Тендер - Поставка мыла туалетного жидкого и губок для посуды №307925145

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта_жидкое_мыло.docx
• ТЗ_к_публикации.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 Просмотр сведений о закупке «Поставка мыла туалетного жидкого и губок для посуды» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1974

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка мыла туалетного жидкого и губок для посуды

Описание объекта закупки: Поставка мыла туалетного жидкого и губок для посуды

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 01.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:48

Срок завершения подачи оферт: 03.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:48

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Источник финансирования: Внебюджетные средства: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и/или Доходы от иной приносящей доход деятельности

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с контрактом

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Брянцева, Д.5 К.3

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Внутригородские муниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга (см. также▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0), Брянцева, д.3, корп.2, лит.А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2897

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Васильев

Имя Дмитрий

Отчество Владимирович

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

КОНТРАКТ №

Санкт-Петербург «__» _________2025г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 3 Калининского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице___________, действующего на основании________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить жидкое туалетное мыло и губки для посуды (далее-товар) Заказчику, а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленного товара.

1.2. Объем (количество), ассортимент, цена товара определяются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.

1.3. Срок поставки товара: с момента заключения контракта в течение 10 рабочих дней.

1.4. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д.10 корп. 2, литер А.

2. Цена Контракта

2.1. Цена контракта составляет ________________ (___________________) рублей______ копеек, в том числе НДС 20% – _________________________ руб., (НДС не облагается – ст. ___________ НК РФ).

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального Закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

2) если, по предложению Заказчика, увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более, чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов от цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного контрактом количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

3) сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

2.4. В стоимость контракта включены все расходы на доставку товара, погрузо-разгрузочные работы, подъем на этажи, своевременный вывоз упаковочной тары, страхование, сертификация, перевозку, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.5. Оплата поставляемых товаров производится в безналичной форме, в течение 10 рабочих дней на основании счета, счета-фактуры 1 , товарной накладной или универсального передаточного документа, заменяющего счет-фактуру и товарную накладную, выставленных Поставщиком, акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (Приложение № 2 к настоящему контракту).

При непредоставлении документов, либо при предоставлении ненадлежащим образом оформленных документов, оплата по контракту не производится.

2.6. Товар, поставленный Поставщиком с недостатками, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

2.7. Авансирование не предусмотрено.

2.8. Источник финансирования: Внебюджетные средства: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и/или Доходы от иной приносящей доход деятельности.

3.Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять и оплатить поставленный товар в соответствии с п.п. 2.1.-2.6. контракта на основании счета, счета-фактуры [1] , товарной накладной или универсального передаточного документа, заменяющего счет-фактуру и товарную накладную, выставленных Поставщиком, после подписания акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (Приложение №2 к настоящему контракту).

3.1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по контракту Поставщиком, Заказчик начисляет штраф, пени в соответствии с требованиями, указанными в разделе 6 настоящего контракта. Оплата штрафа, пени производится Поставщиком на счет Заказчика, на основании письменной претензии Заказчика.

3.1.3. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта, если в течение 10 (десяти) дней с момента надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом;

3.2.2. Требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных
и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии
с контрактом;

3.2.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств
по контракту;

3.2.4. Отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям контракта;

3.2.5. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товаров, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты штрафа.

3.2.6. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

3.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Назначить представителя по доверенности, либо иное лицо, которое в соответствии с учредительными документами, действующим законодательством имеет право представлять интересы юридического лица без доверенности, за оформление сдачи-приемки поставленного товара, передачу и подписание финансовых документов и согласовать с Заказчиком дату и время доставки товара.

3.3.2. Поставить товар Заказчику в объеме согласно спецификации и в срок согласно п. 1.3. настоящего контракта и предоставить документы, необходимые для оплаты в день поставки по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 10, корп. 2, лит. А, каб. №33 (3 этаж Экономический отдел). В рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 18-00, в пятницу с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(по местному времени), либо направляет его посредством ЭДО, подписанный с применением электронной подписи.

Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №63-ФЗ от 06.04.2011, применимыми нормативно-правовыми актами Минфина России и ФНС России (в части определения порядка обмена и форматов электронных документов).

