Тендер - Поставка строительных материалов в рамках капитального ремонта №305713248

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Расчет_НМЦК_колер - Посмотреть таблицу с данными+Приложение_1_Описание_объекта(10)

Приложение № 1

к извещению о проведении электронного аукциона

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ [1] согласованно

Поставка строительных материалов в рамках капитального ремонта для нужд ФКУ Канская ВК ГУФСИН России по Красноярскому краю, имеющие следующие характеристики:

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности на Товар должен составлять не менее 80 % процентов от установленного изготовителем.

Инженер ОКБИиХО

лейтенант внутренней службы В.В. Тимофеева

25.07.2025 г.

↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 04.08.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000059

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, край Красноярский, г.о. город Канск, г Канск, ул Красной Армии, д. 1,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 4540.65 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

227.03 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ. Контракт заключается после предоставления участником, обеспечения исполнения контракта. В случае непредоставления участником, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, участник считается уклонившимся от заключения контракта. Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже НМЦК, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в ч.1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с ч. 3 ст.37 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки. Участник закупки, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом ст.37 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее НМЦК указанной в извещении

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Расчет НМЦК колер

Проект контракта

1 ГК на сайт

Описание объекта закупки

1 +Приложение 1 Описание объекта(10)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 +Приложение 3 Требования к содержанию, составу заявки (12)

Дополнительная информация и документы

1 РЕКВИЗИТЫ КВК ВР для обеспечения

+Приложение_3_Требования_к_содержанию,_составу_заявки_(12)

Приложение № 3 к извещению

Требования к содержанию, составу заявки

на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»и инструкция по ее заполнению

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки и до окончания срока подачи заявок на участие в закупке установленных Заказчиком в соответствии требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

В соответствии с ч. 5 ст. 43 Закона о контрактной системе, подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В соответствии с ч. 6 ст. 43 Закона о контрактной системе, при проведении электронных процедур:

- подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом о контрактной системе оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;

- при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения об участнике определения поставщика, подавшем заявку*

- Посмотреть таблицу с данными

* - сведения предоставляются во второй части заявки в добровольном порядке по желанию участника определения поставщика, либо участник закупки может сформировать сведения в другой произвольной форме отвечающей требованиям Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ.

(сведения будут использованы для своевременной подготовки к заключению государственного контракта)

- Посмотреть таблицу с даннымиРЕКВИЗИТЫ_КВК_ВР_для_обеспечения

Полное наименование: федеральное казенное учреждение «Канская воспитательная колония Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю».

Сокращенное наименование: ФКУ Канская ВК ГУФСИН России по Красноярскому краю

В лице начальника : Минченко Павла Николаевича

На основании Устава

Юридический и почтовый адрес:

663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Красной Армии,1, стр.8

Банковские реквизиты:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Красноярскому краю (ФКУ Канская ВК ГУФСИН России по Красноярскому краю л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60)

Казначейский счет –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(расчетный счет)

Номер банковского счета, открытого УФК по Красноярскому краю▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: Обеспечение исполнения государственного контракта

В платежном поручении обязательно для заполнения!!!!!

Поле 22 «Код» указывается код нормативного акта 0002

Контакты организации:

Телефон: 8 (39▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(бухгалтерия)

Факс: 8 (39▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(деж.часть)

ГК_на_сайт

Приложение № 1 к электронному контракту, сформированному с использованием ЕИС

Общие положения

Государственным заказчиком (далее – Заказчик) принято решение о формировании, по итогам проведения электронной процедуры электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.

Информация о номере, сторонах, предмете, основаниях заключения, условиях финансировании контракта, объекте закупки и другая информация, предусмотренная нормативно-правовыми актами, сформирована с использованием Единой информационной системы и содержится в Электронном контракте (проекте Контракта), сформированном с использованием ЕИС и извещении о проведении закупки. В случае, если информация, содержащаяся в настоящем приложении, не соответствующая информации, сформированной с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС), приоритет имеет информация, сформированная с использованием ЕИС.

Предмет контракта

Поставщик обязуется передать (поставить) Заказчику Товар, указанный в Электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС (далее – Электронный контракт) в количестве, в ассортименте, цене, по качеству, и в сроки, согласно Электронного контракта и настоящего Приложения к нему (далее вместе именуемые Контракт), а Заказчик обязуется обеспечить приемку товара и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта.

Контракт составлен в форме электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС. Неотъемлимыми приложениями к которому является настоящее приложение (Приложение № 1).

3. Цена Контракта, порядок и срок оплаты

3.1. Цена Контракта (цена единицы Товара) определена в Электронном контракте и включает в себя: расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ 1 и Контрактом.

При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

3.2. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке товара.

3.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в Контракте.

3.4. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.

4. Сроки и порядок поставки Товара

4.1. Поставщик своими силами и за свой счет передает товар Государственному заказчику партиям по заявкам государственного заказчика путём отгрузки и доставки его по адресу: г. Канск, ул. Красной Армии, д. 1, с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькроме выходных и праздничных дней.

4.2. Вместе с Товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к Товару документацию:

декларацию о соответствии, либо сертификат соответствия или его копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.3. В случае, когда документы, указанные в пункте 4.3. Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.4. Поставка товара осуществляется до 30.08.2025 года.

4.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по Контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Государственного заказчика и Поставщика документа о приемке товара.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 4.6. Контракта.

4.7. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Государственным заказчиком и Поставщиком документа о приемке без замечаний в соответствии с разделом 5. Контракта.

5. Порядок проведения приемки Товара

5.1. Приемка поставленного товара оформляется документом о приемке, который подписывается Государственным заказчиком.

5.2. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры:

5.2.1. Поставщик, не ранее чем за 3 дня до даты поставки Товара в адрес Государственного заказчика, но не позднее дня поставки Товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Государственного заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, единицу измерения оказанных услуг;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

5.2.2. к документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.2.1.контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.2.1. контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.2.3. документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Государственному заказчику. Датой поступления Государственному заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Государственный заказчик;

5.2.4. не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем поставки Товара в адрес Государственного заказчика, Государственный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5.2.5. документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

5.2.6. в случае получения в соответствии с пунктом 5.2.5 контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Государственному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. контракта;

5.2.7. датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

5.3. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с пунктом 5.2.1. контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Государственного заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

6. Порядок и сроки проведения экспертизы поставляемого товара, порядок и сроки оформления результатов такой экспертизы

6.1. На основании части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами.

6.2. Экспертиза товара своими силами проводится комиссией Государственного заказчика.

6.3. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в произвольной форме.

6.4. При установлении по результатам экспертизы не соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта Государственный заказчик обязан направить письменное уведомление о вызове представителя Поставщика для замены товара и оформления соответствующего акта.

7. Качество товара, срок годности

7.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, требованиям нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта. Требования к гарантийному сроку – не менее 12 месяцев.

7.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду Товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам.

7.3. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь повреждений.

7.4. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении. Стоимость за тару и упаковочные материалы не взыскивается; упаковочные материалы и тара возврату не подлежат.

7.5. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

7.6. Приемка товара по количеству производится в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

7.7. Приемка товара по качеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

7.8. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания документа о приемке товара с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. При этом, в случае выявления несоответствия товара требованиям Контракта, Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.

7.9. Поставщик за свой счет устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке товара и в течение срока годности на товар.

7.10. Поставщик обеспечивает безвозмездную замену некачественного товара.

7.11. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

7.12. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным заказчиком.

7.13. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности оплачиваются за счет Поставщика.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф, размер штрафа устанавливается в размере __________ рублей ____ копеек, установленной в зависимости от цены контракта, указанной в пункте 3.1. Контракта:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа включается в контракт в виде суммы, определяемой в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017№ 1042).

8.5. Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени).

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств), в размере __________ рублей ____ копеек, установленной в зависимости от цены контракта, указанной в пункте 3.1. контракта:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.11. За ненадлежащее исполнение государственного контракта Поставщик уплачивает проценты за пользование чужими средствами в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.12 Государственный заказчик в праве производить оплату по государственному контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или возврата обеспечения исполнения контракта, уменьшенного на размер начисленных штрафов.

8.13. Общая сумма штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.14. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.

8.16. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по контракту, возмещается за его счет.

8.17. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

Размер штрафа устанавливается в виде суммы, рассчитываемой как процент цены контракта, определяемой в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
9.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме.
В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возвестить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
9.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы передать другой Стороне документ (сертификат, справку, иное) компетентного органа или организации о наличии и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

Изменение и расторжение Контракта
10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;
б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта, при уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.
10.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
10.4. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
10.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:
поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товара.
10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях:
неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.
10.8. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.
10.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Порядок разрешения споров
11.1. Все споры Стороны могут разрешать путем переговоров.
11.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
11.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Красноярского края Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
11.4. Претензия (требование об уплате неустойки) должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне с использованием функционала ЕИС, либо при невозможности такого направления по адресу Стороны-адресата, установленному Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии (требование об уплате неустойки) Стороной-адресатом в случае направления с использованием функционала ЕИС является дата направления претензии, в остальных случаях такой момент определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию (требование об уплате неустойки) по существу в срок не позднее 7 календарных дней с даты получения претензии, и направлить его другой стороне в порядке, установленном Контрактом.
11.7. Если требования в претензии (требовании об уплате неустойки) подлежат енежной оценке, в претензии (требовании об уплате неустойки) указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.9. В претензии (требовании об уплате неустойки) могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.10. При отклонении претензии (требовании об уплате неустойки) полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Красноярского края.

Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30.09.2025 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств - до полного исполнения.

13. Прочие условия

13.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

13.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту направляются с использованием функционала ЕИС, либо, при невозможности использования такого функционала, курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным Контракте, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в Контракте, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, в случае направления с использованием функционала ЕИС является дата направления сообщения или уведомления, а направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным Контракте, считается надлежащим уведомлением Сторон.

13.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

14.Обеспечение исполнения Контракта

14.1. Размер обеспечения исполнения Контракта и порядок его предоставления определяется в соответствие с Электронным контрактом, извещением о проведении электронного аукциона, Законом 44-ФЗ.

14.2. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона 44-ФЗ.

14.3. Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке предусмотренном Законом № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона 44-ФЗ.

14.4. Денежные средства, в случае внесения их Поставщиком на указанный заказчиком счет в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в Контракте.

^ Здесь и далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».