Тендер - Поставка оксихлорида алюминия №318563007

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):В соответствии с документацией
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.11.2025 по 05.12.2025Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_№_2_ТТ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Службы

материально-технического снабжения

ГУП «Петербургский метрополитен»

________________О.Н. Комиссарова

«____» _____________2025 г.

Технические требования

на поставку оксихлорида алюминия

Раздел 1. Общие требования

1.1. Цели и правовое основание для поставки товара

1.1.1. Целью данной закупки является обеспечение потребности подразделений
ГУП «Петербургский метрополитен» на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть год.

1.1.2. Основанием для закупки является:

План закупок ГУП «Петербургский метрополитен» на 2025 год

Пункт 2.2.8 (материально-техническое обеспечение хозяйственной деятельности) Устава
ГУП «Петербургский метрополитен.

Раздел 2. Требования к описанию предмета закупки и условий Договора

2.1. Предмет закупки: оксихлорид алюминия (далее – товар).

2.2. Требования к качеству товара:

2.2.1 Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1 к настоящим техническим требованиям и нормативным актам, устанавливающим требования к товару, в том числе требования к сертификации и декларированию товара.

2.2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Требования к упаковке, маркировке товара:

2.3.1. Товар должен поставляться в невозвратной упаковке, соответствующей характеру данного товара, а также отвечать установленным международным и государственным стандартам, техническим требованиям производителя.

2.3.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность от механических повреждений, атмосферных осадков во время транспортировки с помощью транспортных средств. Поставщик несет ответственность за повреждение товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

2.3.3. Каждая номенклатура товара, при поставке на склад Заказчика должна быть упакована в отдельную грузовую единицу (тару) и промаркирована на упаковке. В случае невозможности упаковки товара, к нему должна прилагаться бирка (этикетка и т.п.).

2.3.4. Маркировка или бирка на грузовой единице (таре) (на бумажном носителе в печатной форме) должна в обязательном порядке содержать следующие сведения:

- наименование поставщика;

- наименование товара в соответствии с Договором,

- номенклатурный номер в соответствии с Договором,

- количество товара, содержащееся в грузовой единице (таре),

- дату изготовления товара.

2.3.5. В случае не соблюдения требований, установленных в п.2.3. настоящих технических требований, Заказчик вправе не принимать поставленный товар.

2.4. Требования к безопасности товара:

2.4.1. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, действующим на территории Российской Федерации.

2.4.2. Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

2.5. Требования к количеству товара:

Необходимое количество товаров определить невозможно. Количество товара определяется, исходя из фактической потребности Заказчика в товаре. Оплата поставленного товара осуществляется по цене единицы товара исходя из количества поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, указанного в извещении и документации.

2.6. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.6.1.Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1 к настоящим техническим требованиям.

2.6.2. Функциональные характеристики: применяется для очистки сточных вод в технологическом процессе при выполнении работ по техническому обслуживанию (ТО-1) комплекса биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод эл./депо Северное.

2.6.3. Фасовка: 25 кг.

2.6.4. Производитель: ГК «АУРАТ».

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества.

3. Требования к гарантийным обязательствам:

3.1. Остаточный срок хранения (годности) на поставленный товар на дату приёмки Заказчиком должен составлять не менее 80% (восьмидесяти процентов) от гарантийного срока хранения (годности), заявленного изготовителем.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров

Требования не установлены.

Раздел 5. Срок, место, условия поставки товара

5.1. Место поставки товара:

Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу: г. Санкт-Петербург, Витебский пр. д.107, пр. Стачек д.100, ул. Софийская, д. 113, 3-й Рыбацкий проезд, д. 4.

Непосредственный адрес доставки согласовывается Поставщиком с ответственным за Договор лицом, по адресу электронной почты (__________), перед направлением информации в соответствии с п. 5.3.3 Технических требований.

5.2. Сроки поставки товара:

5.2.1. Поставка осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящим техническим требованиям) партиями на основании Заявок на поставку Заказчика, содержащих условия о наименовании и номенклатурном номере товара, количестве товара, цене за единицу товара, общей стоимости заявки, сроке поставки и адресе доставки товара (далее Заявка).

5.3. Условия поставки товара:

5.3.1. Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость товара.

5.3.2. Получение товара Заказчиком производится на складе Заказчика.

5.3.3. Для въезда автотранспорта сторонних организаций, осуществляющих поставку товара на склады Заказчика, Поставщик обязан не менее чем за 2 (два) дня до планируемой даты поставки, предоставить информацию о транспортном средстве (модель, цвет, государственный номер транспортного средства), данные водителя и сопровождающего груз (паспортные данные), дата и время въезда, пункт назначения (номер склада, наименование подразделения), данные договора поставки (номер, дата, срок действия), характер ввозимого груза. Данную информацию Поставщик направляет на имя ответственного за Договор лица по адресу электронной почты __________, который обязан проверить данные на проезд автотранспорта на территорию ГУП «Петербургский метрополитен», соответствие сроков поставки, указанных в договоре, а также соответствие поставляемого товара предмету договора и адресу доставки.

5.3.4. В случае не предоставления данных на проезд автотранспорта на территорию ГУП «Петербургский метрополитен», Заказчик вправе отказать Поставщику в приеме товара на складах.

5.4. Сроки и порядок направления заявок на поставку товара

5.4.1. Заявки на поставку каждой партии товара направляются Заказчиком в адрес Поставщика в двух экземплярах в соответствии с его реквизитами по адресу электронной почты (________________) Поставщика, с последующим направлением по почтовым реквизитам, указанными в Договоре, заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером.

5.4.2. Поставщик в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения Заявки Заказчиком утверждает Заявку и направляет один экземпляр Заказчику по адресу электронной почты (___________) Заказчика с последующим направлением заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером. При неполучении от Поставщика подписанной заявки, в установленный данным пунктом срок, Заявка считается принятой и утвержденной и имеет полную юридическую силу.

Поставщик несет ответственность за предоставление точной и достоверной информации о адресе электронной почты и почтовых реквизита.

5.4.3. Со дня утверждения Заявки условия о наименовании и номенклатурном номере товара, количестве товара, цене за единицу товара, общей стоимости заявки, сроке поставки и адресе доставки товара считаются согласованными Сторонами. Заявки со дня их подписания обеими Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора (по одному экземпляру для каждой Стороны).

5.4.4. Товар поставляется в сроки, указанные в Заявке.

5.4.5. Досрочная поставка товара ранее даты поставки, указанной в Заявке, может производиться с письменного согласия Заказчика. Поставщик обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемой поставки письменно уведомить об этом Заказчика. При этом, в случае если Поставщиком предполагается поставка товара за 1-5 рабочих дней до даты поставки товара, указанной в Заявке, такая поставка считается согласованной, направление Поставщиком уведомления Заказчику не требуется.

5.4.6. В случае наличия информации об ожидаемом срыве поставки, Поставщик в течение 1 (Одного) рабочего дня до предполагаемой даты поставки товара должен в письменном виде уведомить об этом Заказчика. При том Поставщик не освобождается от уплаты пеней за просрочку поставки товара.

5.4.7. Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, досрочно поставленной Поставщиком без согласия Заказчика. При этом Поставщик не освобождается от выполнения своих обязательств по поставке товара в установленные Договором (Заявкой, Спецификацией) сроки.

Раздел 6. Порядок приемки товара

6.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству, безопасности, сертификатам соответствия/декларациям соответствия и иным документам и характеристикам, установленным Техническими требованиями и Договором.

6.2. Получение товара и его приёмка производятся на территории Заказчика.

6.3. Получение товара Заказчиком оформляется подписанием товарно-транспортной накладной или транспортной накладной.

6.4. Одновременно с поставкой товара Поставщик обязуется передать Заказчику сопроводительные документы:

на товар, подлежащий прослеживаемости:

- товарная накладная (ТОРГ-12), счет-фактура в электронной форме содержащая реквизиты прослеживаемости (при необходимости) или универсальный передаточный документ (УПД) содержащий реквизиты прослеживаемости (предоставляются посредством электронного документооборота);

- счет;

- копия заявки на поставку;

- товарно-транспортная накладная или транспортная накладная;

- техническая документация, предусмотренная изготовителем товара;

- технический паспорт, руководство или инструкция по эксплуатации, этикетки, справочники (на товар, содержащий в своем составе драгоценные металлы и драгоценные камни);

- заверенные Поставщиком копии сертификатов обязательной сертификации или деклараций о соответствии (на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия);

- сертификат пожарной безопасности (на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия);

- свидетельство о государственной регистрации товара (на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия);

- в случае необходимости иные документы, предусмотренные требованиями Договора и/или Технических требований.

на товар, не подлежащий прослеживаемости:

- товарная накладная (ТОРГ-12), счет-фактура на поставляемый товар (при необходимости) или универсальный передаточный документ (УПД) в 3-х экземплярах;

- счет;

- копия заявки на поставку;

- товарно-транспортная накладная или транспортная накладная;

- техническая документация, предусмотренная изготовителем товара;

- технический паспорт, руководство или инструкция по эксплуатации, этикетки, справочники (на товар, содержащий в своем составе драгоценные металлы и драгоценные камни);

- заверенные Поставщиком копии сертификатов обязательной сертификации или деклараций о соответствии (на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия);

- сертификат пожарной безопасности (на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия);

- свидетельство о государственной регистрации товара (на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия);

- в случае необходимости иные документы, предусмотренные требованиями Договора и/или Технических требований.

В случае предоставления вышеуказанной документации на иностранном языке, должен быть предоставлен нотариально заверенный перевод. Данный пакет документов Поставщик готовит раздельно при поставках по каждой Заявке.

6.5. Заказчик не принимает поставляемый товар в случае непредставления полного комплекта документов или представления ненадлежащим образом оформленного комплекта документов, сопровождающего товар, предусмотренного Договором и/или Техническими требованиями.

6.6. Перечень документов, указанных в п. 6.4 не является исчерпывающим, Заказчик в случае необходимости вправе запросить дополнительные документы на товар, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.7. Приемка поставленного товара проводится уполномоченным представителем Заказчика в течение 20 (двадцати) дней после получения Товара Заказчиком по каждой Заявке на территории Заказчика.

6.8. Порядок приёмки товара по количеству и качеству в части, не противоречащей условиям действующего законодательства РФ, регулируется соответственно «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (Утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (Утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7) со всеми изменениями и дополнениями, которые применяются в части, не противоречащей условиям Договора и Техническим требованиям.

6.9. Приемка товара включает в себя следующие этапы:

- проверка количества и комплектности товара;

- проверка товара на соответствие наименованиям, характеристикам;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений товара и упаковки;

- проверка наличия документов к товару в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и технических требований;

- проверка наличия и правильности оформления документов, предусмотренных Договором и технических требований;

- проверка маркировки и упаковки товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Договора и Техническим требованиям.

6.10. При положительных результатах приемки товаров по количеству, ассортименту, комплектности и качеству Заказчиком подписывается товарная накладная (или универсальный передаточный документ).

6.11. При обнаружении несоответствия товаров по количеству, ассортименту, комплектности, качеству, при отсутствии сопроводительных документов к поставленному товару, уполномоченный представитель Заказчика оформляет акт о несоответствии поставленного товара требованиям Договора (по Форме М-7) и отказывает в приёмке товара. К акту прикладываются копии сопроводительных документов, указывается причина отказа в приёмке товара и сроки устранения выявленных несоответствий.

6.12. Товары, не соответствующие ассортименту, комплектности, качеству установленным в Договоре требованиям, подлежат возврату Поставщику с актом (по Форме М-7).

6.13. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного товара, товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного товара, представлением надлежащим образом оформленной документации и в объеме, соответствующем документации и условиям Договора, а также иными расходами, направленными на устранение недостатков и несоответствий поставленного товара условиям Договора и Техническим требованиям, осуществляются силами Поставщика и за его Счет.

6.14. Поставщик обязан в установленный в акте (по Форме М-7) срок передать Заказчику товары, соответствующие установленным требованиям Договора, или представить мотивированный отказ в удовлетворении требований в целом или частично с приложением актов (заключений) независимой экспертной организации (эксперта). Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Поставщиком.

6.15. При поступлении от Поставщика письменного мотивированного отказа в удовлетворении требований в целом или частично с приложением актов (заключений) независимой экспертной организации (эксперта), Заказчик рассматривает представленные документы и в случае согласия с ними в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи Поставщиком таких документов подписывает товарную накладную (или универсальный передаточный документ).

6.16. При не достижении согласия между Поставщиком и Заказчиком при осуществлении приёмки товаров, спор разрешается в порядке, установленным законодательством Российской Федерации и Договором.

6.17. Товар ненадлежащего качества, ассортимента, количества, с предъявленной в неполном объеме или ненадлежащим образом оформленной документацией считается не поставленным.

6.18. Товар считается поставленным и принятым с даты подписания Заказчиком товарной накладной (ТОРГ 12) (или универсального передаточного документа) без замечаний.

6.19. Заказчик вправе заявить Поставщику претензии по скрытым дефектам товара в течение остаточного срока хранения (годности) товара. Замена, допоставка товара осуществляются за счет Поставщика и в сроки, установленные претензией.

6.20. Обязательство Поставщика по поставке товара считается выполненным с даты подписания Заказчиком товарной накладной (или универсального передаточного документа).

Раздел 7. Условия оплаты товара

Оплата производится по факту поставки товара по каждой Заявке в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки товара на складе Заказчика при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих поставку, оформленных в соответствии с требованиями Договора, технических требований и законодательства. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательство Заказчика по оплате за поставку товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика

Раздел 8. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технических требований

8.1. Приложение №1: Спецификация.

Подготовил:

Специалист ОПД С.Д. Еремина

Согласовано:

Начальник ОПД Е. А. Омелько

Приложение № 1к техническим требованиям

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

* Конкретные сроки поставки товара устанавливаются в Заявке. Поставщик должен поставить товар в сроки, указанные в Заявке. При этом при составлении Заявки Заказчик учитывает, что данные сроки не должны быть менее срока поставки товара, указанного в настоящем столбце. Досрочная поставка товара ранее даты поставки, указанной в Заявке, может производиться с письменного согласия Заказчика.

** Использование эквивалентного товара не допускается в связи с необходимостью совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Службы

материально-технического снабжения

_________________ О.Н. Комиссарова

«____» _____________________ 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

на поставку оксихлорида алюминия

Участником закупки может являться только субъект малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Специалист по закупкам ООПЗ НХ О.С. Евдокимова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ООПЗ НХ М.А. Беляева

Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___» __________20__ года

Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника юридического лица/наименование филиала (в случае участия в запросе котировок юридического лица в лице филиала), (фамилии, имя, отчество, паспортные данные для физического лица): ___________________________________________________________

В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника указывается участник______, действующий от лица_______ (указываются наименования всех лиц).

Примечание: В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, данные заявки участника заполняются на каждого участника в отдельности

Банковские реквизиты участника (в случае участия в запросе котировок юридического лица в лице филиала, указываются реквизиты филиала):

Наименование банка

р/с

к/с

БИК банка

Не указание банковских реквизитов не является основанием для отклонения заявки.

Адрес участника: _________________________.

Телефон/факс/адрес электронной почты участника: ___________________________.

Не указание телефона/факса/адреса электронной почты не является основанием для отклонения заявки.

ИНН участника: _____________

ИНН учредителей: ________ (при наличии)

ИНН членов коллегиального исполнительного органа: _______ (при наличии)

ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического

лица: _________ (при наличии)

Изучив Ваше Извещение о проведении запроса котировок, предоставляем согласие на участие в запросе котировок на условиях извещения.

Информация об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня) __________.

В цену включены все расходы Поставщика, предусмотренные в извещении о проведении запроса котировок.

Гарантийный срок на поставляемый товар_______________________ (указывается участником не менее срока, установленного техническими требованиями. *

*Не указание гарантийного срока не влечет отклонение заявки. В данном случае гарантийным сроком, предлагаемым участником, будет считаться гарантийный срок, установленный в технических требованиях заказчика.

Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации.

Участник согласен исполнить условия договора, заключаемого по результатам запроса котировок, указанные в извещение о проведении запроса котировок, надлежащим образом и в полном объеме.

Участник подтверждает, что соответствует всем требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с извещением о проведении запроса котировок.

Участник подтверждает, что им получены все необходимые согласия на обработку персональных данных (для юридического лица) или

Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Заказчиком (для физического лица).

Участник подтверждает, что ознакомлен с извещением о проведении запроса котировок в полном объеме.

Участник подтверждает, что сделка не является для него крупной (данный пункт включается только в случае, если сделка не является для участника крупной).

Или:

Участник подтверждает, что требование о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки не установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

Не указание данного пункта не влечет отклонение заявки.

Участник является физическим лицом и применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: Да/Нет (выбрать нужное)

Заполняется в случае, если участник является физическим лицом, при этом не является индивидуальным предпринимателем.

Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – приложены отдельным файлом.

Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА – приложен отдельным файлом.

Приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА – приложено отдельным файлом.

Приложение_№_3_Проект_Договора

ДОГОВОР

НА ПОСТАВКУ № _________

Санкт-Петербург «____»__________ 20___г.

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании ________________ [1] , с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _________________ [2] , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по закупке № __________, на основании протокола от ____________ Комиссии _______________ [3] заключили между собой настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик принимает на себя обязательство по поставке оксихлорида алюминия, соответствующего Техническим требованиям (Приложение № 1 к Договору), Спецификации (Приложение № 2 к Договору), на условиях настоящего Договора, (далее – товар/Продукция), а Заказчик принимает на себя обязательство оплатить принятый им товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Наименование, ассортимент, иные характеристики поставляемого товара определены Спецификацией (Приложение № 2 к Договору), Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору).

Требования к качеству товара, обеспечению его безопасности, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, указанной в Технических требованиях (Приложение № 1 к Договору).

Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Поставляемый товар должен быть новым, в т.ч. свободным от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц.

Поставщик осуществляет поставку товара в строгом соответствии с условиями настоящего Договора.

Права и обязанности Сторон Заказчик вправе: Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, проверять соответствие товара условиям настоящего Договора, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика. Отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего требованиям Договора. Отказаться от оплаты и приемки товара, досрочно поставленного Поставщиком, без согласия Заказчика, при этом Поставщик не освобождается от выполнения своих обязательств по поставке товара в установленные сроки. Произвести оплату поставленного товара за вычетом соответствующего размера начисленной неустойки (штрафа, пени). В период остаточного срока хранения (годности), а также при приемке поставленного товара требовать безвозмездного устранения выявленых недостатков товара, включая его замену на Товар надлежащего качества. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором. Осуществлять приемку Продукции с привлечением независимой организации или аккредитованной лаборатории. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик обязан: Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора. Оплатить поставленный в установленные сроки и надлежащим образом товар, приемка которого осуществлена в соответствии с положениями Договора, в порядке, размере и на условиях, предусмотренных Договором или предоставить мотивированный отказ в приемке товара. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

• Поставщик вправе:
• Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении Поставщиком обязательств по Договору, при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств в соответствии с Договором.
• Требовать от Заказчика оплаты за поставленный и принятый товар, при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств в соответствии с Договором.
• Поставщик обязан:
• Осуществить предусмотренную Договором поставку товара, обеспечив его надлежащее качество, ассортимент, количество и соответствие условиям Договора, в сроки, установленные Договором.
• Передать Заказчику товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
• Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Договору указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных товарах.

Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Договору. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до предполагаемой даты поставки информировать Заказчика о невозможности поставить товар в надлежащем объеме и надлежащего качества в предусмотренные Договором сроки. В случае обнаружения при приемке товара недопоставки или несоответствия товара условиям о качестве, Поставщик обязуется дополнить товар, устранить недостатки или заменить товар за свой счет и своими средствами в порядке и в сроки, установленные Договором. При поставке товара передать документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Договора, подтверждающие комплектность, качество и безопасность товара. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и сроки, установленные Договором. Известить письменно Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента изменения банковских реквизитов, адреса электронной почты, контактного телефона, о таких изменениях. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик. Заменить в срок не позднее 2 (двух) дней товары, повредившиеся во время транспортировки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до момента подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной (или транспортной накладной). Привлекать для доставки товара на территорию метрополитена лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также лиц, не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с Поставщиком или лицом, привлеченным Поставщиком для исполнения обязательств по настоящему Договору. При несоблюдении данных требований в оформлении пропуска и в разрешении на въезд на территорию Заказчика может быть отказано. При поставке товаров Поставщик обязуется соблюдать требования локальных нормативных актов Заказчика, регулирующих порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, иных нормативных актов и технических документов. Не менее чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты поставки направлять в адрес Заказчика заявку на выдачу материального пропуска на перемещение или об обеспечении перемещения материально-технических объектов в зону (из зоны) транспортной безопасности и на критические элементы объектов метрополитена согласно Приложению № 5 к Договору, оформленном согласно требованиям «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен» на бумажном носителе, а также в электронном варианте в формате Word и Excel. Поставщик несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений. Уведомить Заказчика о передаче другим лицам право требования оплаты по настоящему Договору по сделкам уступки требования (цессии), в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения соответствующего договора. При этом Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение. Предоставить сведения о наименовании, массе, количестве драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в товарах (в случае, если поставляемый товар содержат в себе драгоценные металлы и/или драгоценные камни). В случае заключения Сторонами соглашения о приостановлении поставки Товара, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика соглашения о возобновлении поставки Товара подписать его и направить в адрес Заказчика подписанный экземпляр соглашения о возобновлении поставки Товара. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Цена Договора и порядок расчетов Максимальное значение цены Договора составляет ___________ (указывается максимальное значение цены договора), в том числе НДС – _______ [4] .

Цена единиц товаров указывается в Спецификации (Приложение № 2 к Договору).

Оплата поставленного товара осуществляется по цене единицы товара, исходя из количества поставленного товара, но в размере, не превышающем цены Договора, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

Цена каждого товара, определяется путем снижения цены единицы товара пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены единицы товара. Стоимость каждой позиции рассчитывается с учетом коэффициента снижения______ [5] [6] .

При расчете стоимости единицы товара при заключении Договора, полученная стоимость округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до сотых), при этом общая сумма цен единиц товаров, предложенная Поставщиком в заявке на участие в торгах, изменению в большую сторону не подлежит. Итоговая общая сумма единиц товаров может отличаться от предложенной победителем в меньшую сторону по результатам произведения расчетов по полученным единичным расценкам.

Цена единицы товаров является твердой и индексации не подлежит. Окончательная стоимость Договора определяется исходя из стоимости фактически поставленных и принятых товаров. В цену включены все расходы, связанные с исполнением Поставщиком всех обязательств по Договору, в том числе на упаковку, тару, маркировку, уплату налогов и других обязательных платежей, на перевозку, страхование, охрану товара в пути следования, доставку и разгрузку товара на склады Заказчика, иных расходов, возникающих у Поставщика при исполнении обязательств по Договору. Оплата производится в российских рублях. Авансирование настоящим Договором не предусмотрено. Оплата производится по факту поставки Продукции по каждой Заявке в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приёмки Продукции на складе Заказчика при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих поставку, оформленных в соответствии с требованиями Договора и действующего законодательства РФ. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательство Заказчика по оплате за поставку товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика. В случаях, предусмотренных Договором, при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени), оплата поставленного товара производится за вычетом соответствующего размера начисленной неустойки (штрафа, пени) из платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с условиями Договора. Возможно изменение сроков поставки товаров, срока действия Договора, а также изменение цены единицы товара, услуги при исполнении Договора:

- изменение цены единицы товара, услуги в меньшую сторону;

- однократное изменение срока исполнения обязательств по Договору в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договора либо необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы и такое изменение не приводит к увеличению срока исполнения обязательств более чем в половину срока, предусмотренного Договором при его заключении;

- в иных случаях, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП «Петербургский метрополитен».

• Количество товаров определяется, исходя из фактической потребности Заказчика в товарах.
• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Срок, место и условия поставки

• Поставка товара осуществляется в сроки, указанные в заявке Заказчика.

Место поставки товара – в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору). Порядок оформления Заявок на поставку Продукции, срок поставки: Поставка товара осуществляется по мере потребности у Заказчика по заявкам Заказчика. Поставка Продукции осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к Договору) партиями на основании Заявок Заказчика (далее – Заявка). Порядок направления Заявок – в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору). Перечень лиц, имеющих право подписывать Заявки на поставку Продукции, указан в Приложении № 4 к Договору. Условия поставки товара: Условия поставки товара в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору). Доставка Продукции до адресов, указанных в Заявке, осуществляется транспортом Поставщика или силами транспортной компанией (перевозчиком), привлеченной Поставщиком для доставки Товара Заказчику и за счет Поставщика. Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость Продукции. Требования к таре, упаковке, маркировке товара:

• • Требования к упаковке, маркировке товара – в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору).
  • В случае если Товар поставляется на поддонах, Поставщик обязан поставлять такие Товары на поддонах типа П4 размером 120см*80см, соответствующие ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6. Высота поддона вместе с уложенным Товаром не должна превышать 100 см. Вес паллеты не должен превышать 1000 кг. Товары не должны выступать за края поддона более чем на 2 см. Товары на поддоне должны плотно оборачиваться стрейч - пленкой, без крена, обеспечивая устойчивое положение Товара на поддоне во время перемещения.

В случае не соблюдения требований, установленных в п. 4.5 настоящего Договора, Заказчик вправе не принимать поставленный товар и вернуть Товар Поставщику. Поставщик или транспортная компания (перевозчик), привлеченная Поставщиком, по требованию Заказчика должны присутствовать при проверке Заказчиком Товара на соответствие требований к таре и упаковке, установленным настоящим Договором, в том числе Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору). Факт нарушения требований, установленных в п. 4.5 настоящего Договора, подтверждается соответствующим актом, составленным Заказчиком в одностороннем порядке в присутствии представителя Поставщика или уполномоченного Поставщиком представителя транспортной компании (перевозчик), осуществляющего доставку Товара. После составления акта, предусмотренного в п. 4.5.5 настоящего Договора, Поставщик (транспортная компания (перевозчик)) обязаны незамедлительно вывезти Товар с территории Заказчика. Поставщик гарантирует, что поставляемый им товар соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям Технических требований (Приложение № 1 к Договору), Спецификации (Приложение № 2 к Договору) и настоящего Договора, является оригинальным и законно введен в гражданский оборот правообладателем или уполномоченным им лицом. Порядок приемки товара Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству, безопасности, сертификатам соответствия/декларациям соответствия, иным документам и характеристикам, установленным настоящим Договором. Получение товара и его приёмка производятся на территории Заказчика. Порядок приемки товара - в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору). В случае доставки товара силами транспортной компанией (перевозчиком) Поставщик должен обеспечить наличие сопроводительных документов, указанных в Технических требованиях (Приложение № 1 к Договору), у представителя транспортной компании (перевозчика) в отдельном грузовом месте и возможность его вскрытия для проверки сопроводительных документов без вскрытия основного груза. Представитель Поставщика или уполномоченный Поставщиком представитель транспортной компании (перевозчик), осуществляющий доставку Товара, обязан предъявить сопроводительные документы, указанные в Технических требованиях (Приложение № 1 к Договору), представителю Заказчика при въезде на территорию Заказчика для проверки. Заказчик не принимает поставляемый товар в случае непредставления полного комплекта документов или представления ненадлежащим образом оформленного комплекта документов, сопровождающего товар, предусмотренного настоящим Договором и возвращает Товар Поставщику. Факт не предоставления Поставщиком полного комплекта документов или представления ненадлежащим образом оформленного комплекта документов, сопровождающего товар, оформляется актом, составленным Заказчиком в одностороннем порядке в присутствии представителя Поставщика или уполномоченного Поставщиком представителя транспортной компании (перевозчик), осуществляющего доставку Товара. Для проверки поставленного товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик вправе привлекать независимую специализированную организацию или аккредитованную лабораторию. При положительных результатах приемки товаров по количеству, ассортименту, комплектности и качеству Заказчиком подписывается товарная накладная (или универсальный передаточный документ). В случае поставки товара, имеющего признаки контрафакта и/или фальсификации, Заказчик вправе привлечь к приемке товара представителей правообладателя, уполномоченного им изготовителя товара или уполномоченного представителя правообладателя на территории Российской Федерации. Способ привлечения представителей указанных лиц выбирается Заказчиком по своему усмотрению. В любом случае, заключение одного из указанных лиц, содержащее вывод о несоответствии поставленного товара оригинальному товару, о наличии нарушений прав правообладателя на патенты и/или средства индивидуализации, реализованные в поставленном товаре, наличии признаков контрафакта и/или фальсификации товара признается Сторонами подтверждением неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего Договора, Технических требований (Приложение № 1 к Договору), Спецификации (Приложение № 2 к Договору). В указанных случаях Поставщик обязан заменить такой товар на товар, соответствующий условиям настоящего Договора, Технических требованиях (Приложение № 1 к Договору), Спецификации (Приложение № 2 к Договору) в срок и в порядке, установленные настоящим Договором. Если Поставщик в установленном порядке в установленный срок не заменит товар на товар, соответствующий требованиям настоящего Договора, Технических требований (Приложение № 1 к Договору), Спецификации (Приложение № 2 к Договору) Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и (или) применить иные санкции, предусмотренные Договором в части поставки товара ненадлежащего качества. Поставщик, поставивший товар с признаками контрафакта и/или фальсификации, обязан за свой счет в срок не более 10 (десяти) календарных дней с одной из следующих дат, наступившей первой: с даты получения от Заказчика соответствующего требования с приложением заключения правообладателя или уполномоченного им изготовителя товара или уполномоченного представителя правообладателя на территории Российской Федерации, содержащего вывод о наличии признаков контрафакта или фальсификации товара, либо акта осмотра товара, содержащего признаки контрафакта и/или фальсификации, поставить товар, соответствующий условиям и требованиям настоящего Договора, Технических требований (Приложение № 1 к Договору), Спецификации (Приложение № 2 к Договору). При этом исполнение указанной обязанности не освобождает Поставщика от уплаты установленных настоящим Договором санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком настоящего Договора. Продукцию не соответствующую требованиям Договора, Поставщик обязан вывезти с территории Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта (по Форме М-7). При не достижении согласия между Поставщиком и Заказчиком при осуществлении приёмки товаров, спор разрешается в порядке, установленным законодательством Российской Федерации и Договором. Заказчик вправе заявить Поставщику претензии по скрытым дефектам товара в течение срока хранения (годности) товара. Замена, допоставка товара осуществляются за счет Поставщика и в сроки, установленные претензией. Ответственность сторон За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность Заказчика: За нарушение сроков оплаты за поставленный товар Поставщик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Ответственность Поставщика: В случае просрочки поставки Продукции Заказчик взыскивает с Поставщика пени в следующем размере: - При нарушении сроков поставки от 1-го по 90-ый день включительно – 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости непоставленной в срок Продукции за каждый день просрочки. - При нарушении сроков поставки свыше 90 дней – 0,3% (ноль целых три десятых процента) от стоимости непоставленной в срок Продукции за каждый день просрочки. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику в полном объёме независимо от уплаты неустойки и от цены Договора. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком норм пожарной и электробезопасности, техники безопасности, правил эксплуатации электроустановок потребителей на территории Заказчика, Заказчик взыскивает штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай нарушения независимо от стоимости Договора. При поставке Поставщиком товара ненадлежащего качества Заказчик взыскивает с Поставщика штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости некачественного товара и вправе требовать устранения недостатков силами Поставщика и за его счет. Если в результате неисполнения обязательств у Заказчика возникли убытки, он в соответствии со ст. 15 ГК РФ вправе потребовать у Поставщика возмещения убытков в полном объеме, вне зависимости от цены Договора. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору (за исключением просрочки исполнения обязательств, поставки товара ненадлежащего качества) Заказчик взыскивает с Поставщика штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости Заявки, по которой допущено нарушение и вправе требовать устранения недостатков силами Поставщика и за его счет, независимо от цены Договора. В случае, если Сторонами было подписано соглашение о приостановлении поставки товара и Поставщиком в сроки, предусмотренные Договором, не был направлен Заказчику подписанный со стороны Поставщика экземпляр соглашения о возобновлении поставки Товара, Заказчик взыскивает с Поставщика штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости Заявки, по которой приостановлена поставка товара. За каждый факт нарушения п.п. 2.4.11, 2.4.13 настоящего Договора, а также требований локальных нормативных актов Заказчика, регулирующих порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, Заказчик взыскивает с Поставщика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятидесяти тысяч) рублей. В случае причинения Поставщиком вреда Заказчику или 3-м лицам вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Поставщик возмещает причиненный ущерб в полном объеме. За неисполнение обязательств, предусмотренных п. 5.11 настоящего Договора, Заказчик взыскивает с Поставщика штраф в размере:

При стоимости товара не соответствующего требованиям Договора:

- до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

- от▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десяти тысяч) рублей 00 копеек до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорока девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

- от▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двухсот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

- от▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(трехсот тысяч) рублей 00 копеек и выше –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

• • В случае поставки товара, имеющего признаки контрафакта и/или фальсификации, Заказчик взыскивает с Поставщика штраф в следующих размерах:

При стоимости товара, обладающей признаками контрафакта и/или фальсификации: - до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(четырехсот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек – в размере 5% от стоимости такого товара; - от▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятисот тысяч) рублей 00 копеек до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек – в размере 10% от стоимости такого товара; - от▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (одного миллиона) рублей 00 копеек до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (четырех миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек – в размере 12% от стоимости такого товара; - от▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (пяти миллионов) рублей 00 копеек до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (девяти миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек – в размере 15% от стоимости такого товара; - от▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (десяти миллионов) рублей 00 копеек и выше – в размере 20% от стоимости такого товара.

Стоимость товара определяется в Спецификации (Приложение № 2 к Договору).

• • За нарушение сроков устранения недостатков (сроков замены поставленного товара товаром надлежащего качества), обнаруженных в течение остаточного срока хранения (годности), Заказчик взыскивает пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, недостатки в котором выявлены в период остаточного срока хранения (годности), за каждый день просрочки, но не более стоимости такого товара.
  • За нарушения Поставщиком сроков вывоза товара, установленных в п. 8.8 настоящего Договора, Заказчик взыскивает с Поставщика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятидесяти тысяч) рублей.
  • Поставщик обязан передать Заказчику товар, свободный от любых прав и притязаний третьих лиц. В случае нарушения данного пункта, в том числе предъявления обоснованных претензий к Заказчику со стороны третьих лиц, в том числе государственных органов, Поставщик обязуется компенсировать Заказчику понесенные убытки в полном объеме независимо от стоимости Договора и окончания срока действия Договора.
  • В случае возникновения у Заказчика убытков вследствие удовлетворения судом требований правообладателя или уполномоченного им лица, касающихся взыскания убытков или компенсации за незаконное использование патента или средства индивидуализации при исполнении настоящего Договора, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные убытки в полном объеме.
  • За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению документов, предусмотренных настоящим Договором в части содержания в товаре драгоценных металлов и/или драгоценных камней, в том числе в случае предоставлении Поставщиком недостоверных сведений, предоставление недостаточно полной информации, Заказчик взыскивает с Поставщика штраф в размере 1% (один процент) от стоимости Заявки.
  • В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, что привело к наложению штрафа на Заказчика от государственных органов, Поставщик обязан возместить сумму данного штрафа Заказчику в полном объёме, независимо от цены Договора.

Днем оплаты Поставщиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени) является день поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 14 настоящего Договора. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору. Подписанием настоящего Договора Поставщик подтверждает свое согласие на оплату поставленного товара по Договору за вычетом суммы неустойки (пеней, штрафов), взимаемой Заказчиком, в соответствии с настоящим разделом.

• Стороны пришли к соглашению об отсутствии прав на получение с должника процентов по денежному обязательству, предусмотренному статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ.

Общая сумма начисленных пеней за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по оплате фактически поставленного и принятого товара, не может превышать стоимости Заявки, по которой допущено нарушение сроков оплаты. Общая сумма начисленных пеней за просрочку исполнения Поставщиком обязательств по Заявке в части нарушения сроков поставки товара, не может превышать стоимости Заявки, по которой допущено нарушение сроков поставки товара. Срок действия Договора Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 31.05.2027. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств по настоящему Договору. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение ими обязательств, допущенных в период действия Договора. Гарантийный срок Остаточный срок хранения (годности) на поставленный товар на дату приёмки Заказчиком должен составлять не менее 80% (восьмидесяти процентов) от гарантийного срока хранения (годности), заявленного изготовителем. Поставщик несет ответственность за качество товара в течение его остаточного срока хранения (годности), при условии соблюдения Заказчиком правил хранения. Если в течение остаточного срока хранения (годности) поставленный товар окажется непригодным для использования и/или не соответствующим условиям настоящего Договора, требованиям государственных стандартов, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить поставленный товар товаром надлежащего качества в установленные Заказчиком сроки. При выявлении товара непригодного для использования и/или не соответствующего условиям настоящего Договора, требованиям государственных стандартов, ТУ, Заказчик оформляет акт (по Форме М-7) о несоответствии поставленного товара требованиям Договора, в том числе указывает сроки устранения недостатков, и в течение 5 (пяти) рабочих дней после выявления недостатков товара направляет письменное извещение и акт в адрес Поставщика в соответствии с его почтовыми реквизитами, указанными в разделе 14 настоящего Договора, заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером или по адресу электронной почты. Сроки устранения недостатков, устанавливаются Заказчиком в акте (по Форме М-7) и/или акте обнаруженных недостатков, составляемом в соответствии с п. 8.5 настоящего Договора, но в любом случае не должны быть более 20 календарных дней с даты составления акта. При несогласии с замечаниями, указанными в акте (по Форме М-7), в том числе сроками устранения недостатков, Поставщик не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения или извещения по электронной почте обязан направить своего представителя по адресу, согласованному с Заказчиком, для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки принятого Заказчиком товара, выявленные в течение остаточного срока хранения (годности), для согласования порядка их устранения. В случае не направлении Поставщиком своего представителя для составления совместного акта об обнаруженных недостатках, в установленный Договором срок или отказа от составления/подписания акта обнаруженных недостатков, акт (по Форме М-7) считается принятым и одобренным Поставщиком, и является доказательством наличия указанных в нём недостатков (дефектов). В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков в установленный в акте срок, Заказчик в соответствие с действующим законодательством имеет право по своему выбору устранить недостатки своими силами и потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков, либо (в случае обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. Поставщик обязан вывезти Продукцию с территории Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта (по Форме М-7) или с даты составления акта обнаруженных недостатков в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Договора, в случае установления Заказчиком такого требования в акте. Возврат Продукции осуществляется силами и за счет Поставщика. Остаточный срок хранения (годности) на товар, предоставленный Поставщиком взамен некачественного товара, должен быть равен или более установленного Договором остаточного срока хранения (годности) на товар. Порядок изменения и расторжения договора Изменение существенных условий Договора осуществляется в порядке, по основаниям и в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. При исполнении Договора по соглашению Сторон производится замена поставляемого товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого соответствуют качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), указанным в договоре, в случае возникновения обстоятельств, при которых невозможно осуществить поставку товара, указание на товарный знак которого содержится в условиях (договора), в частности:

- При исполнении Договора, в случае, если производитель товара, указанного в настоящем Договоре, осуществил переименование товара (изменения артикула и т.п.) без изменения его характеристик, допускается изменение наименования товара того же производителя, по отношению к указанному в настоящем Договоре, при условии заключения дополнительного соглашения.

При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

• Настоящий Договор может быть прекращен досрочно в одностороннем порядке только в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товара, поставленного Поставщиком. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора: Заказчик отказывается в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае установления факта проведения в отношении Поставщика ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, а также процедуры банкротства в отношении Поставщика, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора, в случае если будет выявлен факт предоставления Поставщиком недостоверных сведений, что позволило ему стать победителем закупки.

• • В случае если Поставщик задерживает поставку товара на срок более 10 (десяти) дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в полном объеме или частично, при условии оплаты Поставщику фактически поставленной и принятой Продукции. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с настоящим пунктом (при отсутствии вины Поставщика), Договор следует считать измененным или расторгнутым по прошествии 10 (десяти) дней с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если более длительный срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении Заказчика. Об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом Заказчик должен предупредить Поставщика письменно не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты отказа Заказчика от исполнения Договора. Иной срок изменения или расторжения Договора может быть согласован сторонами путем подписания соответствующего соглашения. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по вине Поставщика (в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств по Договору), Договор считается расторгнутым или измененным с момента получения Поставщиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора или с даты прямо указанной в уведомлении. Обстоятельства непреодолимой силы Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если они явились следствием непреодолимой силы (форс-мажор) (пожар, наводнение, землетрясение или другие обстоятельства чрезвычайного характера), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Стороны определили, что сезонные розливы рек, осенне-зимний ледостав, отсутствие переправ либо зимних ледовых дорог не относятся к форс-мажорным обстоятельствам. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) рабочих дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков. Антикоррупционная оговорка Стороны настоящего Договора:

- осуждают и выражают свою нетерпимость к коррупции,

- обязуются соблюдать и обеспечивать соблюдение как ими самими, так и их руководителями, сотрудниками, посредниками, уполномоченными лицами требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также иных нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции,

- обязуются не совершать коррупционные преступления и/или правонарушения и принимать разумные меры для недопущения нарушений законодательства в области противодействия коррупции,

- обязуются воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано, как готовность совершить или участвовать в коррупционных нарушениях.

Стороны гарантируют, что ни они сами, ни их сотрудники, посредники, иные взаимосвязанные с ними лица либо уполномоченные представители на стадии совершения закупки и до заключения Договора, а также при исполнении Договора не совершали, и не будут совершать действий по требованию, предложению, передаче, обещанию, получению, приобретению без законных на то оснований лично или через третьих лиц денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав оказания иных способов воздействия на любых физических и юридических лиц, включая (но не ограничиваясь) руководство, сотрудников, посредников, уполномоченных лиц другой стороны, их представителей, органы государственной власти и местного самоуправления, а также их должностных лиц в обмен на предоставление либо сохранение соответствующей Стороне ими каких-либо необоснованных преимуществ, гарантий, выгод или достижения иных неправомерных целей, связанных с заключением и исполнением Договора, влияющих на надлежащее, объективное и беспристрастное заключение и исполнение договора. При этом такие действия будут считаться нарушением норм законодательства о противодействии коррупции, даже в том случае, когда не возбуждалось административное и/или уголовное дело по факту их совершения. Выявление нарушений условий оговорки может производиться Сторонами из следующих источников: переписка в соцсетях и мессенджерах, смс-сообщения, аудио и видеозаписи, документальные и иные доказательства, указывающие на факты нарушения настоящей оговорки. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений о нарушении одной из Сторон условий настоящей оговорки либо о возможности совершения такого нарушения, другая Сторона уведомляет об этом обстоятельстве Сторону, в отношении которой у нее возникли такие предположения, а также вправе приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение направляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения уведомления. В случае, если одна из Сторон нарушит настоящую оговорку и данное обстоятельство подтвердится, другая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив в адрес нарушившей Стороны уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. Пострадавшая Сторона при этом вправе потребовать от Стороны, нарушившей оговорку возмещения убытков, причиненных прекращением Договора, и уплаты неустойки в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцати тысяч) рублей. Порядок разрешения споров Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению Сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров между сторонами, разрешаются в претензионном порядке. Претензии направляются по адресам, указанным в разделе 14 настоящего Договора заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений либо направляются по адресам электронной почты указанным в разделе 14 настоящего Договора, подписанные электронной подписью. Сторона не вправе ссылаться на изменение своих почтовых реквизитов, а также изменение адреса электронной почты в случае, если такие изменения не оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору. В отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения адресатом. Споры и разногласия по настоящему Договору, которые не будут решены в досудебном (претензионном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Прочие условия Подписывая настоящий Договор, Поставщик подтверждает, что ознакомлен с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору), Приложениями к настоящему Договору, и иной документацией, необходимой для исполнения Договора, в объеме, достаточном для осуществления поставки товара, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации. На момент заключения настоящего Договора Поставщик ознакомлен со всеми действующими локальными нормативными актами Заказчика, необходимыми для исполнения настоящего Договора. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменениях своих реквизитов, в том числе почтовых и банковских, адреса электронной почты, контактного телефона, не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего изменения. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе изменение реквизитов, исправление технических ошибок, действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Для контроля исполнения Договора и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах, ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения Договора, с указанием их контактных данных (телефон, адрес электронной почты). Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписывается электронной цифровой подписью. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы:

Приложение № 1 – Технические требования на _____(_) лист ___;

Приложение № 2 – Спецификация на ___ (_) лист ___;

Приложение № 3 – Форма заявки на поставку на ___(_) лист___;

Приложение № 4 – Перечень лиц, имеющих право подписывать заявку на ___(_) лист___;

Приложение № 5 – Форма заявки на выдачу материального пропуска на перемещение или об обеспечении перемещения материально-технических объектов в зону (из зоны) транспортной безопасности и на критические элементы объектов метрополитена на ___(_) лист___.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

«Заказчик»:

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие

«Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»)

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Санкт-Петербург, Московский пр.28

ИНН

КПП

ОГРН

Адрес подразделения: ______________________________

Тел. ___________________________

факс. ________________________________________

Р/с

К/с

БИК

ОКПО

«Поставщик»:

- Посмотреть таблицу с даннымиПодписи сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору от «___» _____20___г.

№ ________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Должно содержать все требования, установленные техническими требованиями извещения о проведении запроса котировок, за исключением тех, которые содержатся в тексте проекта Договора. Приложением к техническим требованиям оформляются документы, необходимые для исполнения Договора.

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору от «___» _____20___г.

№ ________________________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификация оформляется в соответствии с предложением участника, признанного победителем торгов с указанием срока поставки (установленного документацией о закупке), номенклатурного номера товара, страны происхождения товара, цены за единицу и цены договора с учетом коэффициента снижения, предложенного победителем торгов.

В случае установления запрета, ограничения на поставку товаров, происходящих из иностранных государств, указывается номер реестровой записи в соответствии с заявкой победителя торгов.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору от «___» _____20___г.

№ ________________________________________

ФОРМА

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ

ГУП «Петербургский метрополитен», согласно договору № _______________ от ___г. просит поставить _______ следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес доставки: ______________________________________

Сумма поставки составляет ______________рублей ____ копеек.

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору от «___» _____20___г.

№ ________________________________________

Перечень лиц, имеющих право подписывать заявку

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к Договору от «___» _____20___г.

№ ________________________________________

ФОРМА

- Посмотреть таблицу с даннымиЗаявка
на выдачу материального пропуска на перемещение или об обеспечении перемещения материально-технических объектов в зону (из зоны) транспортной безопасности и на критические элементы объектов метрополитена

Наименование объекта метрополитена и секторы зоны транспортной безопасности и (или) критических элементов объекта метрополитена, в которые требуется допуск: ____________________________________________________________________________________________

Срок (период), на который требуется оформить допуск: ____________________________________________________________________________________________

Сведения о договоре или ином документе, на основании которого осуществляется ввоз/вывоз материально-технических объектов:__________________________________________________________________________

(указывается наименование организации, дата и номер договора или наименование подразделения метрополитена и документ, на основании которого осуществляется перемещение)

- Посмотреть таблицу с данными

В случае перемещения материально-технических объектов между подразделениями метрополитена:

в столбце № 3 – указывается Ф.И.О. работника метрополитена, которому требуется выдать пропуск и номер служебного удостоверения

в столбце № 5 – дополнительно указывается инвентарный номер (при наличии)

в столбце № 7 – указывается Ф.И.О., должность работника метрополитена, отпустившего материально-технические объекты

в столбце № 8 – указывается объект метрополитена куда будет перемещены материально-технические объекты

Остальные столбцы заполняются в соответствии с требуемой информацией.

__________________________________ _______________________________/Ф.И.О./ «____» ___________20__г.

(наименование должности и Ф.И.О. руководителя организации, подпись, печать)

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Указывается документ-основание, вариант: Устав или Положение о подразделении и доверенность № ___ от «___» ______ 20__ г. ↑

Указывается документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Договор от имени Поставщика. ↑

Указывается название комиссии Заказчика. ↑

В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, то вместо слов «в том числе НДС – ______» указывается следующее: «НДС не облагается, в связи с __________ в соответствии с гл. _______ Налогового Кодекса РФ» ↑

В случае если Поставщик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу товара при заключении договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение ценового предложения, предложенного победителем, к общей начальной (максимальной) цене единицы товара, установленной в извещении о проведении запроса котировок без учета суммы НДС. ↑

Указывается коэффициент снижения, предложенный победителем торгов ↑

Приложение_№_4_Обоснование

оксихлорида алюминия

в соответствии с требованиями положения о закупке товаров, работ, услуг ГУП «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН» посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

к их потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть63075 от 22.10.2025 на официальном сайте метрополитенаhttp://www.metro.spb.ru/.

о рыночных ценах идентичных товаров, планируемых к закупке отсутствует.

Ценовая информация за единицу товара и реквизиты источников информации:

1. Источник информации №1, Вх. № 5778 от 23.10.2025 г.;

2. Источник информации №2, Вх. № 5784 от 24.10.2025 г.;

3. Источник информации №3, Вх. № 5813 от 27.10.2025 г.;

4. Источник информации №4, Вх. № 5846 от 28.10.2025 г.;

5. Источник информации №5, Вх. № 5847 от 28.10.2025 г.

как средняя арифметическая величина среди трех минимальных ценовых предложений, полученных в ходе запроса цен.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦЕ, определяется коэффициент вариации.

Коэффициент вариации рассчитывается по следующей формуле:

, где:

V-коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

цi - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номеромi;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - три минимальных значения, используемых в расчете.

Так как коэффициент вариации меньше 33% совокупность значений, используемых в расчете, считается однородной.

НМЦЕ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

(3min) , где:

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n – три минимальных значения, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номеромi.

- Посмотреть таблицу с данными

Подготовил:

Специалист СМ ООПЗ Е.Ю. Волошина

Согласовано:

Начальник ООПЗ М.А. Беляева

Ведущий специалист СМ ООПЗ А.А. Егошенко

Таблица №1

Расчет начальной (максимальной) цены единицы товара