Тендер - Поставка реагентов для научной деятельности (25-8) №304069575

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом 6-8, литера АБ
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 15.07.2025 по 31.07.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:15.07.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):31.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом 6-8, литера А, кабинет 14Дата подведения итогов:05.08.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке ДОЭА_Реагенты_для_научной_деятельности_(25-8)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России)

УТВЕРЖДАЮ:

проректор по экономике и финансам

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова

Минздрава России

_______________ Жабко А.Г.

«15» июля 2025 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку реагентов для научной деятельности (25-8)

Извещение №___________________

Закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Санкт-Петербург, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аукцион – конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и который предложил наиболее низкую цену договора или наиболее высокую цену права заключить договор (если цена договора снижена до нуля).

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – совокупность указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).

Закупка – совокупность действий заказчика, направленных на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах).

Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без использования документов на бумажном носителе.

Извещение об аукционе в электронной форме – неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается основная информация о проведении закупки.

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок.

Недостоверные сведения – информация, не соответствующая действительности (что подтверждено документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, прилагаемых к ней.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в части 2 статьи 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Процедура закупки – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг и документации о закупке.

Сайт Заказчика – сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике (http://1spbgmu.ru).

Уклонение от заключения договора – действия (бездействие) участника закупки, с которым заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе непредставление в установленный документацией срок подписанного участником договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или иных документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с документацией (извещением) о закупке.

Усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, соответствующая признакам, указанным в части 4 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Участник закупки – любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного участника закупки юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет.

В настоящей документации используются следующие сокращения:

ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Заказчик – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России).

Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

Поставщик – поставщик, подрядчик или исполнитель.

Постановление Правительства Российской Федерации № 1352 – постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированный в соответствии со статьей 4.1 Закона № 209-ФЗ.

СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства.

Электронная подпись – усиленная квалифицированная электронная подпись.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящим приглашаются к участию в аукционе в электронной форме на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России (далее - «аукцион»), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно ознакомиться с полным комплектом документации об аукционе на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.1. Законодательное регулирование

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положения о закупке товаров, работ, услуг и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2. Заказчик

1.2.1. ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России проводит аукцион, условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

1.3.1. Данный аукцион проводится Заказчиком в целях заключения договора на поставки товара, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, в порядке и на условиях, указанных в Информационной карте аукциона.

1.3.2. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, содержащимися в настоящей документации об аукционе, в том числе в проекте договора.

1.3.3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная (максимальная) цена договора:

1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам аукциона.

1.4.2. Начальная (максимальная) цена договора (начальная сумма цен единиц товара), определяется и обосновывается заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: 1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 2) нормативный метод; 3) тарифный метод; 4) проектно-сметный метод; 5) затратный метод.6) Метод, установленный приказом Минздрава России от 19.12.2019 №1064н, 7) метод, установленный приказом Минздрава России от 15.05.2020 №450н.

1.4.3. В случае, если при заключении договора объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. В случае, если договором предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допускается оплата такого договора исходя из фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с договором. При этом в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке должно быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;

1.4.4. Цена договора может быть изменена в соответствии с п.1.11.9 Положения о закупке.

1.5. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты:

1.5.1. Финансирование договора на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг определяются в проекте договора, прилагаемом к документации об аукционе, и указаны в Информационной карте аукциона.

1.5.3. Оплата по договору производится в рублях Российской Федерации. Валютой, используемой для формирования цены договора и расчётов с участниками закупки, является рубль Российской Федерации.

1.5.4. В случае если Заказчик устанавливает в документации об аукционе и в заключаемом договоре иную валюту, используемую при оплате договора, чем рубль Российской Федерации, то порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора, указывается в Информационной карте аукциона.

1.6. Требования к участникам закупки:

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного участника закупки юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке и получившие аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

1.6.2. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации об аукционе и Положения о закупке;

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);

4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

1.6.3. Если указано в Информационной карте аукциона, Заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам закупки.

1.6.4. В случае если проводится аукцион среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в Информационной карте аукциона, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством РФ. В договор, заключаемый с субъектом малого предпринимательства, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

1.7. Национальный режим в отношении товаров, работ, услуг, происходящих из иностранного государства:

1.7.1. Заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона.

2.1.2. Предполагается, что участник закупки изучит документацию об аукционе в полном объеме, включая все инструкции, формы, требования и условия, предъявляемые Заказчиком к поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе.

2.1.3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара, требования к результатам работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности товара, предлагаемого к использованию при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

2.1.4. Перечень документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.

2.1.5. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости).

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные электронного аукциона на поставку реагентов для научной деятельности (25-8) дополняют положения, указанные в разделе II «Общие условия проведения аукциона». При возникновении разночтений положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями, указанными в разделе II «Общие условия проведения аукциона».

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел IV. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) документ, содержащий сведения об участнике, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом Договора, предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:

– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);

– на день подачи заявки деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– у участника отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

– сведения об участнике отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения Договора (если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение Договора предполагает ее использование);

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства Российской Федерации и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг – не предоставляются;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам, если законодательством Российской Федерации установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром - предоставление соответствующих документов не требуется.

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения Договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено в аукционной документации – не предоставляются;

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными аукционной документацией;

13) наименование страны происхождения товара и наименование производителя предлагаемого для поставки товара;

14) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в аукционе в случае отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об аукционе;

15) информацию и документы, подтверждающие страну происхождения товара:

‑Для Товаров, на которые установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения:

подтверждением страны происхождения товаров, является указание (декларирование) участником закупки в заявке наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

‑Для Товаров, на которые установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств:

а) для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"(далее - реестр российской промышленной продукции), и справка, подтверждающая наличие специального инвестиционного контракта и предусмотренная пунктом 1(1) постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции", или номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции", включая значение, определенное для целей осуществления закупок (если постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" в отношении такого товара определено значение для целей осуществления закупок);

б) для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.

Заявка на участие в аукционе может содержать:

1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении аукциона.

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара:

Участник указывает конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование страны происхождения товара и наименование производителя предлагаемого для поставки товара;

Сведения, содержащиеся в заявке участника, не должны допускать двусмысленных толкований. Предложение участника не должно содержать слов: «или эквивалент», «не более», «не менее», «менее», «более», «должен», «должен быть» (и их производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- в случае если Заказчиком установлен показатель со словами «не менее», то Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть больше или равно значению, установленного Заказчиком;

- в случае если Заказчиком установлен показатель со словами «не ранее», то Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть больше или равно значению, установленного Заказчиком;

- в случае если Заказчиком установлен показатель со словами «не хуже», то Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть лучше или равно значению, установленного Заказчиком;

- в случае если Заказчиком установлен показатель со словами «не более», то Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть меньше или равно значению, установленного Заказчиком;

- в случае, если в требуемой Заказчиком характеристике товара установлено значение показателя, состоящее из чисел и разделенных: а) дефисом «-» (например, 1-127мм) либо б) словосочетанием «от… до…» либо только «до …», либо только «от…», и сопровождающееся или не сопровождающееся словосочетанием «не уже», то такое значение, является диапазоном (например, диапазон рабочих температур). Величина указываемого Участником закупки диапазона должна соответствовать фактической характеристике предлагаемого им товара и должна строго соответствовать диапазону, установленному в извещении, т.е. не может быть изменена участником закупки, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения данного диапазона.

- в случае если Заказчиком установлен показатель со словами «более … и менее…», «не менее … и менее…», «более … и не более…», «не менее … и не более…», «менее… и не менее…», «менее … и более…», «>… и …», «не ≤ … и не ≥…», «не более … и более», «≥…и ≤…», «>… и ≤…», «не менее…, но не более …», «>… и ≤…», «≥… и ≤…», Участнику необходимо указать конкретное значение показателя, соответствующее установленным Заказчиком требованиям, без указания вышеуказанных словосочетаний и символов.

- в случае если Заказчиком установлен показатель со словами «более» или «более чем», или символами «>», то Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть больше значения, установленного Заказчиком;

- в случае если Заказчиком установлены требования к значениям показателя со словами «не менее» или «не более» и символом «х» или «/», например «не более 5х10 мм», слова «не менее» или «не более» относятся ко всем числовым значениям, расположенным справа и слева от символа «х» или «/»;

Во всех иных случаях, не указанных в настоящем Разделе, требования к значению показателя товара установлены в виде значений, которые не могут изменяться, и участник закупки представляет сведения, точно соответствующие требованиям Технического задания.

В случае, если в Технической части аукционной документации в требованиях к техническим характеристикам товара, Заказчиком указана общая информацию (описание - справочная информация), то Участник может не включать в заявку данную информацию либо может указать ее без изменений.

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в электронном аукционе несет участник закупки.

Примечание: Предоставление сведений не по рекомендуемой форме Таблицы №1 не влечёт отказ в допуске к участию в электронном аукционе.

Общие сведения об участнике закупки, подающем заявку на участие в аукционе

(указать наименование электронного аукциона)

Участник (для юридического лица):

Таблица №2

- Посмотреть таблицу с данными

Участник (для физического лица и индивидуального предпринимателя):

Таблица №3

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: Предоставление сведений не по рекомендуемой форме Таблицы №2,№3 не влечёт отказ в допуске к участию в электронном аукционе.Приложение №1

ФОРМА

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения

исполнения договора

- Посмотреть таблицу с данными

1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных договором, заключенным с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.

3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных договором и оплаченных бенефициаром, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора и сумму независимой гарантии.

4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: ________.

6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа) ______.

7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить гаранту:

а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по настоящей независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8. В случае направления бенефициаром требования на бумажном носителе представляются оригиналы предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в форме электронного документа предусмотренные пунктом 7 настоящей независимой гарантии документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии.

10. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.

12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.

13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей независимой гарантии бенефициару, несет гарант.

14. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

15. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.

16. Настоящая независимая гарантия выдана гарантом на основании договора о выдаче гарантии, заключенного между гарантом и принципалом.

17. Настоящая независимая гарантия вступает в силу, обязанности по договору предоставления настоящей независимой гарантии подлежат исполнению со дня заключения договора, для обеспечения исполнения которого выдана настоящая независимая гарантия.

- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №________________

на поставку реагентов для научной деятельности (25-8)

1. Общие сведения:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Период поставки: с момента заключения Договора и до 25.12.2025 г.

3. Срок поставки: в течение 90 календарных дней после получения письменной заявки Заказчика. Заявка Заказчика передается Поставщику посредством факса на номер __________________________ или электронной почты по адресу __________________________. Датой получения заявки Поставщиком признается дата отправки заявки Заказчиком. Заявки, переданные факсом или электронной почтой, имеют юридическую силу. Заявка также может быть передана представителю Поставщика на руки с обязательной отметкой на ее копии даты получения заявки, должности и ФИО представителя Поставщика, получившего заявку.

4. Условия поставки: Поставка Товара и разгрузка на склад Заказчика осуществляется силами, средствами и за счёт Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом 6-8, литера АБ.

5. Условия оплаты:

- Безналичным платежом, в течение 7 рабочих дней с момента поставки Товара и подписания акта приемки Товаров, при наличии выставленного Поставщиком счёта (счета-фактуры при необходимости).

- Выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору осуществляется без авансирования со стороны Заказчика.

- Форма оплаты – безналичный расчет.

- Цена Договора включает в себя непосредственно стоимость Товара, его упаковку, маркировку, доставку, страховку, а также все расходы по перемещению и разгрузке Товара на складе Заказчика, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Требования к качеству:

6.1. Срок годности: на момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 3 (трёх) месяцев (если иной срок не указан в п.9 Технического задания).

6.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим требованиям производителя Товара и соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

6.3. Подтверждение качества поставляемого Товара: Качество Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия (при наличии, в случае добровольной сертификации), или паспортами безопасности (при наличии) или иными документами, предусмотренными законодательством РФ.

7. Приемка Товара:

Приемка Товара по количеству происходит на складе Заказчика в течение 1-го рабочего дня с даты поставки Товара с подписанием Сторонами товарно-транспортных накладных (товарных накладных или универсальных передаточных документов (УПД))", которые оформляются в 2-х экземплярах для каждой из Сторон. Внесение каких-либо изменений в текст вышеуказанных документов после их составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

Приемка Товара по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком в течение 10-ти рабочих дней с даты поставки Товара. Окончательная приемка Товара по количеству, качеству и комплектности в соответствии подтверждается подписанием сторонами акта приемки товаров.

В случае обнаружения при приемке Товара недовложения, заводского брака (дефект, обнаруженный при визуальном осмотре Товара, а также несоответствия количества, комплектности, объема и качества Товара требованиям установленным Договором, Заказчик обязан приостановить приемку Товара, не соответствующего требованиям Договора. При этом Заказчиком направляется в письменной форме (посредством факсимильной связи или электронной почты) мотивированный отказ от подписания такого акта. Поставщик обязан в течение 3-х рабочих дней с момента получения такого отказа произвести замену поставленного Товара не соответствующего по количеству, комплектности, объему и качеству, установленному в Договоре.

В течение 1-го месяца после поставки, при выявлении скрытых дефектов, Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара в течение 3-х дней. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, все затраты связанные с их устранением несёт Поставщик.

8. Требования к упаковке: Товар должен быть упакован должным образом. Упаковка должна быть герметичной, без поверхностных повреждений, следов повторной упаковки, отсутствия деформации и грязи, предохранять Товар от порчи во время транспортировки, перегрузке и хранения в обычных условиях.

9. Требования к номенклатуре Товара и его характеристикам:

- Посмотреть таблицу с данными

Там, где даны указания на товарные знаки, применительно к ним следует читать «или эквивалент», за исключением несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Товар не подлежит государственной регистрации в качестве медицинского изделия, регистрационное удостоверение на указанный товар не требуется. Товар не может использоваться как медицинское изделие и применяться в медицинских целях, и/или отчуждаться для использования в соответствующих целях третьим лицам. Товар используется исключительно в научных целях.

10. Приложения к техническому заданию: №1 - Расчёт начальной (максимальной) цены Договора.

Описание объекта закупки подготовил:

лаборант отдела медицинского снабжения

и лекарственного обеспечения _______________/Ломова А.В./

Приложение №1 к техническому заданию

Расчёт начальной (максимальной) цены Договора

на поставку реагентов для научной деятельности (25-8)

Расчёт начальной (максимальной) цены договора произведён на основании Приказа №567 от 02.10.2013 Министерства экономического развития Российской Федерации. Расчет цены единицы товара осуществлялся посредством использования метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Источниками информации для формирования начальной (максимальной) цены договора являлись коммерческие предложения, полученные в ответ на запрос Заказчика №154 от 24.06.2025г. у Поставщиков, осуществляющих поставки идентичных товаров, планируемых к закупке. Поступившие коммерческие предложения отражают стоимость всего списка требуемого к поставке товара. Результаты представлены в таблице ниже.

- Посмотреть таблицу с данными

* цена указана без учета НДС

**если применимо для закупаемого Товара

*** начальная цена единицы Товара (НЦЕ), устанавливается как средневзвешенное значение (либо не более средневзвешенной цены) собранных заказчиком цен без учета НДС

Начальная (максимальная) цена Договора составит:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (два миллиона девятьсот четыре тысячи сто восемьдесят восемь) рублей 39 копеек.

Документы, подтверждающие проведение мониторинга и расчет цены, хранятся у Заказчика.

Обоснование НМЦД подготовил:

лаборант отдела медицинского снабжения и лекарственного обеспечения _______________/ Ломова А.В./

Согласовано:

начальник отдела медицинского снабжения и лекарственного обеспечения _______________/Пухова Н.А./

РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Санкт-Петербург, 2025г.

ДОГОВОР № ____________

г. Санкт-Петербург ___.___. 202_г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации в лице ректора Багненко С.Ф., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ____________________________________ в лице _______________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. №223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг и другими законодательными и нормативными актами РФ, в соответствии с итогами аукциона в электронной форме (Протокол № __________ от «__»______202_ г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить реагенты для научной деятельности (25-8) (далее – Товар) Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Объём (количество), ассортимент, а также цены представлены в Приложении №1 «Спецификация на поставку товара», которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цены, предлагаемые Поставщиком, являются твердыми и определяются на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, указанных в п. 2.6., 2.7. настоящего Договора.

2.2. Стоимость Товара включает в себя: непосредственно стоимость Товара, его упаковку, маркировку, доставку, страховку, а также все расходы по перемещению и разгрузке товара на склад Заказчика, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Общая сумма Договора составляет_______________ (_______________) рублей __ копеек, в том числе НДС (__%) _________ (указать сумму прописью) рублей ___ копеек/ НДС не облагается (Указывается в случае, если Договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС).

Поставщик несет ответственность за корректное указание ставки и размера НДС в Договоре, счете, счет-фактуре (УПД). Заказчик при осуществлении оплаты работы отражает в платежном поручении ставку и размер НДС в соответствии с условиями Договора, счета, счет-фактуры (УПД).

2.5. Оплата производится безналичным платежом, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки Товара в соответствии с п. 6.3. Договора, при наличии выставленного Поставщиком счёта (счета-фактуры при необходимости). Авансирование не предусмотрено.

2.6. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара, и иных условий исполнения Договора.

2.7. Заказчик, по согласованию с Поставщиком, может увеличить предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара цена Договора уменьшается исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

2.8. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы Товара не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной Поставщиком, с которым заключается Договор, на количество Товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

2.9. Сумма Договора, подлежащая уплате, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Период поставки: Поставка Товара осуществляется с момента заключения Договора и до 25.12.2025г.

3.2. Срок поставки: Товар отгружается в течение 90 календарных дней после получения письменной заявки Заказчика. Заявка Заказчика передается Поставщику посредством факса на номер __________________________ или электронной почты по адресу __________________________ . Датой получения заявки Поставщиком признается дата отправки заявки Заказчиком. Заявки, переданные факсом или электронной почтой, имеют юридическую силу. Заявки, переданные факсом или электронной почтой, имеют юридическую силу. Заявка также может быть передана представителю Поставщика на руки с обязательной отметкой на ее копии даты получения заявки, должности и ФИО представителя Поставщика, получившего заявку.

3.3. Товар поставляется исключительно по заявкам Заказчика. Поставщик не имеет права производить поставку и отгрузку Товара без письменной заявки, подписанной уполномоченным лицом Заказчика, а Заказчик не обязан принимать и оплачивать поставленный Товар без надлежаще оформленной заявки на каждую партию поставляемого Товара в рамках настоящего Договора.

3.4. Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, находящийся по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом 6-8, литера АБ.

3.5. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в Акте приемки Товаров (Форма акта в Приложении № 2).

3.6. Со дня подписания Акта приемки Товаров (приложение № 2 к Договору) Заказчиком право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

3.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар свободен от прав третьих лиц.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 3 (трех) месяцев (если иной срок не установлен в Приложении №1 к Договору).

4.2. Все сопроводительные документы к Товару должны быть на русском языке.

4.3. Качество поставляемых товаров должно соответствовать техническим требованиям производителя Товара и соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

Товар не подлежит государственной регистрации в качестве медицинского изделия, регистрационное удостоверение на указанный товар не требуется. Товар не может использоваться как медицинское изделие и применяться в медицинских целях, и/или отчуждаться для использования в соответствующих целях третьим лицам. Товар используется исключительно в научных целях.

4.4. Подтверждение качества поставляемых товаров: Качество Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия (при наличии, в случае добровольной сертификации), или паспортами безопасности (при наличии) или иными документами, предусмотренными законодательством РФ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан обеспечить Поставщику оплату поставленного Товара.

5.2. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора Заказчику.

5.3.2. Осуществить доставку и разгрузку Товара своими силами и за свой счёт по адресу Заказчика.

5.3.3. Гарантировать качество поставляемого Товара в течение его срока годности.

5.3.4. Незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора

5.3.5. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Договору в течение 20 календарных дней, направить Заказчику Акт сверки расчетов, подписанный уполномоченным представителем Поставщика.

5.4. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку Товара по письменному согласованию с Заказчиком.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ

6.1. Приемка Товара по количеству происходит на складе Заказчика в течение 1-го рабочего дня с даты поставки Товара с подписанием Сторонами товарно-транспортных накладных (товарных накладных или универсальных передаточных документов (УПД))", которые оформляются в 2-х экземплярах для каждой из Сторон. Внесение каких-либо изменений в текст вышеуказанных документов после их составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей Сторон.

6.2. Приемка Товара по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком в течение 10-ти рабочих дней с даты поставки Товара.

6.3. Окончательная приемка Товара по количеству, качеству и комплектности в соответствии с п. 6.1., 6.2. настоящего Договора подтверждается подписанием Сторонами акта приемки товаров (Форма акта в Приложении № 2 к Договору).

6.4. В случае обнаружения при приемке Товара недовложения, заводского брака (дефект, обнаруженный при визуальном осмотре Товара), а также несоответствия количества, комплектности, объема и качества Товара требованиям установленным Договором, Заказчик обязан приостановить приемку Товара, не соответствующего требованиям Договора. При этом Заказчиком направляется в письменной форме (посредством факсимильной связи или электронной почты) мотивированный отказ от подписания такого акта. Поставщик обязан в течение 3-х рабочих дней с момента получения такого отказа произвести замену поставленного Товара не соответствующего по количеству, комплектности, объему и качеству, установленному в Договоре.

В течение 1-го месяца после поставки, при выявлении скрытых дефектов, Поставщик обязан произвести замену некачественного товара в течение 3-х дней. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, все затраты связанные с их устранением несёт Поставщик.

6.5. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара, предусмотренного Договором, проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного товара, а также отдельного этапа исполнения Договора, экспертов, экспертных организаций, Заказчик при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара, либо результатов отдельного этапа исполнения Договора, учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.7. В случае возникновения разногласия между Сторонами по вопросам соответствия качества поставляемых Товаров требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пеней, от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% (пяти десятых процента) от цены неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) цены Договора.

7.4. Уплата неустойки по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

7.5. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.6. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик направляет Поставщику претензию о взыскании неустойки. Заказчик имеет право производить удержание начисленной неустойки за предусмотренное настоящим Договором нарушение обязательств Поставщиком из суммы, подлежащей оплате по настоящему Договору, письменно уведомив о таком удержании Поставщика. Выбор способа взыскания неустойки определяется Заказчиком по своему усмотрению.

7.7. Принимая во внимание социальную направленность уставных видов деятельности Заказчика, Поставщик соглашается с тем, что надлежащее и своевременное выполнение им обязательств по Договору имеет существенное значение для Заказчика, и признает, что размер неустоек, установленный настоящим Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по Договору.

7.8. Поставщик обязуется возместить Заказчику все убытки, причиненные последнему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, включая связанные с указанными нарушениями убытки Заказчика в виде наложенных на него государственными органами административных штрафов (иных санкций), а также иных финансовых требований, предъявленных Заказчику третьими лицами (далее убытки Заказчика).

7.9. Убытки Заказчика подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 дней с момента получения соответствующей претензии Заказчика с приложением предъявленных Заказчику финансовых требований.

7.10. Убытки Заказчика подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек и штрафов, предусмотренных Договором.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров с участием обеих Сторон.

8.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом, с приложением подтверждающих документов. Претензия может быть направлена одним из способов: по факсу, электронной почтой (по адресу указанному в реквизитах Сторон), курьерской службой либо Почтой России.

8.3. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

8.4. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления природы, а также война или иные военные действия, забастовка в отрасли или регионе, отмена авиарейса или графика движения багажных вагонов не по вине Поставщика, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора, а также решения государственных органов, включая решения уполномоченных органов иностранных государств, в соответствии с которыми устанавливаются запреты, вследствие которых поставка товаров/оказание услуг/выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, становится невозможной.

9.2. При наступлении указанных в пункте 9.1. Договора обстоятельств, Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 7-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Заказчику Поставщиком в виде независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 10 процентов от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет ____________________________ рублей _____ копеек.

10.2. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде независимой гарантии:

10.2.1 Независимая гарантия, предоставляемая Поставщиком в качестве обеспечения обязательств по Договору, должна соответствовать Гражданскому Кодексу Российской Федерации, а также требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке.

10.2.2. В тексте независимой гарантии должно содержаться указание на обязанность Гаранта выплатить Бенефициару по первому письменному требованию с указанием конкретных фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств по Договору и требуемой суммы без споров и возражений любую сумму в пределах суммы независимой гарантии.

10.2.3. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

10.3. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде залога денежных средств:

Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору Поставщиком выбрано внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возврат таких денежных средств производится в течение 30 (тридцати) календарных дней, а в случае установления заказчиком ограничения участия в определении поставщика, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором.

10.4. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора.

В случае если по независящим от Поставщика причинам действие обеспечения исполнения Договора прекратится до установленного настоящим Договором срока, Поставщик должен представить иное (новое) обеспечение исполнения Договора.

10.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором Заказчик имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному Поставщиком обеспечению исполнения обязательств по настоящему Договору в пределах цены Товаров, которые не были поставлены, были поставлены ненадлежащего качества, или в которых не были устранены недостатки в согласованные с Заказчиком сроки. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

10.6. В зависимости от вида предоставляемого Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору предусматриваются 2 варианта п. 10.6.

Вариант 1: В случае наступления события, предусмотренного п. 10.5 настоящего Договора, уплата денежной суммы по представленному Поставщиком обеспечению исполнения обязательств по настоящему Договору осуществляется на расчетный счет Заказчика в течение 10 рабочих дней с момента его письменного обращения к Гаранту (в случае, если обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору представлено в виде независимой гарантии).

Вариант 2: В случае наступления события, предусмотренного п. 10.5 настоящего Договора, Заказчик при возврате обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, предоставленного Поставщиком в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, удерживает соответствующую денежную сумму по предоставленному обеспечению исполнения обязательств.

10.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.2. настоящего Договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2025года.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписанные Сторонами. Дополнительные соглашения могут заключаться в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, и становятся неотъемлемой частью Договора после их подписания.

12.2. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Договора лиц обеих сторон.

12.3. Для внесения Заказчиком на официальный сайт http://zakupki.gov.ru сведений по Договору, а также в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик вправе направить Поставщику после истечения срока поставки, не ограничиваясь сроком действия Договора, Акт о фактическом исполнении обязательств по Договору с приложением Акта сверки расчетов. Указанные Акты должны быть подписаны Поставщиком и возвращены Заказчику в течение 5 дней с момента их получения, а при возникновении разногласий Поставщик обязан направить свои возражения в тот же срок. В случае неполучения в указанный срок Заказчиком Акта о фактическом исполнении обязательств по Договору и Акта сверки расчетов или возражений, расчеты будут считаться сверенными, а Акты будут подписаны Заказчиком в одностороннем порядке.

12.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Приложения:

- Спецификация на поставку товара;

- Акт приемки товаров.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ________ от __.__. 202_ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму _________ руб. ______ коп., в том числе НДС ____ % - ________ руб. ____ коп.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к Договору

от «___» _________ 20__ г.

№ ____________________

Форма акта приемки товаров (образец)

по Договору №____________ от «_______» _________________ 20 ___ г.

Дата утверждения Заказчиком акта приемки товаров «_____» ____________________ 20___ г.

Заказчик: ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом 6-8, тел. 8(812) ___-__-__.

Поставщик: _

(наименование, адрес, телефон)

Наименование товара: _

Заказчиком были приняты товары, поставленные на основании документов _________________________________________________________________ (указать: товарно-транспортная накладная (товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД))

№______ от «____» ____________________ 20___ г.

Цена товара в соответствии с документами составляет: _

(цифрами и прописью)

Заключение экспертизы:___________________________________________________________________________

(представленный поставщиком товар

__________________________________________________________________________________________________

соответствует (не соответствует) условиям договора).

__________________________________________________________________________________________________

В ходе оценки результатов исполнения договора были выявлены следующие недостатки, не препятствующие приемке:___________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае выявления нарушений требований договора не препятствующих приемке)

В целях устранения выявленных недостатков предлагается:

________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае наличия у специалиста соответствующих предложений о способах и сроках устранения недостатков)

в течение__________________________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что товары поставлены в полном объеме, имеют надлежащие количественные и качественные характеристики, удовлетворяют условиям договора и подлежат приёмке.

Ответственные за приемку товара:

____________________________ __________________ _________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

____________________________ __________________ _________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

____________________________ __________________ _________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

____________________________ __________________ _________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

- Посмотреть таблицу с данными

С формой акта приемки товаров согласны:

- Посмотреть таблицу с данными