В случае несвоевременного предоставления документов или не надлежаще оформленных документов, Заказчик начисляет штраф в соответствии с требованиями, указанными в разделе 6 настоящего контракта, до предоставления надлежащим образом оформленных документов оплата не производится. Оплата штрафа производится Поставщиком на счет Заказчика, на основании письменной претензии Заказчика

3.3.3. Доставить товар своим транспортом, осуществить погрузо-разгрузочные работы, подъем на этажи, своевременный вывоз упаковочной тары, страхование, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательные платежи, не требуя оплаты дополнительно к сумме, определенной п. 2.1 настоящего контракта.

3.3.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности, установленного производителем, с момента передачи Товара по акту приема-передачи (в документах на Товар, предусматривающих срок годности). Гарантийный срок составляет: не менее гарантийного срока фирмы-производителя.

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) в поставленном Товаре, Поставщик обязан устранить такие недостатки (дефекты) своими силами и за свой счет в срок, установленный в рекламационном акте. Гарантийный срок продляется на всё время устранения недостатков Поставщиком.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

3.3.5. Поставщик обязан гарантировать соответствие Товара потребительским свойствам при его использовании и хранении и нести все расходы по замене дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение срока годности, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

3.3.6. Заменить некачественные товары, признанные таковыми в установленном Контрактом порядке.

3.3.7. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы:

-счет (со ссылкой на номер и дату контракта);

- счет-фактуру [2] (со ссылкой на номер и дату контракта);

-товарную накладную или универсальный передаточный документ, заменяющий счет-фактуру и товарную накладную;

- акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (Приложение №2 к настоящему контракту);

-сертификаты соответствия и безопасности, сертификаты качества товаров либо иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или иные документы подтверждающие, что данный товар не подлежит сертификации.

3.3.8. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 10 (десяти) дней с момента надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по контракту;

3.4.2. Исполнить обязательства, предусмотренные контрактом в 10-дневный срок с момента надлежащего уведомления Заказчиком о принятии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта и требовать отмены такого решения.

4. Порядок сдачи-приемки товара

4.1. Сдача-приемка товара по объему (количеству), ассортименту, качеству осуществляется Сторонами на основании акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

4.2. Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) оформляется в 2 экземплярах, и подписывается Сторонами.

4.3. Отгрузка товара производится Поставщиком, по адресу указанному в п. 1.4. Контракта, в соответствии с действующими требованиями, обеспечивающими целостность и сохранность товара при доставке.

4.4. Поставляемый товар должен иметь соответствующие сопроводительные документы: акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), счет-фактуру (при наличии), товарные накладные или универсальный передаточный документ, в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия на поставляемые товары, либо иные документы подтверждающие, что данный товар не подлежит сертификации.

4.5. Отгрузка товаров производится в присутствии представителя Поставщика, действующего по доверенности, либо иного лица, которое в соответствии с учредительными документами, действующим законодательством имеет право представлять интересы юридического лица без доверенности.

4.6. Товары должны поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при перевозке, и при необходимости, в последующем хранении.

4.7. При приемке товара Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в Контракте и в сопроводительных документах Поставщика.

Приемка включает:

-проверку соответствия ассортимента, количества, качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом;

-проверку полноты и правильности оформления товарной накладной или универсального передаточного документа;

-контроль наличия / отсутствия повреждений транспортной и оригинальной упаковки;

-проверку наличия документов, удостоверяющих качество Товара: сертификата соответствия или декларации о соответствии, иных документов, подлежащих передаче Заказчику по условиям настоящего Контракта, указанных в п. 3.3.7. Контракта.

4.8. В случае выявления недопоставки товара по количеству мест (или количеству товара) об этом составляется акт, подписываемый представителями Сторон. О составлении акта в товарной накладной делается соответствующая отметка, акт приобщается к товарной накладной.

4.9. Заказчик вправе привлечь к экспертизе экспертную организацию. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара, Заказчик учитывает предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.10. По решению Заказчика для приемки товара создается приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек, с обязательным включением представителей Заказчика и Поставщика.

4.11. Приемка поставленного товара оформляется актом приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который подписывается всеми членами комиссии и утверждается Заказчиком.

4.12. При обнаружении дефектов при приемке, составляется акт о выявленных дефектах. Поставщик обязан в течение 24 часов после получения уведомления об отказе от приемки товара, заменить дефектный товар, на товар, качество которого соответствует условиям контракта.

4.13. Заказчиком установлен срок 3 рабочих дня для проверки качества принятых товаров. В случае обнаружения в поставленном товаре дефектов, недостатков, недостач или иных несоответствий условиям контракта и спецификации, Заказчик письменно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение суток заменить дефектный товар, на товар, качество которого соответствует условиям контракта.

4.14. По окончании сдачи-приемки товара, при условии отсутствия претензий к товару со стороны Заказчика, последний подписывает оформленный Поставщиком акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

4.15. Право владения, пользования и распоряжения товаром, риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Заказчиком акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

4.16. Факт нарушения сроков поставки Поставщиком, а также размер штрафа, пени указываются при оформлении акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

5. Требования к качеству и безопасности товара

5.1. Поставляемые по контракту товары должны быть новыми (ранее не находившимся в использовании у поставщика и (или) у третьих лиц), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать качественным и техническим характеристикам, которые указаны в Спецификации поставляемых товаров (Приложение № 1 к контракту).

5.2. Существенным нарушением Поставщиком требований к качеству товара является поставка товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения, а также с другими подобными недостатками.

5.3. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. При этом Стороны составляют акт, оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с участием, в случае необходимости, одной из независимых контрольных организаций, компетентных в проведении подобного рода экспертиз.

5.4. Безопасность товара для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации определена Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей». В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

5.5. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара. Поставляемый Товар должен соответствовать нормам безопасности, установленным в Российской Федерации.

Поставка Товара осуществляется с соблюдением условий хранения, транспортировки Товара. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках. Поставка осуществляется силами и средствами поставщика с разгрузкой с транспортного средства.

Поставляемый Товар должен иметь транспортную тару и (или) упаковку, способные предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и хранения. На момент поставки тара (упаковка) Товара должна быть без повреждений.

5.6. В случае если Товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, качество и безопасность поставляемого Товара гарантируется наличием сертификата(ов) качества (соответствия) или декларации(й) о соответствии в отношении каждого наименования Товара, указанного в Контракте, и поставка Товара должна сопровождаться предоставлением копии(й) сертификата(ов) качества (соответствия) или декларации(й) о соответствии в отношении каждого наименования Товара, указанного в Контракте.

5.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

- за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, а именно:

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

6.8. В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком (подрядчиком, поставщиком) документов устанавливается штраф в размере 1000 руб. Оплата штрафа производится Поставщиком (подрядчиком, поставщиком) на основании письменного требования Заказчика.

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки, в порядке, установленном ст. 410 ГК РФ.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

7.2. При наступлении указанных в п. 7.1. контракта обстоятельств, Сторона по контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны контракта примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникнувших из контракта и/или в связи с ним, путем переговоров между собой.

8.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением контракта, разрешаются сторонами путем направления претензии одной стороной контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения. При не достижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2025г. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту, за исключением гарантийных обязательств, а в части взаиморасчётов до полного исполнения обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, заключенных заказчиками.

10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий контракта, в том числе:

- если задержка в сроках поставки товара Поставщиком, составляет более 10 (десяти) дней;

- если Поставщик заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения объема товара и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается исполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных контрактом;

- если отступления в поставленном товаре от условий контракта или иные недостатки не устранены Поставщиком либо являются существенными и неустранимыми.

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11. Антикоррупционные условия

11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

12. Особые условия

12.1. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.2. Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Контракт заключается в электронной форме.

12.4. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение №1);

- Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (Приложение № 2)

13. Реквизиты сторон и подписи.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту №_________ от «___» _____________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к контракту №_____ от «__» ____________ 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Если облагается НДС ↑

Если облагается НДС ↑

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными