Тендер - Поставка строительных материалов и инструментов №306441873

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ООЗ_(Строительные_материалы_и_инструменты).doc
• Проект_контракта_(Строительные_материалы_и_инструменты).docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть73 Просмотр сведений о закупке «Поставка строительных материалов и инструментов» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9667

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка строительных материалов и инструментов

Описание объекта закупки: Поставка строительных материалов и инструментов

Полная стоимость закупки (руб.): 6 209.67

Дата размещения закупки: 13.08.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

Срок завершения подачи оферт: 15.08.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Контракта

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2025 год, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 02.12.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», код раздела 0406, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями Контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: ТТН № ТОРГ-12, счет на оплату или УПД.

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Приемка Заказчиком производится в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поставки Товара с предоставлением документов о приемке.

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АКВАТОРИЯХ И ВЫПОЛНЕНИЮ ЛЕДОКОЛЬНЫХ РАБОТ "ПИЛАРН"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, 7-я В.О., Д.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, ЛИНИЯ 7-Я В.О., Д. ЛИТЕРА▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьА

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9158

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Кириевский

Имя Станислав

Отчество Сергеевич

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

x

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___

Поставка строительных материалов и инструментов

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на акваториях и выполнению ледокольных работ «ПИЛАРН» (СПб ГКУ «ПИЛАРН»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, в лице _______, действующего на основании ______, с одной стороны, и

_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе и каждая в отдельности, именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка строительных материалов и инструментов (далее – Товар).

1.2. Поставщик осуществляет поставку товара на условиях настоящего Контракта в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение № 1) и Описанием объекта закупки (Приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

2.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

2.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

2.1.5. Отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям настоящего Контракта.

2.1.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара, не соответствующего требованиям настоящего Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принимать поставленный Поставщиком товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

2.2.2. Оплатить поставленный товар в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

2.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Осуществить предусмотренную Контрактом поставку товара в надлежащем ассортименте, надлежащего качества и количества в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложением № 1) и Описанием объекта закупки (Приложение № 2), в сроки, установленные Контрактом.

2.4.2. Производить доставку товара по предварительному согласованию с Заказчиком.

2.4.3. Своими силами и за свой счет осуществить доставку товара, погрузку-выгрузку, подъем до места поставки, указанного в пункте 4.2 настоящего Контракта.

2.4.4. Заменить в случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течение трех рабочих дней с момента такого обнаружения своими силами за свой счет.

2.4.5. При осуществлении поставки представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование товара на территории Российской Федерации (в случае их обязательности).

2.4.6. Ознакомить сотрудников Заказчика с особенностями функционирования и эксплуатации товара (при необходимости).

2.4.7. Обеспечить соответствие поставляемого товара техническим условиям его использования и хранения и нести все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока.

2.4.8. Во время нахождения на территории Заказчика представителей Поставщика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по Контракту водителя транспортного средства, доставляющего товар, рабочих, задействованных в погрузочно-разгрузочных работах, обеспечить соблюдение указанными лицами установленного у Заказчика режима охраны, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности.

2.4.9. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленном товаре.

2.4.10. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

2.4.11. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, письменную информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

2.4.12. В случае осуществления экспертизы при приемке поставленных товаров экспертом либо экспертной организацией, предоставлять по их запросу дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

2.4.13. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.4.14. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят невозможностью поставки товара либо создают невозможность его поставки в установленный Контрактом срок.

2.4.15. Нести риск случайного повреждения или уничтожения товара до момента передачи товара Заказчику.

2.4.16. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом, Расчетом цены Контракта (Приложение № 1), Описанием объекта закупки (Приложение № 2), обязательными для Сторон нормами и правилами.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта установлена Расчетом цены Контракта (Приложение № 1) и составляет ______________ (______________) рубля ___ копеек. Цена Контракта включает все налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые Поставщиком, в том числе (___ %) - _______ руб. (или НДС не облагается согласно _____ Налогового кодекса РФ).

Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период исполнения Контракта, несет Поставщик.

3.2. Стоимость товара (цена контракта) включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, том числе, расходы на доставку, на страхование, уплату налогов, других обязательных платежей, необходимые для поставки товара, иные расходы, связанные с поставкой товара, исполнением контракта.

3.3. Стоимость Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4. Оплата производится в течение не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке (товарная накладная, УПД, акта приемки товаров, работ, услуг (форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)).

Днем платежа по Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты поставленного товара отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного товара.

3.5. Источник финансирования Контракта: Бюджет Санкт-Петербурга на 2025 год, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 02.12.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Расходы на обеспечение деятельности Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на акваториях и выполнению ледокольных работ «ПИЛАРН», код вида расходов 244, код КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» и код вида расходов 244, код КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов».

3.6. Оплата осуществляется без авансирования в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

4.2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 56-58, литера А.

4.3. Поставка товара осуществляется единовременно, в полном объеме согласно Расчету цены Контракта (Приложение № 1).

4.4. Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика (будние дни, с 9:00 до 16:00) по предварительному согласованию.

Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до отгрузки.

Согласование даты доставки товара может осуществляться путем вручения Заказчику документа, а также средствами телефонной, факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от надлежащей стороны по Контракту.

4.5. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара, к таре и упаковке, а также к сроку/объему представления гарантий качества товара установленным в Расчете цены Контракта (Приложение № 1).

4.7. Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого товара представлением документов, подтверждающих его качество и безопасность.

4.8. Поставщик обязан поставить товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке и последующем хранении.

4.9. Перевозка товара, доставка, погрузка-выгрузка, подъем до места, указанного Заказчиком, выполняются силами Поставщика и за его счет.

4.10. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Поставщиком в соответствии с рекомендациями производителя, представленными в эксплуатационной документации.

4.11. Товар должен быть доставлен Поставщиком по адресу Заказчика, транспортом, обеспечивающим его сохранность от загрязнений, влияния низких и высоких температур, пропитывания посторонними запахами, обеспечивающим его дальнейшее качественное и безопасное применение. При несоблюдении данных условий товар разгрузке не подлежит.

4.12. Поставщик обязан передать Заказчику товар в заводской упаковке и в соответствующих защитных упаковках, предусмотренных производителем, обеспечивающих сохранность товара в процессе погрузки, доставки, разгрузки при переноске и транспортировке. Упаковка является собственностью Заказчика.

4.13. Не допускается поставка товара, бывшего в употреблении или восстановленного (после ремонта). Не допускается поставка товара с неточными данными конечного пользователя, товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

5. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ КОНТРАКТОМ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАКОЙ ПРИЕМКИ

5.1. Приемка товара производится по количеству и по качеству в соответствии с Расчетом цены контракта (Приложение № 1) и Описанием объекта закупки (Приложение № 2).

5.2. Заказчик осуществляет приемку товара при предоставлении Поставщиком либо уполномоченным им лицом следующих документов:

- Акта приемки товаров, работ, услуг (форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), утверждённый приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н;

- Товарной накладной (со ссылкой на дату и номер настоящего Контракта);

- Счета-фактуры или УПД (если Поставщик является плательщиком НДС);

- Документов, подтверждающих качество поставляемого товара.

5.3. Оформление и обмен с Заказчиком документов о приемке осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота, либо, в отсутствие у Поставщика технической возможности, на бумажном носителе с оформлением подписи Поставщика на Акте для последующего подписания Заказчиком.

5.4. В целях приемки товара на предмет соответствия условиям Контракта Заказчиком проводится экспертиза. Для приемки товаров, работ, услуг по решению заказчика может создаваться приемочная комиссия. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.4. Приемка товара осуществляется Заказчиком с участием Поставщика, в том числе по наименованию, требованиям к маркировке, упаковке, оценке внешнего состояния товара путем визуального осмотра, тестовых испытаний (при необходимости)) в срок не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты доставки товара Поставщиком. Срок приемки может быть продлен в законодательно установленном случае при необходимости проведения внешней экспертизы.

5.5. В случае, если при приемке товара обнаружены недостатки товара, Заказчиком в Акте оформляется расхождение, делается отметка на товарной накладной, а Поставщику направляется Предписание об устранении нарушений с указанием срока их устранения, который должен в срок, указанный Заказчиком, устранить указанные в Предписании недостатки.

5.6. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными в момент подписания Сторонами Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

5.7. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной частью 6 настоящего контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе

Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063"

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

6.2.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком (исполнителем, подрядчиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.3.2. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик в соответствии со статьями 308, 313, 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплачивать Поставщику по Контракту сумму, уменьшенную на величину неустойки (пени, штрафа).

В указанном случае оплата фактически поставленного Поставщиком товара осуществляется на основании акта (уведомления об удержании неустойки), составленного Заказчиком, в котором указываются: цена контракта; размер пени и/или штрафа, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета пени и/или штрафа; сумма, причитающаяся к выплате по Контракту.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, убытки Заказчика взыскиваются с Поставщика в полной сумме сверх предусмотренной Контрактом неустойки (пени, штрафа).

6.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту и возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

6.8. Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению своих обязательств по Контракту.

6.9. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика вследствие виновных действий работников Поставщика, Поставщик обязан устранить причиненный имуществу Заказчика ущерб своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

6.10. Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Поставщика, его работников или представителей.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке товара.

7.2. Товар должен сохранять потребительские свойства не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки при условии соблюдения правил хранения и использования (если иной срок не установлен производителем). Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

Гарантия качества должна распространяться на товар в целом и на все принадлежности и комплектующие части товара.

7.3. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется по местонахождению Заказчика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

7.4. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену товара, если недостатки товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.

7.5. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока некачественного товара, Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления Заказчиком Поставщику соответствующего уведомления (письменной претензии) заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, либо по согласованию с Заказчиком - на аналогичный товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками (потребительскими свойствами).

7.6. Все расходы, связанные с заменой товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2025 года включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств.

8.2. Истечение срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта.

8.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество которого является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в Контракте.

8.5. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и размещаются Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой подписания таких изменений.

8.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.7. Возможен односторонний отказ стороны контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и ч.8-23 ст.95 Закона о контрактной системе.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, а именно: землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта, имевшие место после его заключения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

10.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде по почте в виде заказного письма с уведомлением о вручении. Претензионный порядок считается соблюденным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня направления претензии.

10.4. Антикоррупционные условия.

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.5. Отношения Сторон, не урегулированные условиями настоящего Контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.7. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Расчет цены Контракта.

Приложение № 2. Описание объекта закупки.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № _______
от «___» ______ 2025 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № _______

от «___» ______ 2025 г.

Описание объекта закупки

* Приложено отдельным файлом

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка строительных материалов и инструментов

Объект закупки: поставка строительных материалов и инструментов (далее – Товар).

Адрес поставки: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 56-58, литера А.

Требования к поставке Товара:

Срок поставки – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

Цена включает в себя все расходы Поставщика, связанные с доставкой, разгрузкой – погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

Поставка осуществляется за счет Поставщика по предварительному согласованию с Заказчиком.

Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику. Упаковка поставляемого Товара должна обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении.

Весь поставляемый товар должен быть новым товаром (не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не были восстановлены потребительские свойства, не выставочным образцом), заводской сборки, свободной от прав на него третьих лиц и других обременений, не должен быть предметом спора или залога. Поставляемый товар не должен требовать приобретения дополнительных комплектующих. Применение комплектующих и расходных материалов, предлагаемых к поставке совместно и/или в составе товара, не должно оказывать влияние на объем и сроки гарантийного обслуживания поставляемых товаров, устанавливаемые производителем товара.

Комплектность, качество и технические характеристики продукции и её комплектующих должны соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, техническим условиям на поставку продукции и подтверждаться сертификатами соответствия или иными документами о качестве товара, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации, формуляром (паспортом). Формуляры (паспорта) и эксплуатационная документация направляются вместе с товаром. Поставщик указывает в паспорте сведения о содержании или отсутствии драгметаллов в поставляемом изделии.

Поставляемая с товаром эксплуатационная документация поставляется на русском языке в количестве, предусмотренном техническими условиями на поставку.

Технические характеристики:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен быть изготовлен:

инструмент – не ранее 2024 года;

строительные материалы – не ранее 2025 года.

Требования к результатам поставки Товара:

Поставщик обеспечивает качество поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

Гарантийные обязательства:

Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья сотрудников Заказчика, имущества Заказчика, окружающей среды в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством. Продукция должна отвечать требованиям сертификации, техническим нормам и правилам, государственным стандартам и иным обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ и утвержденных для данного вида продукции.

В случаях если продукция подлежит обязательной сертификации, то Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством санитарно-эпидемиологическое заключение, документ о безопасности продукции, при наличии добровольной сертификации продукции Поставщик также обязан предоставить такой сертификат.

Товар должен быть маркирован, поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу, не допускается нарушение целостности упаковки, механические повреждения, химически-агрессивных сред, коррозии. Товар должен поставляться в невозвратной упаковке (в невозвратной таре). Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при отгрузке, перевозке и хранении, иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений. Упаковка должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки. При передаче Товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия Товара, от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Срок гарантии составляет: 12 месяцев с даты подписания товарной накладной на Товар. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставляемого товара при обнаружении брака. Гарантия распространяется на товар и его составные части. Гарантийное обслуживание должно осуществляться за счет Поставщика по месту нахождения товара либо в ином согласованным с Заказчиком месте.

Замена бракованного Товара осуществляется за счёт Поставщика. Некачественный Товар возвращается Поставщику за его счет. Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара, в пределах гарантийного срока, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления заявки. Во время гарантийного срока Товара в случаях выявления его несоответствия надлежащему качеству или его дефекта, определяемого в процессе эксплуатации Товара, не позволяющего использовать Товар по своему предназначению, последний должен быть заменен на аналогичный Товар Поставщиком.