на количество Товара, указанное в извещении о проведении аукциона

2.5. Источник финансирования: Внебюджетные средства, поступающие бюджетным учреждениям

• Субсидии на госзадание,
• целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,
• код вида расходов 244
• код ОСГУ 346

2.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ, а также в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии

2.7. Авансирование по контракту не предусмотрено

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств оплата Заказчиком товара может производиться за вычетом суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта. Сумма неустойки перечисляется Заказчиком в бюджет Санкт-Петербурга из платежей, подлежащих оплате Поставщику. При этом в акте сдачи-приемки товара указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (пени, штрафа), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить и передать Заказчику Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки, Товар передается в ассортименте, определяемом в Приложении № 1 «Спецификация», соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации.

3.1.2. При поставке товара передать Заказчику следующие документы: в соответствии с п.5.2. настоящего контракта, с обязательным указанием номера и даты Контракта, сертификаты соответствия/декларации о соответствии или заверенные должным образом их копии на каждое наименование поставляемого Товара, представить по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к данному виду товара;

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара.

3.1.5. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

3.1.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком заменить некачественный Товар или Товар, несоответствующий условиям Контракта или восполнить его недостачу. Товар, несоответствующий Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) и/или некачественный Товар или Товар, несоответствующий условиям Контракта, и расходы по его замене оплате Заказчиком не подлежат.

3.1.7. По требованию Заказчика, при необходимости предоставить контрольные образцы поставляемого Товара

3.1.8. Формировать в единой информационной системе и направлять Заказчику, структурированный документ о приемке в электронной форме с приложением дополнительных документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Контракта (далее – структурированный документ о приемке) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.9. Не менять Поставщика государственного контракта, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому государственному контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 19 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Направить Поставщику заявку о необходимости поставки Товара с указанием наименования, количества Товара.

3.3.2. Обеспечить своевременный прием и оплату полученного Товара в сроки и по ценам, установленным настоящим Контрактом.

3.3.3. Известить Поставщика в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента установления несоответствия наименования, ассортимента, цены, производителя, сроков годности, ненадлежащего качества или недостачи Товара, выявленные при его приемке.

3.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.3.5. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.4.9. По основаниям, предусмотренным статьей 524 Гражданского кодекса Российской Федерации, предъявлять Поставщику требование о возмещении убытков в случае расторжения настоящего контракта вследствие нарушения обязательства Поставщиком и приобретения Заказчиком товара у иного Поставщика.

3.4.10. Предложить изменить существенные условия контракта по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных в статье 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3.4.11. При приемке товара Заказчик вправе применять фото, - видеофиксацию.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

4.1. Первичная и вторичная (потребительская) Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных Контрактов и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки его товарный вид при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара и должна исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.

4.3. Тара (упаковка) не должна иметь следов внешних повреждений, способных повлиять на сохранность груза. Объем тары должен соответствовать объему внутренних вложений. При использовании скотча в качестве средства защиты от несанкционированного доступа к грузу, недопустимы его многослойность и следы переклеивания.

• товар упаковывается и маркируется в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией завода-производителя;
• целостность упаковки: поставляемый товар должен быть упакован соответствующим образом, то есть быть в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара, без повреждений.

4.3.1. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении

4.4. Поставляемый товар должен быть в оригинальной упаковке производителя, без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке и хранении. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. На внутренней и внешней упаковке хорошо читаемым шрифтом на русском языке должны быть указаны:

• наименование продукции;
• наименование организации - производителя продукции;
• номер серии и дата изготовления;
• срок годности.
• Каждая упаковка должна содержать инструкции – вкладыши на русском языке.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по рабочим дням понедельник – пятница с 9.00 до 14.00 по московскому времени. Время и день передачи товара согласовывается между Сторонами за один рабочий день до даты поставки. Поставка осуществляется строго по согласованию с Заказчиком в Место получения Товара, на условиях, предусмотренных пунктом 1.4 Контракта.

5.1.1. Сроки поставки товара:

Начало поставки: с даты заключения контракта.

Окончание поставки: не позднее 07 июня 2024 год.

5.1.2. Поставщик осуществляет поставку партиями либо в полном объеме.

Не допускается разбивка партии Товара, определенной заявкой, в период поставки по инициативе Поставщика. Разбивка партии Товара в период поставки допускается по инициативе Заказчика по согласованию с Поставщиком. Заявка направляется Заказчиком Поставщику в письменном виде посредством телефонной, факсимильной связи или по электронной почте

Поставка Товара и разгрузка, поднятие на этаж на адресе Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. Ассортимент, характеристики и количество Товара, поставляемого Поставщиком в рамках данного Контракта, должны строго соответствовать указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), Техническом задании (Приложение №2 к Контракту)

Поставщик гарантирует адекватное, морально-нравственное поведение своих рабочих (персонала). Обеспечивает опрятный вид своих рабочих (персонала); корректность в общении своих рабочих (персонала) с сотрудниками и посетителями Заказчика

Поставщик по окончанию оказания услуг по поставке товара вывозит весь использованный упаковочный материал и утилизирует его на своей территории.

Все работники Поставщика, задействованные в поставке и сборке товара, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В процессе оказания услуг по поставке товара Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика, а также за нанесение материального ущерба имуществу Заказчика и (или) третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.

В процессе оказания услуг по поставке товара Поставщик несет полную ответственность за соблюдение работниками Поставщика правил техники безопасности на территории Заказчика

5.1.3. Направление Заказчиком заявки Поставщику и принятие Поставщиком заказа к исполнению осуществляются в следующем порядке:

- Заказчик направляет Поставщику заявку, в которой указывает: наименование, количество, качественные и иные характеристики товара.

- Заказ имеет силу для сторон как в случае его передачи Поставщику путем вручения документа, так и при его передаче средствами факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

5.1.4. Поставщик в течение 2 (двух) дней с момента получения заказа направляет подтверждение осуществления поставки, в котором указывает: наименование товара, количество товара, иные характеристики.

Поставщик за 24 часа до осуществления поставки Товара направляет Заказчику уведомление о конкретном времени и дате доставки Товара в Место доставки

Подтверждение имеет силу для сторон как в случае его передачи Заказчику путем вручения документа, так и при его передаче средствами факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Поставщика.

5.1.5. С момента получения заказа Поставщик обязан осуществить поставку товара Заказчику в течение 5 рабочих дней. Продление срока возможно только с согласия Заказчика.

5.1.6. В случае, если Поставщик не получил заказ за 10 календарных дней до истечения конечного срока этапа поставки, он обязан осуществить поставку товара в полном объеме не позднее конечного срока этапа поставки.

5.2. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

• а) счет – в одном экземпляре;
• б) счет-фактуру [1] – в двух экземплярах;
• в) товарную накладную (УПД), составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации – в двух экземплярах;
• г) приложение к накладной с указанием сертификатов соответствия или деклараций о соответствии;
• д) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями): сертификат соответствия или декларация о соответствии;
• е) Акт сдачи-приемки (передачи) (со ссылкой на дату и номер настоящего Контракта и товарной накладной) в 2 х экземплярах.
• ж) другие документы, предусмотренные разделом 8 настоящего контракта

5.3. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а» – «в» пункта 5.2 Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов; наименование Товара, единица измерения и цена Товара в данных документах должны полностью соответствовать Спецификации (Приложение №1 к Контракту).

5.4. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и Контракте, а также некомплектный Товар считается не поставленным.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик передал Товар Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

Порядок и срок приемки поставленного товара в части соответствия количества, объема требованиям, установленным Контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

6.1. Поставщик уведомляет Заказчика о готовности передать Товар. После уведомления Заказчика Поставщик осуществляет доставку Товара.

6.1.1. Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" ч.1 ст.43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения товара, наименование товара, информацию об объеме поставленного товара, стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу товара. К документу о приемке должен быть приложен счет, также могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

К структурированному документу о приемке должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

а) счет на оплату.

Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.2. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку количества тарных мест по товарной накладной (товарно-транспортной накладной);

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

в) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.2 Контракта.

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозке Товара (в случае необходимости).

При этом подписание лицом, ответственным за приемку товара, товарной накладной (товарно-транспортной накладной, транспортных документов) свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и не означает приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

При обнаружении повреждения тары (упаковки) Товара, наличии признаков порчи Товара и (или) при несоответствии Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, Заказчик ставит отметки на товарной накладной (товарно-транспортной накладной, транспортных документах) или составляет акт (мотивированный отказ).

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.2.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара Заказчик, должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.2.2. В ходе экспертизы своими силами Заказчик назначает приемочную комиссию Заказчика (далее-Эксперты Заказчика) либо ответственное лицо за приемку Заказчика.

Эксперты Заказчика проводят экспертизу в течение 5 (пяти) рабочих дней. По итогу экспертизы Эксперты Заказчика оформляют заключение экспертизы результатов приемки товара (Акт сдачи-приемки), которое подписывается приемочной Комиссией (Экспертами Заказчика), либо ответственным лицом за приемку Заказчика.

Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям Контракта производятся Заказчиком на своем складе в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента доставки Товара, по итогам чего Заказчик направляет Поставщику подписанный экземпляр товарной накладной (с пометкой «экспертиза проведена» и подписью уполномоченного лица Заказчика) или акт (мотивированный отказ) от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.3. Заказчик в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления структурированного документа о приемке и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2. Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

• подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок структурированный документ о приемке;
• формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания структурированного документа о приемке с указанием причин такого отказа, перечня недостатков и сроков их устранения Поставщиком.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.4. В случае если по результатам экспертизы установлены недостатки в части соответствия условиям Контракта в поставленном Товаре (в том числе несоответствие Товара условиям Контракта, наличие внешних повреждений Товара, непредоставление документов, предусмотренных пунктом 5.2 Контракта, неправильное оформление указанных документов, иные недостатки в части соответствия Товара условиям Контракта), составляется акт (мотивированный отказ), в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Поставщиком. Товар считается не принятым. Экземпляр акта (мотивированного отказа) передается Поставщику.

После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.3 Контракта.

Внесение исправлений в структурированный документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе в сфере закупок исправленного структурированного документа о приемке.

Срок исправления Поставщиком структурированного документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет не более 5 (пяти) рабочих дней.

6.4.1. Поставщик обязуется заменить некачественный товар, признанный таковым при приемке Товара на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками и осуществить поставку недостающего товара, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа, полученного от Заказчика).

6.4.2. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за его счет и не может рассматриваться как увеличение общего объема поставляемого Товара либо как дополнительный вид услуг по Контракту. После устранения недостатков Заказчик подписывает товарную накладную в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Контракта.

6.4.3. При обнаружении дефектов Товара в период его гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок не более 10-ти рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

6.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

Со дня подписания Заказчиком структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

6.5.1. Учреждение вправе отказаться от приемки товара в случае несоответствия объемов поставленного товара, некачественного поставленного товара, отступления от технического задания и других нормативных документов, отсутствия требуемой сопроводительной документации, а также неправильное оформление документов

6.6. Товар считается принятым с даты подписания накладной по итогам проведения экспертизы, предусмотренной пунктом 6.3 Контракта, после чего риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу) считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

Датой поступления Поставщику структурированного документа о приемке, мотивированного отказа от подписания структурированного документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок структурированного документа о приемке, подписанного Заказчиком

6.7. Для определения просрочки установлено следующее: если в поставленном Товаре не выявлены несоответствия условиям Контракта, датой поставки считается дата поступления Товара на склад Заказчика. Если Товар принят Заказчиком после устранения Поставщиком выявленных нарушений, датой поставки будет считаться дата подписания Заказчиком накладной по итогам проведения экспертизы.

6.8. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

6.9. Если Поставщик не выполнил требования Заказчика о допоставке Товара, устранении нарушений условий Контракта в части комплектности и ассортимента, замене некачественного Товара, устранении недостатков Товара в установленный срок, Заказчик вправе отнести на Поставщика все необходимые и разумные расходы на устранение указанных нарушений условий Контракта. Исчисление данных расходов Заказчика производится по правилам, предусмотренным действующим законодательством.

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ. ВЫБОРОЧНАЯ ПРОВЕРКА.

7.1. Заказчиком Требования о предоставлении контрольных образцов или проведении выборочной проверки не установлены.

8. КАЧЕСТВО ТОВАРА

8.1. Товар должен соответствовать по качеству, количеству, комплектности требованиям действующего законодательства, настоящего Контракта.

8.2. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующим сертификатом (или декларацией) о соответствии либо иными документами, предусмотренными нормативными правовыми актами, для каждой партии Товара.

8.3. В случае, если качество поставленного в соответствии с настоящим Контрактом Товара не соответствует требованиям Контракта, обязательным для Сторон стандартам и требованиям, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков и/или замены товара в срок, указанный Заказчиком.

8.4. Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном талоне либо документе его заменяющем.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа его заменяющего.

Поставщик вместе с товаром передает Заказчику гарантийный талон либо документ, его заменяющий (к каждой единице товара), предоставляет подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным подразделением, в том числе производителя, ответственными за исполнение гарантийных обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.5. Все поставляемые Товары должны быть новыми, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителей, Товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

8.6. В случае если соответствующее требование установлено обязательными для Сторон нормативными правовыми актами, Товар должен быть маркирован, в том числе маркирован знаком соответствия.

8.7. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок по их обнаружении.

В течение 5 дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках (дефектах) Поставщиком Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон. В случае уклонения Поставщика в течение 10 дней от составления, указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Поставщик.

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет внебюджетные средства

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

9.3. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по каждому этапу поставки Товара.

9.4. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, к которому Поставщиком приложены дополнительные документы, поименованные в пункте 5.3 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

9.5. Оплата за фактически полученный товар осуществляется Заказчиком в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком и размещения в ЕИС электронного документа о приемке, на основании документов, предусмотренных пунктом 5.2 и настоящего Контракта.

На всех перечисленных документах, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов

При представлении Поставщиком недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Учреждение вправе приостановить оплату поставленного товара.

9.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу) Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику

9.7. Заказчик признается исполнившим свои обязательства по оплате в полном объеме с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в сумме, указанной в пункте 2.2 настоящего Контракта.

9.8. После оплаты Заказчиком всего поставленного Товара по Контракту Поставщик в течение 5 рабочих дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов в письменном виде или по электронной почте Заказчика.

9.9. По окончании исполнения своих обязательств по контракту стороны подписывают акт исполнения обязательств по контракту.

9.10. Поставленный товар с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по контракту Поставщик представляет Заказчику в течение срока, установленного для подписания настоящего контракта, обеспечение исполнения контракта, любым по своему выбору способом: в форме независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

10.1.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере ___________рублей______________копеек__________________________________

10.1.2. Обеспечением исполнения Контракта является

________________________заполняется по факту предоставления______________________.

(вид обеспечения (банковская гарантии, денежные средства), наименование, №, дата документа, подтверждающего предоставление обеспечения либо основания для освобождения от предоставления обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее – Закон №44-ФЗ)

(В соответствии с частью 2 статьи 37 Закона если Поставщиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.)

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке).

10.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств не менее чем на один месяц.

10.3. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта из выше перечисленных определяется Поставщиком самостоятельно.

10.4. Срок предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта – до даты подписания Контракта.

10.5. Если способом обеспечения является независимая гарантия, Поставщик обязан предоставить, а Заказчик принять гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (ч.1 ст.45 Закона).

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, предусмотренные ч.2 ст.45 Закона.

• Независимая гарантия должна быть включена в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе.
• Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате Гарантом Заказчику в установленных частью 15 статьи 45 Закона № 44-ФЗ случаях, идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

- обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

10.5.1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

10.5.2. В случае если обеспечение исполнения Контракта, гарантийные обязательства предоставляется в виде внесения денежных средств, такие денежные средства должны быть перечислены, на счет Заказчика:

Получатель:

Комитет финансов Санкт-Петербурга (л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга

Банковские реквизиты:

Наименование банка: ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет в Комитете финансов:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковские реквизиты:

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г.Санкт-Петербургу г Санкт-Петербург

Казначейский (р/сч)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Корр.счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В платежном поручении обязательно указывается КБК ВР 510; в поле «Назначение платежа» указывается предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки.

Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применена Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона, составляет 15 дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по Контракту. Днем исполнения Поставщиком обязательств по Контракту считается день подписания последнего акта сдачи-приемки выполненных работ (в случае возврата части денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона – день подписания акта сдачи-приемки выполненных работ).

10.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченного денежными средствами, внесенными на счет Заказчика, своих обязательств по настоящему контракту Заказчик вправе удовлетворить свои требования к Поставщику за счет внесенных денежных средств, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.7. В случае, если Поставщиком по контракту, является казенное учреждение, положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к нему не применяются.

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

10.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, в том числе в случае приостановления действия лицензии банка, предоставившего банковскую гарантию, в качестве обеспечения исполнения контракта (за исключением отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций), Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

11.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

11.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени..

11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

11.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами.

11.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного разделом 10 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 10.9 Контракта.

11.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

11.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации

11.14. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или Заказчика во время исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.15. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.16. Споры по настоящему Контракту разрешаются путем переговоров, а в случае если согласие не достигнуто – в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Контракт вступает в силу с момента заключения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и действует до «31» декабря 2024 г. но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, а также от ответственности за его нарушение.

12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ.

12.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов или в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.5. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9-23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

12.5.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и статьи 450.1 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий контракта:

12.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

12.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации и являются его неотъемлемой частью.

12.8. При оплате Товара за счет субсидий, предусмотренных пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Товара в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

13.1 Заказчиком не установлены требования о предоставлении сведений в отношении использования прав на результаты интеллектуальной деятельности.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

14.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

14.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

14.4. Если обстоятельства, указанные, в п. 14.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

15. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают меры для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

15.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

15.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

15.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде, (а также электронно, факс). По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

В случае неполучения ответа в указанный срок, несогласия с ответом или не удовлетворения претензионных требований (полностью или частично) в установленный в претензии разумный срок заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд в соответствии с правилами о подсудности.

15.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

15.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

15.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВАРКА

16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

16.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

16.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

16.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

16.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредствам факсимильной связи или электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

17.2. Контракт в форме электронного документа, подписан электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

17.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

17.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.5. Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту

17.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

18.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –Спецификация;

Приложение № 2 –Техническое задание;

Приложение № 3 – Акта сдачи-приемки (передачи) товара. Рекомендуемый образец

19. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ______

от «__» _________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ [2]

(Расчет цены контракта)

- Посмотреть таблицу с данными

*Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара (работы, услуги), требования к объему гарантии производителя и (или) Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) Товара (работы, услуги) и срок действия гарантии (заполнятся заказчиком по результатам закупки с учетом положений документации об электронном аукционе)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту №_____________

от «___» __________ 2024г.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Раздел 1. Информация об объекте закупки, начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, максимальное значение цены контракта

Поставка технической соли

• Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки

- Посмотреть таблицу с данными

КТРУ – не применяется

код ККН – не применяется

• Способ определения поставщика (Поставщика, исполнителя) – аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион).
• Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.

Раздел 2. Идентификационный код закупки. Источник финансирования закупки.

2.1. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 из позиции плана-графика, а также при осуществлении закупки в соответствии с частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) указание на соответствующую часть статьи 15 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой осуществляется закупка.

2.2. Целями данной закупки является укрепление материально-технической базы для обеспечения полноценного функционирования учреждений.

2.3. Основанием для закупки является выполнение государственного задания в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2024 год:

Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Источник финансирования Контракта Внебюджетные средства.

Средства бюджетных учреждений.

• целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,
• код вида расходов 244
• код ОСГУ 346.

Раздел 3. Наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона № 44-ФЗ, а также требований к техническим (функциональным) характеристикам товаров (работ, услуг) в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях реализации национальных проектов, предусмотренных каталогом товаров работ, услуг, без установки дополнительных характеристик.

3.1. Требования к количеству, качеству товара,

к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

Объект закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, потребностям заказчика с указанием максимальных и (или) минимальные значений таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться указаны в таблице № 1 технического задания.

В соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ссылки на конкретные торговые знаки являются описательными, возможно применение эквивалента по всем позициям технического задания. Поставка полнофункциональных эквивалентов допускается в случаях, когда они имеют характеристики не хуже, или превосходящие по качеству и техническим параметрам, указанных в техническом задании.

Допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с такими качествами и такими характеристиками товара, указанными в техническом задании. Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика, приведенным в таблице №1 технического задания

Таблица №1 – «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

Заказчик дополнительно информирует о необходимых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристиках Товара, используемого для работы в учреждении, так как в КТРУ данные параметры отсутствуют! в связи с необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания характеристик объекта закупки, для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки.

*ссылки на конкретные торговые знаки являются описательными, возможно применение эквивалента по всем позициям технического задания.

Поставка полнофункциональных эквивалентов допускается в случаях, когда они имеют характеристики не хуже, или превосходящие по качеству и техническим параметрам, указанных в техническом задании

- Посмотреть таблицу с данными

• • Дата выпуска товара – не ранее сентября 2023 года. Потребительские свойства товара, выпущенного ранее указанного срока, будут считаться не соответствующими требованиям настоящей документации.
  • Поставщик обязан поставить товар, соответствующий требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации:
  • Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 «Качество товара» "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410, "Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996.
  • Поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, в ремонте (в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
  • Поставщик обязан поставить товар, соответствующий требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации:
  • Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям устанавливаются Таблицей №1 «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».
  • Весь поставляемый товар является пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Поставляемый товар не имеет дефектов, связанных с используемым сырьём при изготовлении и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании товара.
  • Поставляемый товар соответствующим образом маркирован и упакован, упаковка поставляемых товара соответствует действующим стандартам и обеспечивает сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении. Упаковка не содержит вскрытий, вмятин, порезов, следов воздействия влаги. Уборка и вывоз упаковки производятся средствами Поставщика.
  • Требования к качеству и безопасности сопутствующих работ: транспортная доставка, установка и ввод товара в эксплуатацию, должны выполняться с соблюдением техники безопасности, требований технической документации на товар, указаний производителя.
  • Сборка, установка, регулировка осуществляется силами Поставщика (при необходимости, по согласованию с Заказчиком)
  • Ввод оборудования в эксплуатацию осуществляется специалистами, имеющими сертификат и допуск Производителя на ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание поставляемого оборудования. (при необходимости, по согласованию с Заказчиком)
  • Инструктаж персонала Заказчика должен включать: технику безопасности, навыки работы на получение результата, диагностику простейших сбоев в работе оборудования и методы их устранения и т.д. (при необходимости, по согласованию с Заказчиком)
  • После установки, ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа персонала Заказчика по использованию и эксплуатации оборудования, стороны подписывают акты ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа персонала Заказчика. (при необходимости, по согласованию с Заказчиком)
  • В соответствии с частью 2 статьи 456 Гражданского кодекса РФ Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику принадлежности товара, а также относящиеся к товару документы, предусмотренные законом и иными правовыми актами. товар должен быть снабжен русифицированной документацией.
  • Безопасность поставляемого товара устанавливается в соответствии со следующими нормативными документами:
• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
• Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности».
  • Требования к качеству и безопасности сопутствующих работ: транспортная доставка, такелажные работы, должны выполняться с соблюдением техники безопасности.

3.2. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку
и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа
и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

• • Поставщик гарантирует, что передаваемый Заказчику товар не имеет дефектов изготовления.
  • Гарантийный срок на поставляемый товар – установлен в Таблице №1 технического задания (либо не менее 12 месяцев) хранения (эксплуатации) в нормальных условиях без утраты потребительских свойств от даты приемки товара, указанной в товарной накладной, и не менее гарантийного срока фирмы-производителя (для товаров, в отношении которых установлен гарантийный срок). Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
  • Объем предоставления гарантии качества товара – в течение гарантийного срока в 100%–м объеме.
  • Все расходы, связанные с возвратом или заменой неисправного (дефектного) товара, производятся за счет Поставщика.
  • В случае обнаружения Заказчиком некачественно оказанных услуг по поставке товара, либо повреждения товара при доставке, Поставщик своими силами и без увеличения стоимости обязуется в согласованный с Заказчиком срок устранить недостатки товара или возместить расходы на их исправление Заказчиком или третьим лицом.
  • Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Поставщика об их устранении.
• Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг
• Требование не установлено.

Раздел 4. Место доставки товара, являющегося предметом аукциона, место выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом контракта, сроки поставки товара или завершения работы, график оказания услуг

4.1. Место доставки товара:

198328, Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге дом 7 корпус 2 литера А в помещение, указанное Заказчиком.

Доставка и разгрузка, спуск в подвал, осуществляется силами и средствами Поставщика в помещение, указанное Заказчиком. Время и день передачи товара согласовывается между Сторонами за один рабочий день до даты поставки. Поставка осуществляется строго по согласованию с Заказчиком.

Контактные лица Заказчика по вопросам поставки товара:

• Башун Зинаида Евгеньевна
• телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
• адрес электронной почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4.2. Сроки поставки товара:

Начало поставки: с даты заключения контракта.

Окончание поставки: не позднее 07.06.2024

Поставщик осуществляет поставку партиями либо в полном объеме по предварительной заявке Заказчика.

• Поставщик гарантирует поставить товар в срок, в соответствии с условиями контракта и сдать Заказчику. Поставщик информирует представителя Заказчика о готовности к передаче товара. Заказчик обязан обеспечить прием поступающей от Поставщика информации.
• Транспортировка товара, поднятие на этаж, указанный заказчиком, осуществляется силами Поставщика вручную или с применением собственных погрузочно-разгрузочных средств и приспособлений. Для доставки товара Поставщик предоставляет работников, обладающих навыками погрузо-разгрузочных работ. Поставщик за свой счет обеспечивает работников необходимым подъемно-транспортным оборудованием (тележки, носилки и т. д.).
• Работники Поставщика, оказывающие услуги по поставке товара, должны являться гражданами Российской Федерации или иметь законное основание для работ на территории Российской Федерации.
• Работники Поставщика, оказывающие услуги по поставке товара, при нахождении в помещении Заказчика должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук (маски, перчатки).
• Поставщик гарантирует адекватное, морально-нравственное поведение своих рабочих (персонала). Обеспечивает опрятный вид своих рабочих (персонала); корректность в общении своих рабочих (персонала) с сотрудниками и посетителями Заказчика.
• Поставщик по окончанию поставки товара вывозит весь использованный упаковочный материал и утилизирует его на своей территории.
• Все работники Поставщика, задействованные в выполнении работ по поставке товара, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
• В процессе оказания услуг по поставке товара Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика, а также за нанесение материального ущерба имуществу Заказчика и (или) третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.

В случае признания нормативного документа утратившим силу на момент публикации, следует руководствоваться принятым взамен него действующим нормативным документом.

Заведующий__________Т.Е.Шлыкова Подписано ЭЦП

Приложение № 3

к Контракту № __________

от «_______» ________ 2024г.

Рекомендуемый образец

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО КОНТРАКТУ

ОТ «___» ____________ 20__г. № _______

Поставщик _____________(полное наименование), в лице _________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании ___________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 369 Красносельского района Санкт Петербурга, в лице _________________, действующего на основании _________, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик осуществил поставку товара, а Заказчик (Получатель) принял в соответствии с Контрактом №______ от_________ и со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки: __________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационного удостоверения, декларации о соответствии;

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

Товарная накладная от « _____» __________ 20___ г. № _____

Счет-фактура от « _____» __________ 20___ г. № _____

__________________________________ [3] .

Представленные документы подтверждают соответствие товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае работы Поставщика по упрощенной системе налогообложения счет-фактура не предоставляется. ↑

Заполняется в соответствии с предложением участника закупки, признанного победителем. ↑

Перечень документов может быть дополнен, в том числе с учетом специфики Товара. ↑