Тендер - Поставка расходного материала №304144620

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_на_поставку_товара_30,70

ДОГОВОР № ________

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «СахГУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Самардака Александра Сергеевича, действующего на основании Устава и Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 24.06.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/133, и______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке _________________ (далее – Товар), согласно Приложению № 1 (Спецификация) к настоящему Договору.
1.2. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию Товара, в том числе имеет необходимые лицензии, аккредитации, разрешения, патенты, сертификаты, заключения, не нарушает при этом авторских и патентных прав, прав на использование товарных знаков, торговых марок и наименований Товара.
1.3. Доставка осуществляется Поставщиком до _______ 2025 года. По режиму работы Заказчика, время согласовывается с Заказчиком по телефону.
1.4. Товар поставляется по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д.68.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Договора составляет: _____ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________________ (_____________) рублей.
2.2. Цена Договора устанавливается в рублях, определяется твёрдой и не подлежащей изменению в сторону увеличения вследствие инфляции или иных причин, кроме как в порядке, указанном в Договоре.
2.3. Цена включает в себя общую стоимость Товара, все расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, расходы на транспортировку, хранение, погрузку, разгрузку, доставку до места нахождения Заказчика (включая подъем на этаж и в помещение Заказчика), исполнение гарантийных обязательств, транспортные расходы, страхование, налоговые, таможенные и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.4 Оплата Товара производится в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере 30% от общей суммы договора перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня предъявления счета Заказчику;
- окончательный расчет 70% производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после фактической поставки Товара и подписания Товарной накладной (УПД) в течение 7 рабочих дней с даты подписания исполнительных документов.
Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
2.5. Финансирование осуществляется за счет средств ___
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОСТАВЩИКА
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить и передать Заказчику Товар в соответствии с условиями настоящего Договора в порядке, установленном настоящим договором и в установленный настоящим договором срок, а также производить связанные с доставкой погрузо-разгрузочные, экспедиторские и иные работы за счет собственных средств;
3.1.2. обеспечить Заказчика качественным товаром, строго соответствующим требованиям, установленным к товару в Приложении № 1 к настоящему Договору;
3.1.3. не нарушать при выполнении обязательств по настоящему Договору имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц;
3.1.4. в случае изменения расчетного счета в течении 3 (трех) дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчика денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик;
3.1.5. безвозмездно устранять допущенные по его вине нарушения условий Договора;
3.1.6. не предоставлять третьим лицам и не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору;
3.1.7. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;
3.1.8. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;
3.1.9. подписать Товарную накладную (УПД, счет-фактуру, акт приема-передачи);
3.1.10. выполнить обязательства, предусмотренные 6 разделом Договора;
3.1.11. передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные, счета-фактуры, универсальные передаточные документы, либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации;
3.1.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать приемки товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором;
3.2.2. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного в соответствии с настоящим Договором Товара;
3.2.3. осуществить досрочную поставку товара по письменному согласию Заказчика;
3.2.4. требовать от Заказчика возврат переданных ему документов для подписания в установленные Договором сроки.
3.3. Поставщик гарантирует:
3.3.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки.
3.3.2. обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. в разумные сроки предоставить Поставщику информацию, необходимую для исполнения Договора;
4.1.2. создать Поставщику необходимые для исполнения настоящего Договора условия;
4.1.3. обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями Договора или направить в адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки;
4.1.4. оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим Договором;
4.1.5. требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика;
4.1.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора;
4.2.2. по согласованию с Поставщиком снизить цену Договора без изменения, предусмотренного Договором количества Товара;
4.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации;
4.2.4. требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору;
4.2.5. в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Договора;
4.2.6. привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, экспертов, экспертные организации;
4.2.7. требовать устранения Поставщиком недостатков в поставленном Товаре;
4.2.8. отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора.
4.2.9. требовать от Поставщика документы, подтверждающие качество и безопасность товара;
4.2.10. привлекать специалистов, экспертов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком документов на поставку Товара.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА.
5.1. Под приемкой Товара понимаются следующие действия Заказчика: проверка на соответствие количества, комплектности, объема и качества Товара требованиям, установленным в документации, в соответствии с Приложением № 1 к Договору, осмотр Товара на предмет отсутствия внешних дефектов. Приёмка товара производится согласно сопроводительным документам указанных в п.3.1.11.
5.2. Приемка поставленного Товара, осуществляется полномочными представителями Заказчика по месту поставки. Товар проверяется по наименованию, количеству, комплектности и целостности, качеству, в трех экземплярах подписываются товарно-транспортная и товарная накладные.
5.3. Поставляемый Товар должен быть новым, не иметь дефектов, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.). Поставщик несет все расходы и принимает на себя все риски до момента поставки товара Заказчику. Все документы на Товар должны быть предоставлены на русском языке.
5.4. Товар при отгрузке должен быть упакован. Упаковка должна быть без повреждений и обеспечивать полную сохранность товара от возможных повреждений во время транспортировки и хранения, а также защищать от атмосферных воздействий.
Маркировка на упаковке должна содержать комплекс необходимых сведений о товаре (товарные знаки, знаки соответствия или качества, манипуляционные, предупредительные, размерные, эксплуатационные, экологические, наименование места происхождения товара), позволяющих идентифицировать поставляемый товар и определить способы обращения с ним.
5.5. Заказчиком установлен срок 5 рабочих дня для проверки качества принятых товаров (часть 2 статьи 513 ГК РФ).
5.6. В случае недопоставки Товара или несоответствия характеристик поставленного Товара требуемым Поставщик обязан в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения претензии допоставить соответствующий товар. При этом все расходы, связанные с заменой товара, Поставщик берет на себя. В случае непредставления требуемого товара в указанный срок, к Поставщику будут применены штрафные санкции. Товар считается поставленным после фактической поставки товара в срок, подписания Акта сдачи-приемки товара, при отсутствии претензий со стороны Заказчика.
5.7. В случае обнаружения при приемке несоответствия полученного Товара условиям настоящего Договора и Приложения № 1 к настоящему Договору, товарно-транспортная накладная не подписывается.
5.8. В случае отказа от поставленного товара Заказчик обязан обеспечить его сохранность, принять Товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика
5.9. В случае принятия Заказчиком Товара на ответственное хранение Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления вывезти указанный Товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность Товара.
5.10. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после передачи (поставки) Товара его представителю вернуть Поставщику подписанный со своей стороны экземпляр Товарной накладной (универсального передаточного акта (документа), либо предоставить мотивированный отказ от подписания. Дата поставки указывается в передаточном документе (квитанции) транспортной компании, осуществляющей доставку по адресу, указанному заказчиком.
5.11. При приемке товара для проверки достоверности данных, указанных в приложении № 1 к Договору Заказчик будет руководствоваться сведениями, содержащимися в сопроводительной документации, поставляемой с товаром.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. За нарушение сроков оплаты за поставленный товар Поставщик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1. В случае просрочки поставки Товара Заказчик вправе требовать уплаты Поставщиком пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, не поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки.
6.3.2. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику в полном объёме независимо от уплаты неустойки и от цены Договора.
6.3.3. Поставщик обязан передать Заказчику товар, свободный от любых прав и притязаний третьих лиц. В случае нарушения данного пункта, в том числе предъявления обоснованных претензий к Заказчику со стороны третьих лиц или штрафных санкций государственных органов, Поставщик обязуется компенсировать Заказчику понесенные убытки в полном объеме независимо от стоимости Договора и окончания срока действия Договора.
6.4. Днем оплаты Заказчиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени) является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.6. Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.
6.7. Подписанием настоящего Договора Поставщик подтверждает свое согласие на оплату поставленного Товара по Договору за вычетом суммы неустойки (пеней, штрафов), взымаемой Заказчиком, в соответствии с настоящим разделом.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
7.2. Все Товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами соответствия, декларациям соответствия качества (при наличии) и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара. Сопровождение партии товара документами, подтверждающими ее качество при поставке, Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятка) на русском языке, паспорт на товар и т.п.
8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих Сторон.
8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
8.3. Для разрешения споров, возникающих из настоящего Договора, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой стороне претензию с изложением своих требований.
Претензия направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по юридическому адресу Стороны. Датой направления претензии считается день ее передачи по почте, электронной почте и (или) по факсу. Ответ на претензию направляется по электронной почте и (или) по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение, или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) не позднее 10 календарных дней с даты получения претензии Стороной. По истечении данного срока Сторона, направившая претензию, имеет право на заявление требований в судебном порядке.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
9.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора, от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора.
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.3. Договор может быть изменен только по соглашению сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.4. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1 Стороны обязуются соблюдать полную конфиденциальность в отношении полученной ими в ходе поставки товара по Договору от другой Стороны или от других источников коммерческой, служебной, финансовой информации, как в период исполнения Договора, так и после прекращения его действия.
11.2 Сторона не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, которое произошло в результате действий или с ведома работников другой Стороны.
11.3 Заявления для печати и иных средств массовой информации или иные публичные заявления относительно поставки товара, поставленных в соответствии с настоящим Договором, любой из Сторон, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.4 Поставщик при привлечении третьих лиц к исполнению по настоящему Договору обязан включать в заключаемые с ними договоры положения о конфиденциальности информации, и несет перед Заказчиком ответственность за действия этих третьих лиц по разглашению конфиденциальной информации.
11.5. Поставщик обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации Заказчика.
11.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего Договора, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по настоящему Договору.
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 3 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений.

В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Договора.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Договора, обязана в течение 5 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 3 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Договора.

В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор во внесудебном порядке.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и чрезвычайного характера, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров, наводнения, землетрясения, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, вмешательства органов государственной власти оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

13.2. Обе Стороны обязаны письменно не позднее 7 (семи) календарных дней известить друг друга о начале или окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия договора должны быть выполнены без изменений.

13.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Сторонами путем направления уведомления другой Стороне. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они согласованы с Заказчиком и оформлены в соответствии с действующим законодательством.

14.2. Любые дополнения, протоколы и приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства.

14.4. Настоящий Договор действует в части принятых и не исполненных Сторонами обязательств по настоящему Договору - до полного исполнения Сторонами таких обязательств.

14.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

14.6. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №___________

от «____» _________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными