Тендер - Поставка расходно-строительных товаров(Огнебиозащита, флюс-паста, припой и уплотнительная паста) №308064757

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Расчет_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_(2)

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

в электронной форме

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

В соответствии с ч. 5 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подача заявки на участие в запросе котировок в электронной форме означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Заявка должна содержать следующие информацию и документы:

- Посмотреть таблицу с данными

Постановлением Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875 (далее – Постановление № 1875) установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами и определены информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара для целей Постановления № 1875.

В случае если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, необходимо представить информацию и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов. (Постановление Правительства РФ от 10.04.2023 № 579).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 02.09.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000016

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Никитский, д. 5 стр. 6,
Российская Федерация, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Никитский, д. 5 стр. 6,
Российская Федерация, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Никитский, д. 5 стр. 6,
Российская Федерация, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Никитский, д. 5 стр. 6,
Российская Федерация, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Никитский, д. 5 стр. 6,
Российская Федерация, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Никитский, д. 5 стр. 6,
Российская Федерация, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Никитский, д. 5 стр. 6,
Российская Федерация, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Никитский, д. 5 стр. 6,
Российская Федерация, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Никитский, д. 5 стр. 6,
Российская Федерация, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Никитский, д. 5 стр. 6,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 73293.74 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - 100.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

732.94 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Не указано.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть928

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупках. Безотзывная независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок внесения обеспечения - до момента заключения контракта».

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть928

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Расчет НМЦК(Д)

2 Обоснование выбора метода расчета НМЦ

3 Протокол НМЦК(Д)

Проект контракта

1 Проект контракта (договора)

Описание объекта закупки

1 Техническое задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 !! В помощь участникам закупок

Техническое_задание_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение № ____________

к Контракту № ____________

от «____» ___________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка расходно-строительных товаров(Огнебиозащита, флюс-паста, припой и уплотнительная

паста) для нужд ГБУ "Управление обеспечения деятельности Стройкомплекса Москвы" в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

гг.

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Поставка расходно-строительных товаров(Огнебиозащита, флюс-паста, припой

и уплотнительная паста) для нужд ГБУ "Управление обеспечения деятельности Стройкомплекса

Москвы" в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг..

1.2 Код и наименование Классификатора предметов государственного заказа: КПГЗ: 01.11.03.07.09 ТОВАРЫ/ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ/МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ/МАТЕРИАЛЫ УПЛОТНЯЮЩИЕ, ГЕРМЕТИКИ, КЛЕИ/ГЕРМЕТИКИ И

УПЛОТНЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

1.3 Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению

1.

1.4 Место поставки товара: согласно Приложению 1, Приложению 2.

1.5 Количество товара: согласно Приложению 1, Приложению 2.

1.6 Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

1.7 Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».

- Приложение 2​ – «Адресный перечень».

- Приложение 3 – «Форма заявки»

2 Стандарт товаров

2.1.Поставщик обязан осуществить поставку расходно-строительных товаров (Огнебиозащита,

флюс-паста, припой и уплотнительная паста) для нужд ГБУ "Управление обеспечения деятельности

Стройкомплекса Москвы" в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг. (далее – Товар) в строгом соответствии с требованиями

настоящего Технического задания.

2.2.Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:

-функциональным (потребительским свойствам) и качественным характеристикам, указанным в

настоящем Техническом задании -требованиям национальных стандартов Российской Федерации.

-межгосударственных стандартов, требованиям иных технических документов с показателями

качества не ниже указанных в ГОСТ, действующих на территории Российской Федерации, в

соответствии с которыми он изготовлен и может быть идентифицирован при поступлении.

-требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, установленным

1

международными соглашениями и действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.Не допускается:

-наличие в Товаре патогенных микроорганизмов и возбудителей паразитарных заболеваний, их

токсинов, вызывающих инфекционные и паразитарные болезни или представляющих опасность для

здоровья человека.

-поставка Товара с показателями качества ниже, приведенных в настоящем Техническом задании.

-поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения

которого были нарушены.

-изменение количества подлежащего поставке Товара.

2.4.Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты

заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной

почты для приема данных (запросов, заявок, писем) в электронной форме, номер телефона и

уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица

Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения

таких изменений. Письма, акты, заявки и запросы направляются Заказчиком в одном экземпляре

посредством электронной почты в соответствии с контактными данными Поставщика. В случае не

уведомления Заказчика о контактных данных, в порядке установленным настоящим пунктом,

Заказчиком будут использоваться данные указанные в Контракте.

2.5.Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точную дату и время поставки Товара, а также

соблюдать пропускной и внутриобъектный режим, действующий на территории Заказчика.

2.6. Количество, объем и сроки поставляемой партии товара определяются в заявках Заказчика.

2.7.Заказчик вправе отказаться от принятия Товара в случае его частичной поставки и/или

несоответствия Товара по ассортименту и/или качеству, а также в случае отсутствия полного

комплекта отчетных документов, в том числе документов, подтверждающих качество и безопасность

Товара.

2.8.Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство,

упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся Поставщиком по требованию Заказчика

в день поставки Товара.

2.9.Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.10.Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной

упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет

Поставщик.

2.11.Приемка Товара по количеству и качеству:

2.11.1. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится Заказчиком в

соответствии с заявкой, в месте поставки Товара.

2.11.2.При приемке Товара, в месте погрузочно-разгрузочных работ должен присутствовать

уполномоченный представитель Поставщика. В случае выявления недостатков (несоответствия),

замечаний, дефектов Товара подлежащего приемке, отчетной и сопроводительной документации

Товара условиям Контракта и Технического задания Акт о выявленных недостатках поставленного

Товара составляется в день выявления, в котором устанавливаются сроки их устранения

Поставщиком и передается в одном экземпляре, либо направляется по электронной почте

Поставщику. Данный акт должен быть подписан представителями Заказчика и Поставщика. В случае

отказа представителя Поставщика от подписания акта, представитель Заказчика отражает данный

факт в акте о выявленных недостатках. Факт устранения или не устранения недостатков также

отражается представителем Заказчика в акте о выявленных недостатках.

2.11.3.В случае невозможности присутствия представителя Поставщика при приемке Товара,

Поставщик письменно дает согласие на приемку Товара в одностороннем порядке, в момент

согласования точной даты и времени поставки Товара. В этом случае, при наличии выявленных

недостатков (несоответствий)/замечаний/дефектах поставленного Товара, отчетной и

сопроводительной документации условиям Контракта и Технического задания, акт о

2

выявленных недостатках оформляется в день приемки Товара Заказчиком в одностороннем порядке,

без дополнительного вызова представителя Поставщика и направляется Поставщику по электронной

почте для их устранения.

2.11.4.Если в процессе эксплуатации Товара, Заказчиком были выявлены скрытые недостатки Товара

по качеству, Заказчик в течение 5 дней с момента обнаружения недостатков, но не позднее 4 месяцев

со дня поставки Товара (либо в пределах гарантийного срока, в случае если товар имеет гарантийный

срок), в одностороннем порядке составляет акт о выявленных недостатках и направляет его

Поставщику по адресу электронной почты, с указанием срока устранения.

2.11.5.Поставщик устраняет выявленные недостатки за свой счет.

2.11.6.В случае невозможности урегулирования разногласий сторон допретензионным способом,

Заказчик составляет и направляет Поставщику претензию в порядке, установленном Контрактом.

2.12. В соответствии с условиями Контракта, Поставщиком оформляется электронный

структурированный универсальный передаточный документ (УПД) по форме являющейся

приложением к Контракту, и передается комплект отчетных документов на русском языке в составе:

обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии)

Товара; оригиналы документов, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.)

(при необходимости); оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства

Поставщика и производителя Товара (при необходимости); иные документы, подтверждающие

качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (при

необходимости).

3 Объем и сроки гарантий качества

3.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев

с момента подписания Заказчиком УКЭП электронного структурированного УПД. Если

производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие

запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается

продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара. В гарантийный

период Поставщик несет ответственность за качество Товара, в том числе принимает претензии в

отношении Товара, качество которого не может быть определено в процессе его приемки и обязан

обеспечить гарантированное восстановление работоспособности Товара или его замены в течение

срока, указанного в акте о выявленных недостатках Товара. Качество поставляемого Товара должно

соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или

техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего Технического задания

4 Требования к безопасности товара

4.1.Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и

безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

-сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной

группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);

-свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);

-сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара.

4.2.Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.3.Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки

должен быть экологически чистым, безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а

также не должен причинять вред имуществу.

4.4.В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом

3

должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его

хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

5 Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1.Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке/упаковке

производителя, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочноразгрузочных работах. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических

повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять Товар от порчи во время

транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу

Заказчика.

5.2.Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к

упаковке и маркировке данной продукции, в соответствии с актами, указанными в разделе 6

настоящего Технического задания.

5.3.Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на

русском языке или продублирована на русском языке.

5.4.Материалы, используемые при производстве товара должны соответствовать нормативным

актам, указанным в разделе 6 настоящего технического задания.

6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического

регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.2 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2013 N 91 "Об утверждении

перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается

представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия)

требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного

оборудования" (ТР ТС 004/2011)". 6.3 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране

окружающей среды".

6.4 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

6.5 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности".

6.6 Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей

декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской

Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов

Правительства Российской Федерации".

6.7 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров

народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N

П6).

6.8 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров

народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П7).

4

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

1. Паста уплотнительная

Характеристики

Вид материала/изделия: Паста уплотнительная.

Область применения: Системы горячего водоснабжения; Системы

отопления; Системы холодного водоснабжения; Системы

питьевого водоснабжения; Системы водоотведения и

канализации; Системы технического водоснабжения.

Материал труб: Металл.

Тип упаковки: Тюбик.

Объем (единица

измерения)

Адрес

Срок

1 (Килограмм)

Город Москва, переулок c даты заключения

Никитский, дом 5,

контракта по 31.12.2025

строение 6

1 (Килограмм)

Город Москва, переулок c 01.01.2026 по

Никитский, дом 5,

31.12.2026

строение 6

1 (Килограмм)

Город Москва, переулок c 01.01.2027 по

Никитский, дом 5,

31.12.2027

строение 6

2. Припой

Характеристики

Вид припоя: Мягкоплавкий.

Тип припоя: Без флюса.

Массовая доля олова: Больше или равно 25 %.

Массовая доля свинца: Больше или равно 25 %.

Форма выпуска: Гранулы.

Назначение пайки: Для алюминия; Для латуни; Для меди.

Объем (единица

измерения)

Адрес

Срок

0,05 (Килограмм)

Город Москва, переулок c даты заключения

Никитский, дом 5,

контракта по 31.12.2025

строение 6

0,05 (Килограмм)

Город Москва, переулок c 01.01.2026 по

Никитский, дом 5,

31.12.2026

строение 6

0,05 (Килограмм)

Город Москва, переулок c 01.01.2027 по

5

Никитский, дом 5,

строение 6

31.12.2027

3. Пропитка огнебиозащитная для древесины

Характеристики

Группа огнезащитной эффективности: II.

Исполнение: Жидкий концентрат.

Срок службы: >= 5 ГОД; ЛЕТ.

Условия эксплуатации: На открытом воздухе; Внутри

помещений.

Объем (единица

измерения)

30 (Килограмм)

Адрес

Срок

Город Москва, переулок c даты заключения

Никитский, дом 5,

контракта по 31.12.2025

строение 6

4. Флюс

Характеристики

Тип флюса: Пастообразные.

Вид (состав) флюса: Паяльная кислота.

Объем (единица

измерения)

Адрес

Срок

0,75 (Килограмм)

Город Москва, переулок c даты заключения

Никитский, дом 5,

контракта по 31.12.2025

строение 6

0,75 (Килограмм)

Город Москва, переулок c 01.01.2026 по

Никитский, дом 5,

31.12.2026

строение 6

0,75 (Килограмм)

Город Москва, переулок c 01.01.2027 по

Никитский, дом 5,

31.12.2027

строение 6

6

Приложение 2 к Техническому заданию

Адресный перечень

1. Город Москва, переулок Никитский, дом 5, строение 6

№ п/п

1.1

1.2

1.3

Наименование СПГЗ*

(1) Паста уплотнительная

(2) Припой

(3) Пропитка огнебиозащитная

для древесины

Характеристики

Объем (единица

измерения)

Срок

Вид материала/изделия: Паста

уплотнительная.

Область применения: Системы горячего

водоснабжения; Системы отопления;

Системы холодного водоснабжения;

Системы питьевого водоснабжения;

Системы водоотведения и канализации;

Системы технического водоснабжения.

Материал труб: Металл.

Тип упаковки: Тюбик.

1 (Килограмм)

c даты заключения

контракта по

31.12.2025

1 (Килограмм)

c 01.01.2026 по

31.12.2026

1 (Килограмм)

c 01.01.2027 по

31.12.2027

Вид припоя: Мягкоплавкий.

Тип припоя: Без флюса.

Массовая доля олова: Больше или равно

25 %.

Массовая доля свинца: Больше или равно

25 %.

Форма выпуска: Гранулы.

Назначение пайки: Для алюминия; Для

латуни; Для меди.

0,05 (Килограмм)

c даты заключения

контракта по

31.12.2025

0,05 (Килограмм)

c 01.01.2026 по

31.12.2026

0,05 (Килограмм)

c 01.01.2027 по

31.12.2027

Группа огнезащитной эффективности: II.

Исполнение: Жидкий концентрат.

Срок службы: >= 5 ГОД; ЛЕТ.

30 (Килограмм)

7

c даты заключения

контракта по

31.12.2025

Условия эксплуатации: На открытом

воздухе; Внутри помещений.

1.4

(4) Флюс

Тип флюса: Пастообразные.

Вид (состав) флюса: Паяльная кислота.

*

0,75 (Килограмм)

c даты заключения

контракта по

31.12.2025

0,75 (Килограмм)

c 01.01.2026 по

31.12.2026

0,75 (Килограмм)

c 01.01.2027 по

31.12.2027

Перед наименованием позиции СПГЗ в скобках указывается порядковый номер данной позиции в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к ТЗ​

8

Приложение № 3

Форма заявки на поставку товара

ЗАЯВКА

Кому: (наименование Поставщика)

От: (наименование Заказчик)

В соответствии с условиями Контракта №________ от "___ "_________________ г. направляем Вам

настоящую заявку на поставку (партии) товара:

№

п/

п

Наименование товара (в

соответствии с Приложением

1 к Техническому заданию

"Перечень объектов закупки")

Характеристики (в соответствии с

Приложением 1 к Техническому

заданию "Перечень объектов

закупки")

Кол-во/

Ед. изм

Адрес

поставки

подпись инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон

Дата/время

подпись инициалы, фамилия ответственного лица Поставщика

Дата/время

9

Получатель

Срок/

Дата

поставки

Проект_контракта_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № ____________________

Поставка расходно-строительных товаров(Огнебиозащита, флюс-паста, припой и

уплотнительная паста) для нужд ГБУ "Управление обеспечения деятельности

Стройкомплекса Москвы" в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг.

г. Москва

______________________________ г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Управление обеспечения

деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города

Москвы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Птичникова Игоря

Марковича , действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в

лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о

контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города

Москвы, на основании результатов определения Поставщика способом закупки запрос

котировок в электронной форме, реестровый № закупки

______________________________________, протокол подведения итогов

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от __________________,

заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Предмет Контракта: Поставка расходно-строительных товаров(Огнебиозащита,

флюс-паста, припой и уплотнительная паста) для нужд ГБУ "Управление обеспечения

деятельности Стройкомплекса Москвы" в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг. (далее - Товар).

1.2. Поставка осуществляется в объеме, установленном в Техническом задании

(Приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее Техническое задание), Заказчик обязуется принять товар (ы) и оплатить его (их) в

порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1

1.3. Идентификационный код закупки: ___________________________

1.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства),

1.5. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.6. Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, и подписание Сторонами документов о

приемке товара в соответствии с условиями Контракта.

1.7. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Вариант 1. Цена Контракта составляет __________________, в том числе НДС

_________________ (далее – Цена контракта).

2.2 Вариант 2. Цена Контракта составляет __________________ . НДС не

облагается (вариант применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен

нулю или победителем используется льготный режим налогообложения, с

указанием основания) (далее – Цена контракта).

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.5. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе:

- сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.

2.6. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.

2

2.7. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.7.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.7.2. Заказчик поэтапно оплачивает товары поставленные Поставщиком на

соответствующем этапе Графика поставки товаров (Календарного плана), в

безналичном порядке путем перечисления стоимости поставленных товаров со своего

лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный

счет Поставщика, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими

Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями (далее УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной информационной

системы «Портал поставщиков» (далее - АИС «Портал поставщиков») Документа о

приемке в электронной форме, в соответствии с правовыми актами Федеральной

налоговой службы (далее - Документ о приемке), в течение 7 (семи) рабочих дней с

даты подписания Заказчиком Документа о приемке по соответствующему этапу.

2.7.3. В случае, если проектом Контракта предусмотрены отдельные этапы его

исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном

пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником

закупки, с которым заключается Контракт.

2.7.4. Оплата по Контракту осуществляется на основании электронного

структурированного Документа о приемке, в котором указывается: сумма,

подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер

неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок

расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).

2.7.6. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 16 Контракта.

Статья 3. Сроки поставки

3.1. Начало срока поставки: с даты заключения контракта.

3.2. Окончание срока поставки: 27.08.2027

3.3. Поставка Товара осуществляется Заказчику на условиях и в сроки, установленные

Контрактом и Техническим заданием.

3

3.4. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

Статья 4. Порядок приемки товара

4.1 . Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в Реестр контрактов. Изменение Контракта оформляется в порядке,

установленном в статье 8 Контракта.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств,

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ,

действующих государственных, международных стандартов и других нормативных

актов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.7. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) календарного дня.

4.8. Не позднее срока окончания поставки Поставщик направляет Заказчику комплект

отчетных документов в соответствии с Техническим заданием, сформированный в

АИС «Портал поставщиков» электронный структурированный Документ о приемке,

подписанный Поставщиком УКЭП, сертификаты (декларации о соответствии),

обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы,

4

подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

4.9. После получения от Поставщика комплекта документов Заказчик в течение 20

(двадцати) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку

поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по Контракту на предмет

соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в Контракте

и Техническом задании, и Заказчик направляет Поставщику подписанный Заказчиком

УКЭП электронный структурированный Документ о приемке либо мотивированный

отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг). В случае

получения мотивированного отказа от Заказчика Поставщик устраняет причины,

указанные в таком мотивированном отказе, в срок не более 7 (семи) календарных дней

и представляет Заказчику электронный структурированный Документ о приемке

повторно.

4.10. К Документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.8 Контракта, могут

прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

4.11. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. В

случае получения от Заказчика акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и

сроком их устранения Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан

устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать

Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков.

4.13. После полного выполнения обязательств по Контракту Стороны подписывают

Документ о приемке, который является основанием для регистрации сведений об

исполнении Контракта в реестре контрактов, заключенных Заказчиком.

4.14. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг).

4.15. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты

подписания Документа о приемке обеими сторонами.

5

4.16. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого

Товара.

4.17. Если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не

соответствует условиям Контракта, не соответствующий условиям Контракта Товар

забраковывается в объеме всей партии. При этом объем поставки Товара и цена

Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную

партию Товара. Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по

результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует

требованиям Контракта, несет Поставщик. При этом Заказчик имеет право

потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой

поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

4.18. Заказчик в соответствии с пунктом 4 статьи 477 Гражданского кодекса

Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные

с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств

Поставщика по Контракту. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в

течение 3 (трех) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

6

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.1.8. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков , а также

отклонять подписанный УКЭП Поставщиком электронный структурированный

Документ о приемке.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.2.4. Во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города

Москвы в течение одного дня с даты заключения Контракта разместить в сети

Интернет по адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий

возможность выбора Поставщиком внешнего вида и размеров информационного блока

и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую

осуществить размещение информационного блока на официальном сайте Поставщика.

5.2.5. Приостановить оплату по Контракту с даты подачи искового заявления в

Арбитражный суд города Москвы о расторжении Контракта в связи с нарушением

Поставщиком обязательств по Контракту до даты вступления решения суда в

законную силу Заказчик уведомляет Поставщика о приостановке исполнения

Контракта в связи с подачей указанного иска в суд.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 Контракта Заказчиком УКЭП

электронный структурированный Документ о приемке по Контракту, при условии

предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и

соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента,

комплектности и других характеристик Товара по Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 «Цена Контракта и порядок расчетов».

7

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по Контракту.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор, на другого субпоставщика.

5.3.5. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам

поставки товаров в рамках Контракта.

5.3.6. Приостановить поставку Товара по Контракту с даты предъявления Заказчиком

в Арбитражный суд города Москвы искового заявления о расторжении Контракта до

даты вступления решения Арбитражного суда города Москвы в законную силу.

5.3.7. За свой счет устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10

(десяти) рабочих дней с момента заявления о них с несением всех расходов, связанных

с выполнением данного обязательства.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта и выполнить сопутствующие работы, услуги в соответствии с

требованиями Технического задания.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Поставщик обязан соответствовать установленным извещением об

осуществлении закупки требованиям к участникам данной закупки и предоставлять

достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило

ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

5.4.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения, об изменении режима налогообложения в срок не позднее 5 (пяти)

8

календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в

установленный срок уведомления об изменении адреса фактического

местонахождения Поставщика, уведомления об изменении режима налогообложения

Поставщика адрес и режим налогообложения, указанные в Контракте, будут считаться

действительными.

5.4.6. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в

сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного,

коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие

коммерческую тайну, персональные данные, вне зависимости от формы ее

предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям

Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для

свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения Контракта,

за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом.

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения

указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию

только в целях исполнения Контракта.

Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной

конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их

обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации».

5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.8. В течение 2 (двух) календарных дней после поставки Товара/партии

Товара направить на Объект своих специалистов для выполнения сопутствующих

работ (услуг), предусмотренных Техническим заданием, по месту использования и

обеспечить вывоз с Объекта использованной упаковки (тары).

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании.

6.2. Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании.

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их

устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения

выявленных недостатков.

9

При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках,

обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную

экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке,

предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется

соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.

Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5. Если иное не предусмотрено Контрактом гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Контрактом.

6.6. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.7. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен

гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара

Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

10

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№ 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в

случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063».

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате

неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящей

статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены контракта, или в случае, если

Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа

исполнения Контракта.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным по результатам

определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о

контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том

числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа

устанавливается в размере 1 процента Цены контракта (этапа), но не более 5 тыс.

рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки

(или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной

системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта,

размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в

следующем порядке:

7.4.1. В случае, если Цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену

контракта:

11

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта не

превышает 3 млн рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта

составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта

составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

7.4.2. В случае, если Цена контракта превышает начальную (максимальную) цену

контракта:

- 10 процентов Цены контракта, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

- 5 процентов Цены контракта, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50

млн рублей (включительно);

- 1 процент Цены контракта, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100

млн рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких

обязательств) в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей

(включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей

(включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей

(включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей

12

(включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,

следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока

исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты

пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации Цены контракта

(отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом

(соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически

исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не

может превышать Цену контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену

контракта.

7.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товаров не в полном объеме и/или завышения стоимости товаров/работ/услуг

Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

13

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

7.15. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из

Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части,

не покрытой неустойкой.

7.16. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность

перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

Статья 8. Порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим

Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим

дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего

Контракта, и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

8.2. Существенные условия Контракта могут быть изменены в случаях,

предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению

суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в

соответствии с гражданским законодательством.

8.3.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.3.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в установленный разумный срок либо являются существенными

и неустранимыми.

8.3.1.2. Поставщик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный

Контрактом, или неоднократно (от двух и более раз) нарушает График оказания услуг

(выполнения работ) (Календарный план) или объемы поставки товаров,

предусмотренные Контрактом, или оказывает услуги выполняет работы так, что

окончание их оказания к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно

невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны

надлежащим образом в установленный Контрактом срок.

8.3.1.3. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или)

поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об

осуществлении закупки и (или) документации о закупке, указанной в преамбуле

Контракта, требованиям к участникам данной закупки (за исключением требования,

предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о

контрактной системе) и (или) поставляемому товару или при проведении закупки

14

Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или)

соответствии поставляемого товара требованиям такого извещения, что позволило ему

стать победителем данной закупки.

8.3.1.4. Если в ходе исполнения Контракта в следствии реорганизации юридического

лица, являющегося Поставщиком его права и обязанности по такому контракту

перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на

территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с

подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе

установлены запрет закупок товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых,

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок

товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых

иностранными лицами, и Поставщик являлся российским лицом, либо в соответствии

с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Закона о контрактной

системе установлено преимущество в отношении товаров, работ, услуг,

соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых российскими лицами, и

Поставщик являлся российским лицом.

8.3.1.5. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров

(выполненных работ, оказанных услуг) с привлечением экспертов, экспертных

организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены

нарушения условий Контракта.

8.3.1.6. В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий

Контракта при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 161

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8.3.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.3.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара (оказанных услуг, выполненных работ) допущенные по вине

Заказчика, при условии своевременного доведения лимитов финансирования для

Заказчика.

8.3.2.2. Заказчиком неоднократно (не менее двух раз) отказано в приемке товаров,

выполненных работ, оказанных услуг без направления Поставщику мотивированного

отказа от подписания Документа о приемке в срок, предусмотренный Контрактом.

8.3.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров, оказанных

услуг.

8.3.2.4. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный срок.

15

8.3.2.5. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.3.3. Стороны также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов

обязательств.

8.4. Расторжение Контракта осуществляется в порядке статьи 95 Закона о контрактной

системе.

8.5. Соглашение о расторжении Контракта заключается, решение об одностороннем

расторжении Контракта формируется Сторонами с использованием единой

информационной системы в сфере закупок.

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего

Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных

расчетов.

8.6. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от

исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от

исполнения Контракта.

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта

ВАРИАНТ 1:

9.1. Обеспечение исполнения Контракта, не предоставляется в соответствии с частью

8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе.

ВАРИАНТ 2:

9.2. Обеспечение исполнения Контракта представляется.

Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта в размере ___ ,что составляет 5

процента(ов) Цены контракта в форме безотзывной независимой гарантии/путем

внесения денежных средств.

9.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии

определяются участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно

в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

16

ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения

исполнения Контракта в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна

соответствовать требованиям, установленным статьи 45 Закона о контрактной

системе):

Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии.

Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьи 45

Закона о контрактной системе, а также предусматривать условие об обязанности

гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии

не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом

требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой

гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской

Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения

исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика):

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту,

включая обязательства по уплате Поставщиком предусмотренных Контрактом

неустоек (штрафов, пеней), перечислены Поставщиком в размере, установленном в

настоящей статье Контракта, на счет Заказчика, указанный в статье «Адреса,

реквизиты и подписи Сторон».

Факт внесения Поставщиком денежных средств в обеспечение исполнения

обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка

о проведении платежа и списании средств со счета Поставщика и поступлением

денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по

Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Поставщиком всех

обязательств Поставщика по Контракту, в том числе обязательств, связанных с

неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта Поставщиком, включая

обязательства по возмещению Заказчику убытков, по уплате Заказчику неустоек

(штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо

ненадлежащим исполнением Поставщиком предусмотренных Контрактом

обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных

внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из

внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств,

которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов,

пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств,

подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком

денежные средства переходят в собственность Заказчика.

17

Денежные средства, в том числе часть этих денежных средств, в случае

уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7,

7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе

возвращаются Заказчиком Поставщику по истечении срока действия данного

обеспечения в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней с даты исполнения

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства

возвращаются на банковский счет Поставщика.

9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения

или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, неуплаты

Поставщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также

убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим

исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения

исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного

обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер

которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями

7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

9.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством

Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в

качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление

банковских операций Поставщиком предоставляется новое обеспечение исполнения

Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком

Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер

такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые

предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За

каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного

настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке,

установленном в соответствии с статьей 7 Контракта.

Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием

действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе стихийных

природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий

объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной

власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств,

подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих

надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после

заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

18

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия с приложением документов,

удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.3 Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке,

действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой

силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их

последствия.

10.4 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе

расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать

возмещения убытков.

10.5 Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их

продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или

уполномоченных организаций.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать

добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе

извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

11.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны

предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и

оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.

11.3. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.4. Все неурегулируемые разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.5. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения

одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию с

19

использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления

электронных уведомлений.

По полученной претензии Сторона должна дать с использованием единой

информационной системы в сфере закупок электронный ответ по существу в срок, не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.6. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии указывается:

наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия),

предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации

(учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со

ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, а также

действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Если претензионные требования подлежат стоимостной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма, ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии прилагаются надлежащим

образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному

урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и при не урегулировании

Сторонами спора в досудебном порядке споры по Контракту разрешаются в

Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12. Срок исполнения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами: 05.10.2027.

12.2. Исполнение Поставщиком обязательств по истечении предусмотренного

Контрактом срока допускается в рамках ведения претензионной работы,

инициированной Заказчиком.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в

письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны

Контракта, или нарочно, или в электронной форме с использованием

20

автоматизированных электронных систем, а также с использованием электронной

почты. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления

считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного

отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в

порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами

Российской Федерации и города Москвы.

Статья 14. Организация информирования о деятельности Сторон

14.1. Организация информирования о деятельности Сторон по Контракту

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта, путем

размещения информации на сайтах Сторон в сети «Интернет», с использованием

которых осуществляется информирование неограниченного круга лиц об их

деятельности (далее – сайт), при наличии соответствующего сайта у Поставщика

(далее в рамках настоящей статьи - информационное взаимодействие).

14.2. Информационное взаимодействие Сторон осуществляется через специально

созданные информационные блоки, размещенные на сайтах Сторон.

14.3. В целях организации информационного взаимодействия Заказчик во

взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы в

течение одного дня с даты заключения Контракта размещает в сети Интернет по

адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий возможность

выбора Поставщиком внешнего вида и размеров информационного блока и

содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую

осуществить размещение информационного блока на сайте Поставщика.

14.4. Поставщик вправе направить Заказчику информацию для ее размещения в

соответствующем информационном блоке.

14.5. Создание информационного блока на сайте Поставщика осуществляется путем

размещения технической информации, указанной в подпункте 14.3 настоящей статьи,

на сайте Поставщика в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта.

14.6. Наполнение информационного блока, размещенного на сайте Поставщика,

осуществляется Заказчиком во взаимодействии с Департаментом информационных

21

технологий города Москвы и с учетом согласования текста технической информации

Поставщиком.

14.7. Заказчик во взаимодействии с Департаментом информационных технологий

города Москвы еженедельно обеспечивает проверку факта размещения

информационного блока на сайте Поставщика.

Статья 15. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

15.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.9 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/, и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет» или Системы консолидированного управленческого учета

единой медицинской информационно-аналитической системы (далее - СКУУ

ЕМИАС).

15.1.1. При поставке товара Поставщик проверяет наличие стандартной товарной

единицы, обозначающей единичный товар и содержащей описание товара, его

характеристики, изображение поставляемого товара (далее – СТЕ) в АИС «Портал

поставщиков», используемой для оформления Поставщиком электронного

структурированного Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей

СТЕ, до первого оформления отчетных документов по Контракту Поставщик создает

СТЕ с описанием и характеристиками поставляемого товара посредством

функционала АИС «Портал поставщиков».

15.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые

условия электронного взаимодействия Сторон» (далее – уполномоченные

должностные лица);

- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для

должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении

Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

22

УКЭП.

15.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

15.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктами 1 настоящей

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

15.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное учреждение ПОСТАВЩИК:

города Москвы «Управление обеспечения ____________________________

деятельности

К о м п л е к с а Адреса:

г р а д о с т р о и т е л ь н о й п о л и т и к и и - юридический: _____;

- фактический: _____;

строительства города Москвы»

Телефон: , факс: _____;

Адреса:

- ю р и д и ч е с к и й :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 9 , г . М о с к в а ,Адрес электронной почты: _____;

Получатель: л/с_____________________;

Никитский пер., д.4, стр.2;

- фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА,ОГРН: _____;

ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИНН: _____;

ТВЕРСКОЙ, ПЕР. НИКИТСКИЙ, Дом КПП: _____;

БИК: _____;

(Корпус/строение) Д. 4, СТР. 2;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс: +7 Название Банка: _____;

р/с: _____;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

А д р е с э л е к т р о н н о й п о ч т ы : g b u - к/с: _____;

л/с: _____;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Получатель: Департамент финансов города

Москвы (ГБУ «Управление обеспечения

Интернет сайт: _____;

деятельности Стройкомплекса Москвы л/с

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть928)

______________________

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3946;

(ФИО лица, уполномоченного на

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4;

подписание контракта)

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

М.П.(при наличии)

БИК: __________________;

23

Н

а

з

в

а

н

и

е

Банка: ____________________________;

р/с: _____________________________;

л/с: ___________________________;

к

/

с

:

_____________________________________

;

Реквизиты счета для перечисления

денежных средств в качестве обеспечения

и

с

п

о

л

н

е

н

и

я

контракта: Департамент финансов города

Москвы (ГБУ «Управление обеспечения

деятельности Стройкомплекса Москвы л/с

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть928) Единый казначейский

счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБанк получате

ля ГУ БАНКА РОССИИ ПО

ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва

Номер счета получателя средств

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Интернет сайт: https://stroi.mos.ru/;

Директор ________________________

И.М.Птичников

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание контракта)

М.П.

Приложение № 2 к Контракту

№ ____________________

от ______________________________

График поставки товара (Календарный план)

№

п/п

1.

1.

1.

Наименование

поставки товара

Паста уплотнительная

Припой

Этапы поставки товара Отчетные документы,

(Дата)

результат поставки товара

Комплект отчетной

С даты заключения контракта

документации, предусмотренной

по 31.12.2027г (по заявкам

Техническим заданием, Документ

Заказчика)

о приемке

Комплект отчетной

С даты заключения контракта

документации, предусмотренной

по 31.12.2027г (по заявкам

Техническим заданием, Документ

Заказчика)

о приемке

С даты заключения контракта Комплект отчетной

24

документации, предусмотренной

Техническим заданием, Документ

о приемке

Комплект отчетной

С даты заключения контракта

документации, предусмотренной

по 31.12.2027г (по заявкам

Техническим заданием, Документ

Заказчика)

о приемке

Пропитка огнебиозащитная по 01.12.2025г (по заявкам

для древесины

Заказчика)

1.

Флюс

Приложение № 3 к Контракту

№ ____________________

от ______________________________

РАСЧЕТ ЦЕНЫ*

№

п/п

Перечень

поставляемых

товаров

О б щ а я

стоимость с

Цена за единицу с

НДС ___ %

Н Д С _ _ _ % ( и л и Количест (

и

л

и

Ед. изм.

указывается, что НДС во

указывается,

не облагается), руб.

что НДС не

облагается),

руб.

*Итоговая стоимость каждой позиции Контракта рассчитывается с учетом

коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки Цены

Контракта к начальной (максимальной) цене контракта. Полученная итоговая

стоимость каждой позиции Контракта и общая итоговая Цена Контракта вносятся в

проект Контракта, направляемого Заказчиком победителю закупки.

25

26

!!_В_помощь_участникам_закупок

Памятка

для поставщика (подрядчика, исполнителя)

по электронному исполнению контракта

Заключенный по итогам данной закупки контракт предусматривает осуществление приемки

в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков» в порядке,

установленном совместным приказом Главного контрольного управления города Москвы и

Департаментом города Москвы по конкурентной политике от 24.05.2022 № 28/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/22 в

соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктом

2.5.4 постановления Правительства Москвы от 19.07.2019 № 899-ПП.

Поставщик

1

2

Регистрация в АИС «Портал поставщиков»

Возможность формирования документов приемки товаров, работ,

услуг по контрактам заказчиков города Москвы появится после

регистрации организации и уполномоченных лиц в АИС «Портал

поставщиков».

Формирование документа исполнения

Создание исполнения в АИС «Портал поставщиков» подразумевает

использование (выбор из уже существующих, либо заведение

новой) Стандартной товарной единицы (СТЕ) под каждую позицию

спецификации контракта. С порядком создания СТЕ можно

ознакомиться по ссылке.

3

Направление в ЕИС документа исполнения для подписания

поставщиком

После нажатия в АИС «Портал поставщиков» на кнопку «Перейти

к подписанию» открывается новая вкладка браузера с

отображением страницы документа приемки в ЕИС.

4

Автоматическое открытие модального окна ЕИС для подписания

документа исполнения с Портала поставщиков и его

автоматическая отправка заказчику

Дата отправки в ЕИС = дата подписания в ЕИС.

5

Рассмотрение и подписание заказчиком документов приемки

Заказчик осуществляет полную либо частичную приемку,

направляет уведомление об уточнении или мотивированный отказ.

Заказчик

Бухгалтерские

системы заказчика,

ЕИС

Дополнительная информация:

- Инструкция по формированию документов приемки

- Полное руководство пользователя по электронному исполнению контрактов

- Видео-инструкции в телеграмм-канале

Протокол_НМЦК

Обоснование_НМЦК