Тендер - Поставка строительных и расходных материалов №307926557

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.xlsx

- Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_строй_материалы2_(600205_v1)

Техническое задание

На поставку строительных и расходных материалов для нужд ФГБОУ ВО СибГУФК

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_поставка_стройматериалы_3_(600201_v1) - Посмотреть таблицу с данными

__________________________________________________ в лице _____________________________________, именуемого в дальнейшем Поставщик, действующего на основании Устава с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ректора Шалаева Олега Степановича,, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Покупатель, согласно п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. Поставщик передает в собственность Покупателя (продает, поставляет), а Покупатель принимает и оплачивает строительные и расходные материалы, именуемые в дальнейшем «Товар».

1.2. Поставка Товара осуществляется в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным с Покупателем, в соответствии со спецификацией, установленной Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью договора.

1.3. Поставщик осуществляет поставку, Товара в местах указанным Покупателем, по адресу: г. Омск, ул. Масленникова, 144.

Статья 2. Цена Товара

Цена настоящего договора является фиксированной в течение всего действия договора и

составляет ______ (________) рублей ___ копеек, в т. ч. НДС - ________. Указанная в пункте 2.1. цена договора включает: цену поставляемого товара, доставку, погрузо-разгрузочные работы, налоги и прочие сборы, а также иные расходы, связанные с исполнением договора.

4. СРОКИ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Срок поставки в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора.

4.2. Стороны согласовали следующий порядок оплаты Товара по настоящему Договору: оплата в течение 7 рабочих дней после Поставки и подписания УПД. Днём оплаты признаётся день списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, обслуживающего расчётный счёт Покупателя, в адрес расчётного счёта и иных реквизитов Поставщика. По требованию Поставщика Покупатель предоставляет ему копию платёжного поручения с отметкой банка о принятии к исполнению.

4.3. Стороны подтверждают взаимное согласие на возможный обмен юридически значимыми документами (упд, счетами-фактурами, счетами на оплату, дополнительными соглашениями к настоящему договору, актами сверки), адресованными сторонам соглашения, в электронном виде. Технические средства и возможности позволяют принимать и обрабатывать электронные формы документов.

4.4. Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота СБИС, в том числе через ЕАТ «Березка», с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить товар по качеству и в сроки, указанные в настоящем Договоре.

5.1.2. Уведомлять Заказчика о точном времени и дате поставки товара.

5.1.3. Передавать Заказчику оригиналы УПД или счетов (счетов-фактур), подписанных Поставщиком.

5.1.4. Участвовать в сдаче-приемке товара.

5.1.5. Предоставлять обязательные для данного вида товара документы, подтверждающие качество поставляемого товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

5.1.6. По требованию Заказчика в случае обнаружения некачественного товара в процессе сдачи-приемки своими силами и за свой счет устранить недостатки, либо вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в полном объеме в течение 5-ти банковских дней с даты получения соответствующего требования.

5.1.7. Каждая из Сторон обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить противоположную Сторону обо всех значимых изменениях: об изменении своего места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, о принятом решении о ликвидации или реорганизации, смене руководителя. В противном случае виновная Сторона должна компенсировать другой Стороне все убытки, которые будут причинены последней отсутствием такой информации.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Принять товар и при отсутствии претензий относительно качества, подписать оригиналы УПД или счетов (счетов-фактур), подписанные Поставщиком с передачей ему одного экземпляра данных документов.

5.2.2. Оплатить оказанные товар в соответствии с условиями Договора.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. При приемке товара Заказчик:

- проверяет соответствие качества товара условиям настоящего Договора;

- проводит анализ отчетных документов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Договора;

- при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы;

- осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия товара условиям настоящего Договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Приемка товара осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента представления соответствующих документов Поставщиком.

6.3 Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение

обязательств по договору: в течение 3-х рабочих дней.

6.4. По результатам приемки товара оформляется акт приемки товара.

6.5. УПД или счета (счета-фактур) оформляется в 2-х экземплярах и подписывается Сторонами.

6.6. После подписания УПД или счета (счета-фактур) обеими Сторонами один подлинный экземпляр передается Поставщиком, другой подлинный экземпляр остается у Заказчика.

6.7. Моментом исполнения обязательств Поставщиком по Договору считается факт подписания Сторонами акта приемки товара.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Заказчик и Поставщик были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Договору подлежит переносу соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. Договора будут длиться более двадцати календарных дней с даты соответствующего уведомления, Стороны по соглашению вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ и начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору от неуплаченной в срок суммы.

8.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщик обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ и начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору, от суммы договора.

8.5. В случае не исполнения или не качественного исполнения договора, поставщик оплачивает штраф в размере 10% от суммы договора.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора, Стороны урегулируют путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона должна направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10-ти календарных дней с даты ее получения.

9.3. Все споры, неурегулированные в претензионном (внесудебном) порядке разрешаются Арбитражным судом Омской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2025 года.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично, другому лицу.

10.4. Поставщик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.5. Уведомления, направляемые Сторонами в соответствии с настоящим Договором, оформляются в письменной форме и направляются почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала в течение 5-ти рабочих дней.

10.6. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

10.8. Приложение к договору- спецификация, является его неотъемлемой частью.

10.9. Адрес доставки: г. Омск, ул. Масленикова 144.

10.10. Поставщик должен иметь возможность поменять (подогнать) поставленный товар в случае не соответствия размерной сетки реальным значениям.

Поставщик обязуется произвести примерку сотрудников ФГБОУ ВО СибГУФК, после чего подготовить средства индивидуальной защиты согласно представленного перечня и передать представителю Покупателя.

Статья 8. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными