Тендер - Поставка смывающих и обезвреживающих средств индивидуальной защиты №318157507

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Башкортостан Респ Место поставки (адрес):согласно условиям Ценового запроса
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.11.2025 по 25.11.2025Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:21.11.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):25.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с документацией
Подведение итоговДата подведения итогов:25.11.2025Порядок подведения итогов:в соответствии с документацией Приложение_№_3._НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№4_Форма_заявкиxx

Приложение № 4 к Ценовому запросу

в электронном магазине

ФОРМА

ЗАЯВКА

Настоящей заявкой мы, _________________________________________________________,

(наименование участника закупки - юридического лица (ИНН); фамилия, имя, отчество - для физического лица)

изучив опубликованный Вами ценовой запрос (включая все изменения и разъяснения к нему), выражаем свое согласие на поставку товара (оказание услуг, выполнение работ) а именно: _______________________________________________________________________

(наименование предмета закупки в соответствии с ценовым запросом)

в соответствии с Техническим заданием, требованиями и условиями, указанными в ценовом запросе № __________ от «____» ________ 202__ г., в сроки, установленные проектом Договора, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Договора, согласно порядку и срокам оплаты, указанным в проекте Договора.

1.Ценовое предложение

- Посмотреть таблицу с данными

* Указать: включает НДС (ставка)___% либо НДС не облагается - на основании пункта ___статьи____ Налогового кодекса Российской Федерации

2. Наименование страны происхождения товара / наименование страны, в которой зарегистрировано лицо, выполняющее работы/оказывающее услуги: _____указать________.

3. Информация об участнике

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ _____________ __________________

(должность руководителя участника закупки) (подпись) расшифровка ФИО

«____» __________ 20__ г.

Приложение_№2_Проект_договора.xx

Приложение № 2 к Ценовому запросу

в электронном магазине

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _________________

г. Уфа « __ » _______ 2025 г.

Акционерное общество «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» (АО «Спецавтохозяйство по уборке города»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рахматуллина Рустема Наилевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», на основании итогов проведения _____________ в электронной форме (протокол ______ от «__»___202_г. №___), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предмет Договора: поставка смывающих и обезвреживающих средств индивидуальной защиты (далее - Товар), Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование, цена, стоимость, страна происхождения, описание и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качественные, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с характеристиками Товара, являющимися предметом поставки по Договору.

1.4. Поставка Товара должна сопровождаться документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающими факт поставки Товара (УПД/товарная накладная, счет-фактура, счет), копиями документов, выданных уполномоченными органами (организациями), подтверждающих соответствие характеристик Товара условиям Договора, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иным обязательным правилам.

ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет _______ (_____________) рублей ___копеек, в том числе НДС (ставка___%)_____ рублей / НДС не облагается на основании пункта ___статьи____ Налогового кодекса Российской Федерации (размер ставки НДС определяется при заключении договора с победителем закупки, исходя из применяемой им ставки НДС на дату заключения договора).

Цена за единицу Товара определена на основании итогов проведения закупочной процедуры и указана в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и включает НДС (ставка__%) / НДС не облагается на основании пункта ___статьи____ Налогового кодекса Российской Федерации (размер ставки НДС определяется при заключении договора с победителем закупки, исходя из применяемой им ставки НДС на дату заключения договора).

(В случае если Поставщиком по Договору является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося предпринимательской деятельностью лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора).

2.2. Во избежание сомнений Цена Договора, указанная в пункте 2.1. Договора, и Цена за единицу Товара, указанная в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, включают в себя: стоимость Товара с указанными описанием, характеристиками, ассортименте и качестве, а также расходы, связанные с доставкой, разгрузкой – погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимостью упаковки (тары), маркировки, страхования, таможенных платежей (пошлин), применяемых налогов, сборов, всех иных затрат, издержек и расходов Поставщика, связанных с исполнением Договора.

2.3. В случае заключения Договора по итогам проведения аукциона в электронной форме, либо отсутствия цены за единицу товара, работы, услуги в заявке победителя закупочной процедуры по итогам проведения закупочной процедуры иным способом в электронной форме, цена за единицу Товара, указываемая в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), определяется с учетом коэффициента пропорционального снижения общей начальной (максимальной) цены Договора до общей цены Договора, предложенной Поставщиком (победителем закупочной процедуры). При этом коэффициент пропорционального снижения общей начальной (максимальной) цены Договора – это отношение цены Договора, предложенной победителем закупочной процедуры (Поставщиком), к расчетной общей начальной (максимальной) цене Договора.

2.4. Цена Договора является твердой, и не подлежит изменению в одностороннем порядке или по соглашению Сторон, за исключением следующих случаев:

2.4.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объемов, качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

2.4.2. если по предложению Заказчика увеличивается, предусмотренный Договором объем Товара, не более чем на 20 (двадцать) процентов или уменьшается, предусмотренный Договором объем Товара, не более чем на 20 (двадцать) процентов от цены Договора. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 20 (двадцать) процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема Товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора, исходя из цены единицы Товара.

При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

2.5. Цена за единицу Товара, указанная в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), может быть снижена по соглашению Сторон без ухудшения условий исполнения договора для Заказчика. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

2.6. В случае изменения, в период исполнения Договора, системы налогообложения Поставщика, в том числе, изменения ставки НДС, применения упрощенной системы налогообложения (УНС) по ставкам, предусмотренным статьями 145 и 164 Налогового кодекса Российской Федерации, Цена Договора, цена за единицу Товара изменению не подлежат и такие изменения не влекут увеличения размера денежных обязательств Заказчика по Договору.

2.7. Валютой для установления цены Договора и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.

2.8. Источник финансирования Договора – собственные средства Заказчика.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за поставку Товара осуществляется по цене, установленной в п. 2.1 Договора и в Спецификации (Приложение№ 1 к Договору).

3.2. Оплата Товара осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% от стоимости поставленного Товара в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика) документа о приемке (товарной накладной/ универсального передаточного документа (УПД) и на основании счета (счета на оплату) и/или счет-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС). Предварительная оплата не производится.

3.3. Обязательства Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.4. Отсрочка оплаты не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате законные проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

3.5. Указания в документах о приемке, направляемом Поставщиком Заказчику, не могут изменять условия, согласованные Сторонами в Договоре, либо в дополнительных соглашениях к Договору.

3.6. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщика он обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента такого изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором, в том числе надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих качество Товара и исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков Товара в порядке, установленном Договором.

4.1.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора.

4.1.4. Осуществлять права, предоставленные Заказчику статьями 475, 519, 520 Гражданского Кодекса Российской Федерации (при этом положения раздела 6 Договора о порядке приемки и предъявления претензий Поставщику не лишают Заказчика возможности предъявлять к Поставщику требования в соответствии с положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации).

4.1.5. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором.

4.1.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора, Спецификации (Приложение№ 1 к Договору).

4.1.7. Не возвращать Поставщику многооборотную тару или упаковку, стоимость которой включена в цену Товара, и в которой Товар поставляется, а Поставщик не вправе требовать от Заказчика возврата многооборотной тары.

4.1.8. Проводить экспертизу и привлекать независимых экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия поставленных Товаров условиям Договора, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иным обязательным правилам.

4.1.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по Договору.

4.1.10. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пени, штрафов) за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по Договору за вычетом суммы неустойки (пени, штрафов).

4.1.11. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (пени, штрафов), рассчитанных в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена либо отсутствовала возможность для оплаты.

4.1.12. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара, соответствующего условиям Договора, в том числе Спецификации (Приложение№ 1 к Договору), а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями Договора.

4.2.3. Обеспечить сохранность конфиденциальной информации Поставщика, ставшей известной Заказчику в ходе исполнения Договора.

4.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора, Спецификации (Приложение№ 1 к Договору) и в срок, предусмотренный пунктом 5.1. Договора, а также в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иными обязательными правилами и требованиями.

4.4.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным Договором, законодательством Российской Федерации и иными обязательными для применения документами.

4.4.3. Обеспечить за свой счет восполнение недопоставки Товара, устранение выявленных недостатков Товара, замену, доукомплектование, затаривание Товара, упаковку, замену ненадлежащей тары и (или) упаковки в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.4.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.4.5. Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию о смене режима налогообложения или об освобождении от обязанностей налогоплательщика НДС. Возможные убытки, которые Заказчик понесет из-за отсутствия или несвоевременного представления информации о смене режима налогообложения, Поставщик обязан компенсировать в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

4.4.6. Обеспечить сохранность конфиденциальной информации, в том числе персональных данных работников Заказчика, полученной в ходе исполнения Договора, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком без ограничения сроков действия данной обязанности;

4.4.7. Гарантировать соблюдение следующих условий в отношении поставляемого Товара:

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара;

- на момент поставки Товар не находится под арестом, свободен от любых прав третьих лиц;

- Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими ГОСТами, стандартами, техническими условиями, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиям Договора, Спецификации, а также технической документации к данному Товару;

- Поставщик при поставке Товара обязан передавать Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты о соответствии на Товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация в соответствии с действующими нормативными правовыми актами либо в случае, если изготовитель Товара либо Поставщик заявляют о соответствии Товара системам добровольной сертификации;

- в случае если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

- маркировка Товара и (или) упаковки Товара должна обеспечивать Заказчику возможность идентифицировать Товар, в том числе маркировка Товара должна быть выполнена на русском языке, иметь четкие обозначения, должна сохраняться в течение всего срока службы поставляемого Товара;

- Товар, на который установлен гарантийный срок, Поставщик обязан передать с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения гарантийного срока, при этом гарантийный срок должен быть не менее срока, указанного в паспорте производителя, с момента подписания документов о приемке Товара Заказчиком. При отсутствии гарантийных документов завода-изготовителя, гарантии предоставляются Поставщиком на срок не менее 12 месяцев с момента подписания документов о приемке Товара Заказчиком. Претензии по качеству полученного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока. При этом Заказчик вправе осуществить проверку поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора путем проведения экспертизы, в том числе своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, выбор которых Заказчик осуществляет по своему усмотрению.

4.4.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами в установленном закупочной документацией порядке Договора, единовременной поставкой Товара в полном объеме и ассортименте, предусмотренном Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

Срок поставки Товара, определенный в настоящем пункте Договора, является исходным для определения имущественных санкций к Поставщику в случае нарушения им срока поставки Товара.

5.2. Место поставки Товара: по месту нахождения Заказчика▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Малая Гражданская, 35.

5.3. Доставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика по месту нахождения Заказчика в пятидневную рабочую неделю с 8.00 до 16.00, кроме временного периода с 12.30 до 13.30. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком. По согласованию с Заказчиком, погрузочно-разгрузочные работы на территории Заказчика могут осуществляться с применением грузоподъемных механизмов Заказчика.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям Договора.

6.2. Поставщик осуществляет доставку Товара к месту доставки в соответствии с пунктами 5.2., 5.3. Договора в порядке, установленном Договором. Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.

6.3. Поставщик в порядке, предусмотренном пунктом 14.2. Договора, извещает Заказчика об ожидаемой дате и времени поставки Товара, с учётом срока, установленного пункта 5.1. Договора. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с реквизитами Заказчика, указанными в разделе 16 Договора. Заказчик, по получению извещения Поставщика, в порядке, предусмотренном пунктом 14.2. Договора, подтверждает Поставщику готовность принять Товар в заявленные Поставщиком дату и время.

6.4. Поставка Товара сопровождается предоставлением Поставщиком следующих документов:

- товарная накладная/УПД (в 2-х экземплярах), подтверждающие факт и срок передачи Товара от Поставщика к Заказчику;

- счет (счет на оплату);

- счет-фактура (в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, если Поставщик является плательщиком НДС), в случае если законодательством предусмотрено его предоставление;

- документов об оценке соответствия подтверждающих качество Товара - сертификат соответствия или декларация о соответствии на Товар или их копии, заверенные надлежащим образом, в случае если Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия) (если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством);

- документ, подтверждающий страну происхождения Товара (если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством).

6.5. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Товара и документов, указанных в пункте 6.4. Договора. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы Товара.

6.6. Заказчик осуществляет приемку Товара на соответствие условиям Договора, Спецификации, а также качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, иным условиям, установленным в Договоре, приложениях к нему, производит осмотр предъявленного к приемке собранного Поставщиком Товара (при наличии условий к сборке Товара) на предмет соответствия работ по сборке условиям качества, а также на предмет сохранения внешнего вида и целостности собранного Товара, проверяет наличие сопроводительных документов на Товар, установленных в пункте 6.4. Договора, а также документов, предоставление которых определено действующим законодательством, иными правовыми актами или Договором одновременно с передачей Товара.

6.7. Приемка осуществляется уполномоченными лицами Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с внутренними документами Заказчика. Заказчик уведомляет Поставщика о дате, времени и месте начала процедуры приемки Товара в порядке, предусмотренном пунктом 14.2. Договора. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке, Заказчик вправе на свое усмотрение осуществить приемку Товара без участия Поставщика либо повторно вызвать Поставщика на приемку.

6.8. По результатам приемки Товара Заказчик принимает одно из следующих решений:

6.8.1. Товар поставлен в соответствии с условиями Договора, а также положениями действующего законодательства Российской Федерации, иных обязательных правил и требований, Заказчик не имеет замечаний к поставленному Товару. В этом случае Товар подлежит приемке;

6.8.2. Товар поставлен с нарушением условий Договора о количестве, комплектности, качестве, безопасности и иных требований Договора, приложений к Договору, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, в том числе по результатам сборки Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке. В таком случае Заказчик устанавливает Поставщику срок для устранения выявленных недостатков, составляет Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2 (Унифицированная форма № ТОРГ- 2, утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132). Выявленные недостатки устраняются силами и за счет Поставщика в согласованные с Заказчиком сроки;

6.8.3. Товар соответствует условиям Договора, приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, но поставлен и/или собран Поставщиком Товара (пи наличии таких условий) с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае Товар подлежит приемке с возможностью взыскания Заказчиком с Поставщика неустойки, предусмотренной Договором, убытков, либо, если вследствие просрочки Поставщика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от приемки Товара и взыскать с Поставщика неустойку, предусмотренную Договором, убытки;

6.8.4. Товар не поставлен или Товар поставлен с существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Товар не подлежит приемке Заказчиком. Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания товарной накладной / УПД.

6.8.5. Поставщик не предоставил вместе с Товаром полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 6.4. Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Товар считается не поставленным. Заказчик устанавливает Поставщику срок для устранения допущенных нарушений и оформляет акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2 (Унифицированная форма № ТОРГ- 2, утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132).

6.9. При обнаружении несоответствия, недостачи, некомплектности и (или) недостатков Товара в ходе его приемки Заказчик уведомляет Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания товарной накладной/ УПД с указанием перечня выявленных недостатков Товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы Товара предложения независимых экспертов, если таковые привлекались для ее проведения.

6.10. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить и (или) устранить несоответствия, недостачу, некомплектность и (или) недостатки Товара, обнаруженные при его приемке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления об обнаружении недостатков Товара.

6.11. Товар, при приемке которого обнаружены несоответствия, недостачи и (или) его некомплектность либо иное его несоответствие условиям Договора, а также в случае отсутствия сопроводительного документа или существенных данных в сопроводительном документе, отсутствия иных документов, предоставление которых определено действующим законодательством, иными правовыми актами или Договором одновременно с передачей Товара, может быть принят Заказчиком на ответственное хранение. При этом право собственности на такой товар не переходит от Поставщика к Заказчику. Поставщик возмещает Заказчику расходы по ответственному хранению (при принятии товара на ответственное хранение), а также все расходы (транспортные и иные), в случае возврата товара. Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

6.12. Устранение недостатков Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в порядке, установленном Договором. После устранения Поставщиком недостатков Товара, приемка Товара осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

6.13. Если Товар поставлен в соответствии с условиями Договора, Сторонами подписывается товарная накладная /УПД в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон в срок, установленный пунктом 6.5. Договора.

6.14. Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является новым, исправным, поставлен в количестве и комплектности согласно условиям Договора, Спецификации, в отношении Товара выполнены работы по сборке (при наличии таких условий), Товар соответствует условиям Договора, а также принят Заказчиком по товарной накладной/УПД без замечаний.

Стороны соглашаются, что датой поставки считается дата подписания обеими Сторонами товарной накладной/УПД.

6.15. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарной накладной/УПД без замечаний.

6.16. В случае если Поставщик оспаривает факт несоответствия Товара либо факт ненадлежащего качества Товара, Стороны привлекают независимых экспертов. Оплата услуг экспертов в случае установления экспертами наличия дефектов/недостатков в поставленном Товаре осуществляется за счет Поставщика и в таком случае Поставщик возмещает Заказчику документально подтвержденные расходы, связанные с проведением экспертизы.

6.17. В случае досрочной поставки Товара по Договору Заказчик вправе принять поставленный Товар в соответствии с настоящим разделом Договора.

6.18. Не допускается поставка Товара Заказчику сверх объема, указанного в Спецификации либо с несоблюдением условий, установленных в пункте 2.4.2. Договора. Товар, поставленный сверх объема, указанного в Спецификации либо с несоблюдением условий, установленных в пункте 2.4.2. Договора, Заказчиком не принимается и не оплачивается.

6.19. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком. По согласованию с Заказчиком, погрузочно-разгрузочные работы на территории Заказчика могут осуществляться с применением грузоподъемных механизмов Заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Поставщиком обязательства. Размер пени составляет 0,1% от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки.

7.3. За Нарушение Поставщиком сроков устранения недостатков Товара, о замене Товара, о доукомплектовании Товара, указанных в пунктах 4.4.7., 6.10. Договора Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт нарушения указанных сроков, размер штрафа составляет 0,1% от стоимости неисполненного обязательства.

За каждый подтвержденный в установленном Договоре порядке факт поставки некачественного Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 100% от стоимости некачественного Товара и возмещает Заказчику понесенные убытки, связанные с поставкой некачественного Товара.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.6. Общая сумма начисленных пеней за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. Заказчик вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до выплаты Поставщиком штрафов (пеней, неустоек), предусмотренных настоящим разделом Договора.

7.8. В случае приостановления Заказчиком исполнения своих обязательств по Договору по основаниям, предусмотренным настоящим разделом Договора, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление с указанием даты приостановления исполнения своих обязательств по Договору.

7.9. Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нанесение ущерба Товару Заказчика, возникшее в результате его действия или бездействия при поставке, предусмотренной Договором.

7.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими на себя обязательств по Договору.

7.11. В случае неисполнения Поставщиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения, предусмотренных настоящим разделом Договора требований об оплате пеней и (или) штрафов, Заказчик удерживает сумму соответствующих штрафов (пеней, неустоек) во внесудебном порядке при осуществлении оплаты Договора или из обеспечения исполнения Договора.

7.12. Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полном объеме, в том числе сверх предусмотренных Договором неустоек, пени, штрафов.

7.13. Для Поставщика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, услуг, отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Поставщика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.14. Стороны (Сторона по договору) освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если такие Стороны (Сторона) докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств

Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме (электронной почтой, с последующим предоставлением оригинала документа) уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В случае отсутствия уведомления Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности.

Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных компетентных органов или уполномоченных организаций.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных компетентных органов или уполномоченных организаций.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у одной из Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или возможно нарушение положений настоящего раздела к Договору Стороной, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.5. В случае нарушения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом к Договору, и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом к Договору срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящего раздела к Договору, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в действие с даты его подписания Сторонами в установленном закупочной документацией порядке и действует по «30» января 2026 г. включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств по оплате фактического поставленного в соответствии с условиями Договора, Спецификации Товара.

10.2. Заказчик по согласованию с участником при исполнении Договора вправе:

10.2.1. Улучшить условия исполнения Договора для Заказчика, в том числе в случае, предусмотренном п. 2.4. Договора;

10.2.2. Изменить сроки исполнения обязательств по договору:

10.2.2.1. В случае если необходимость изменения сроков вызвана непредвиденными обстоятельствами.

10.2.2.2. Продлить сроки исполнения обязательств по Договору, в случаях, если Договор не был заключен в предусмотренные документацией о закупке сроки, в том числе в связи с рассмотрением уполномоченным органом жалобы по существу, при наличии документально подтвержденной технической неработоспособности программных и технических средств сайта электронной площадки, не зависящей от действий Заказчика.

10.2.3. Изменить условия Договора в связи с возникновением необходимости, обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

10.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства Российской Федерации и с учетом Положения о закупках товаров, работ и услуг Заказчика, документации о закупке, условий Договора.

Иные изменения и дополнения Договора возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства Российской Федерации и с учетом Положения о закупках товаров, работ и услуг Заказчика, документации о закупке, условий Договора. Все изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами, если иное не установлено условиями такого соглашения.

10.4. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением обязательств по оплате поставленного согласно условиям Договора, Спецификации Товара.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия, споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

11.3. Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

11.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; полный и обоснованный расчёт и стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов) либо выписки из таких документов.

Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.

11.5. Срок на обращение в арбитражный суд Стороны устанавливают по истечение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора на условиях, установленных Положением о закупке Заказчика, в случаях, предусмотренных Гражданским кодекса Российской Федерации или Договором, а также в случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора.

12.4. Под существенным нарушением условий Договора понимается наступление следующих событий:

12.4.1. поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. существенного нарушения срока поставки Товара, а именно срока, установленного пунктом 5.1. Договора, на срок более, чем 10 (десять) рабочих дней от даты окончания срока, установленного пунктом 5.1. Договора, при этом сроки исчисляются по правилам статьи 191 и 192 Гражданского кодекса Российской Федерации;

12.4.3. поставка Товаров с нарушением требований пп. 4.4.7. Договора.

12.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения. Уведомление о Решении Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 16 Договора или по адресу электронной почты, указанному в разделе 16 Договора. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Датой получения решения об одностороннем отказе от исполнения Договора и надлежащего уведомления признается: в случае направления решения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении - день фактического получения (вручения), подтвержденного отметкой почтовой службы; в случае направления решения по адресу электронной почты Поставщика – день его отправки.

12.6. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в таком решении (уведомлении) об одностороннем отказе от исполнения Договора не указано иное.

В случае, когда направленное Поставщику письменное уведомление о Решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 16 Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения Договора будет считаться дата направления Заказчиком Поставщику решения о расторжении Договора.

12.7. При расторжении Договора в одностороннем порядке по вине Поставщика Заказчик предпринимает меры для взыскания с Поставщика причиненных убытков (при их наличии) и взыскания неустойки (штрафов, пени).

12.8. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе:

12.8.1 неоднократного и (или) существенного нарушения срока оплаты Товара.

12.9. Уведомление о решении Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Заказчику одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 16 Договора или по адресу электронной почты, указанному в разделе 16 Договора. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Датой получения решения об одностороннем отказе от исполнения Договора и надлежащего уведомления признается: в случае направления решения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении - день фактического получения (вручения), подтвержденного отметкой почтовой службы; в случае направления решения по адресу электронной почты Заказчика – день его отправки.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.10. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон Договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения Договора.

12.11. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего письменного соглашения о расторжении. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Договора до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику.

12.12. Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Поставщика.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Требование, условия о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения исполнения Договора (возврата обеспечения исполнения договора) Заказчиком не установлено.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, а также могут быть направлены с использованием электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почтовой связи уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.3. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и/или осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласия/одобрения третьих лиц, которое в силу закона и/или учредительных документов любого из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.

14.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

15.1. Приложение № 1. Спецификация.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору

от ____________ 202_ г.

№___________________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

* Цена за единицу Товара определена на основании итогов проведения закупочной процедуры, включает НДС (ставка)___% /НДС не облагается - на основании пункта ___статьи____ Налогового кодекса Российской Федерации (размер ставки НДС определяется при заключении договора с победителем закупки, исходя из применяемой им ставки НДС на дату заключения договора).

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1_Техзаданиеxx

Приложение № 1 к Ценовому запросу

в электронном магазине

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка смывающих и обезвреживающих средств индивидуальной защиты

1. Предмет закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний:

Продукция должна удовлетворять требованиям действующего ТР ТС 019/2011, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами, техническим условиям и другим нормативам по стандартизации, действующим на территории Российской Федерации, а также в составе заявки на участие в запросе предложений участнику необходимо предоставить сертификаты качества/декларации соответствия обязательным требованиям ТР ТС 019/2011.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

3. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592».

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 6 месяцев от момента поставки.

- Одновременно с продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Для импортного товара - предоставление перевода на русский язык документов, относящихся к товару, заверенного подписью и печатью уполномоченного лица Поставщика.

- Документ с указанием требований условий хранения поставляемой продукции (сроки хранения и тип в заводской упаковке, температурный режим, влажность, возможность хранения на открытой площадке и другие требования, необходимые для длительного хранения).

- Копии деклараций на товары, с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение, и сертификаты происхождения Товара, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика (на товары, ввозимые в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Таможенного союза).

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Участник должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке и при разгрузке в т.ч. защиту от атмосферных осадков.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям настоящего Технического задания, установленным в Российской Федерации государственным стандартам, и подтверждаться соответствующими сертификатами качества или иными документами, установленными законодательством РФ при поставке Товара.

Гарантия на товар – не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Заказчиком.

4. Место, сроки, условия поставки.

Место поставки Товара: по месту нахождения АО «Спецавтохозяйство по уборке города»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Малая Гражданская, 35.

Доставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

5. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами в установленном закупочной документацией порядке Договора, единовременной поставкой Товара в полном объеме и ассортименте.

Условия поставки Товара указаны также в Проекте Договора.

1.Ценовой_запрос_ЕИС

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Спецавтохозяйство по уборке города»

_______________Р.Н. Рахматуллин

21.11.2025

Ценовой запрос

для субъектов малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения (представлены отдельными файлами):

1. Приложение №1 к Ценовому запросу: «Техническое задание» в 1 экз.

2. Приложение №2 к Ценовому запросу: «Проект договора» в 1 экз.

3. Приложение №3 к Ценовому запросу: «Расчет-обоснование начальной (максимальной) цены договора» в 1 экз.

4. Приложение №4 к Ценовому запросу: «Форма заявки» в 1 экз.