Тендер - Поставка мыла туалетного жидкого для ФГБУ «Росзаповедцентр» в 2025 году (среди СМП и СОНО) №295203330

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30 Извещение о проведении электронного аукциона от 01.04.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000006

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, г Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ул. Малая Грузинская, дом 3

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 13215.60 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

0.50%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнение контракта может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной ст. 45 Закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств по контракту, но не менее чем на один месяц

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

ВНИМАНИЕ!!! В связи с некорректным отображением в ЕИС информации о реквизитах Заказчика для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, а также при уклонении участника закупки от заключения контракта, необходимо использовать следующие реквизиты: Получатель УФК по г. Москве (ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела») Лицевой счет № 20736У45830 Р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть К/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ВНИМАНИЕ!!! В соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ при исполнении контракта, заключенного по результатам электронной процедуры, документ о приемке формируется и подписывается сторонами контракта с использованием Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru – ЕИС)

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК (Приложение №1)

Проект контракта

1 Проект Контракта Поставка (Приложение №2)

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки (ТЗ) (Приложение №3)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к заявке и инструкция (Приложение №4)

Дополнительная информация и документы

1 Извещения (Приложение №5)

Описание_объекта_закупки_(ТЗ)_(Приложение_№3)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ:

1.1. Наименование объекта закупки: Поставка мыла туалетного жидкого для ФГБУ «Росзаповедцентр» в 2025 году (среди СМП и СОНО).

1.2. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): 20.41.31.130 – Мыло туалетное жидкое, код позиции КТРУ: 20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть003 – Мыло туалетное жидкое, единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ): Штука.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ):

2.1. Общие требования к поставке:

2.1.1. Поставщик поставляет Заказчику на условиях настоящего Технического задания и заключенного Контракта мыло туалетное жидкое (далее – Товар) для ФГБУ «Росзаповедцентр».

2.1.2. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:

- требованиям действующих государственных и межгосударственных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров;

- функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении 1 «Спецификация на поставку товара» к настоящему Техническому заданию (далее – Спецификация) и определенным производителями Товаров.

2.1.3. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.2. Порядок поставки Товара:

2.2.1. Товар должен быть поставлен Заказчику в период действия Контракта в рабочие часы Заказчика в строгом соответствии со Спецификацией на поставку товара (приложение 1 к настоящему Техническому заданию, являющееся его неотъемлемой частью)

2.2.2. Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованном с Заказчиком.

2.2.3. Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.

2.2.4. Поставляемый Товар, имеющий ограниченный срок хранения и использования, должен иметь остаточный срок годности (или службы) не менее 18 (восемнадцати) месяцев с момента подписания обеими сторонами документа о приемке товара.

2.2.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, настоящего Технического задания и проектом Контракта.

2.2.6. Поставка, разгрузка Товара Заказчику и подъем товара до складского помещения Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика без взимания дополнительной платы.

2.2.7. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика.

2.2.8. Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству согласно Заявке.

2.2.9. Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.2.10. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

3. ОБЪЕМ И СРОКИ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА (ТРЕБОВАНИЯ ПО СРОКУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК:

3.1. Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара.

3.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ:

4.1. Требования к безопасности поставляемым товарам, выполнения работ, оказания услуг:

4.1.1. Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);

- свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);

- сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара;

- сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

4.1.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.1.3. Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям и обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении.

4.1.4. Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

4.1.5. Товар должен быть применим к диспенсерам для жидкого мыла типа «Merida».

4.1.6. Товар должен подходить для ежедневного использования и иметь нейтральный уровень pH.

4.2. Требования к используемым материалам и оборудованию:

4.2.1. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги.

4.2.2. К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством содержащегося в упаковке Товара.

4.2.3. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

4.2.4. Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.

4.2.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

4.2.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

5. ТРЕБОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ:

5.1. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

5.2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

5.3. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

5.4. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

5.5. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6).

5.6. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7).

5.7. «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2. Межгосударственный стандарт. Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия».

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ:

Приложение 1 – Спецификация на поставку товара

Приложение к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку Товара

- Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_заявке_и_инструкция_(Приложение_№4)

Приложение № 4 к извещению

о проведении конкурентной закупки в электронной форме

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

1. При проведении закупки в электронной форме:

1) подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) оператору электронной площадки.

2. Для участия в закупке заявка должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

б) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3–5, 7–11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

в) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

г) (при наличии таких требований в извещении) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (выписка из реестра лицензий или копия действующей лицензии (с приложениями)).

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки (при наличии таких требований в извещении и установленные Федеральным законом № 44-ФЗ)

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки (техническое задание) (приложение № 3 к извещению о проведении закупки) в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира (далее – ОКСМ), с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Если участником закупки предлагается товар, происходящий из нескольких стран происхождения, то участник закупки должен указать объем товара по каждой стране. Недопустимо представление в заявке участника информации, допускающей двусмысленное толкование, в том числе информации о стране происхождения товара;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением о закупке);

г) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска).

3) предложение участника закупки о цене контракта или предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги.

3. Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных частью 2 Инструкции, не допускается.

4. Участник закупки вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в извещении срока подачи заявок на участие в закупке.

5. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению заявки на участие в закупке

1. Заявка на участие в закупке, подготовленная участником, должна быть составлена на русском языке.

2. Входящие в заявку на участие в закупке документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендуемой заказчиком, информацию о характеристиках предлагаемого участником закупки товара, соответствующих значениям, установленным заказчиком в извещении о закупке, а также товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

5. При подготовке заявки участник размещения заказа должен исходить из того, что он готовит свое предложение с учетом требований к техническим характеристикам и показателям, установленным в извещении после полного изучения содержания вышеназванного извещения и всех приложений к нему.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПИСАНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА (МАТЕРИАЛА)

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным заказчиком и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

Сведения о качественных, технических характеристиках товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, его эксплуатационных, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено извещение об осуществлении закупки.

Участнику закупки необходимо указывать конкретные значения параметров каждого вида (типа) товара.

Предоставляемая участником информация не должна сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа», «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», («от», «до»), «должно быть», «может быть», «возможно», «в пределах», «типа» и т.п. и не должна допускать разночтения или двусмысленное толкование.

В форме Заказчиком могут быть использованы следующие знаки, символы и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения.

Символ «

Символ «>» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, более указанного значения.

Символ «≥» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, более указанного значения или равное ему.

Символ «≤» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, менее указанного значения или равное ему.

При этом, символы «±», « », «≥», «≤» устанавливаются слева от числового значения параметра.

Слова «менее» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, менее указанного значения;

Слова «более» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, более указанного значения или равное ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, менее указанного значения или равное ему;

Слова «не выше» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, менее указанного значения или равное ему;

Слова «не ниже» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, более указанного значения или равное ему;

Для обозначения разделителя целой и дробной частей десятичной дроби используется символ «,» между цифрами без пробела. Использование иных символов для обозначения разделителя целой и дробной частей не допускается, за исключением случаев, когда это предусмотрено соответствующей нормативно-технической документацией.

При предоставлении участником сведений точность значений должна соответствовать установленной заказчиком, а именно должно совпадать количество знаков после запятой; если заказчиком установлены целые числа, то участнику необходимо представлять значения в целых числах.

Символы «..», «-», установленные между значениями параметра, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае если требуемое значение параметра сопровождается словами «менее … и более…», то участнику закупки необходимо представить конкретное значение параметра из данного диапазона, не включая крайние значения.

В случае если требуемое значение параметра сопровождается символами «> … и ≤ …», «≥ … и », «≤», «≥», «

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от… и до…», «от» или «до», то участнику необходимо представить конкретное значение параметра из данного диапазона, не включая крайние значения.

В случае если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «,», символа «/», союза «и», то участнику необходимо представить все значения параметра или все диапазоны значений параметра, указанных через данный символ, союз.

В случае если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «;», союза «или», то участнику закупки необходимо представить одно из указанных значений или диапазонов значений параметра, указанных через данный символ, союз.

В случае если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «;», «,», то участнику закупки необходимо представить значение(-я) параметра или диапазон(-ы) значения, разделенные символами «;», «,».

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается словами: «не менее … и не более …», «не менее» или «не более», то участнику закупки необходимо представить значение параметра из данного диапазона, включая крайние значения.

В случае если требуемое значение параметра сопровождается знаком «*», в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

В случае указания температурных значений параметра, необходимо указать два конкретных значения параметра, а именно нижний и верхний предел (максимальное и минимальное значение), если прописано требование только к минимальному или только к максимальному значению параметра, то участнику, необходимо указать одно конкретное значение параметра.

В случае указания требуемого значения параметра с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данное значение параметра как значение, которое не может изменяться.

В случае отсутствия при описании требуемых Заказчиком значений показателей (характеристик) товара каких-либо вышеуказанных символов и слов и установление показателей (характеристик), которые не могут изменяться, участнику закупки необходимо представить данное значение параметра как значение, которое не может изменяться.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных значениях параметров товара, указанных в заявке, несет участник закупки.

В случае, если в описании требуемых Заказчиком значений показателей (характеристик) отсутствуют какие-либо из вышеуказанных символов и слов и установлены показатели (характеристики), которые не могут изменяться, участнику закупки необходимо представить данное значение параметра как значение, которое не может изменяться.

Обоснование_НМЦК_(Приложение_№1)

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) [1]

Поставка мыла туалетного жидкого для ФГБУ «Росзаповедцентр» в 2025 году

(среди СМП и СОНО)

(указывается наименование объекта закупки(лота))

- Посмотреть таблицу с данными

2. Место поставки, работы, услуги: указано проекте Контракта, приложение к извещению.

3. Срок поставки, работы, услуги: указано в проекте Контракта, приложение к извещению.

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:

НМЦК была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании п. 2-6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и раздела III «Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 567 от 02.10.2013.

Выполненные действия в части сбора информации: мониторинг общедоступной информации, размещённой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Расчет НМЦК

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производится по формуле:

где:

НМЦК – начальная (максимальная) цена контракта, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v – количество закупаемого товара (работы, услуги);

n – количество значений, используемых в расчете;

i – номер источника ценовой информации;

Цi – цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг, с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Среднее значение цены, полученной из анализа ценовой информации:

1 > = (170,00 + 276,57 + 214,20):3 = 220,26 (руб.).

Информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем): российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта – не применяется.

Расчет среднего квадратичного отклонения производится по формуле:

КО 1 - результате расчета по указанной формуле: среднее квадратичное отклонение = 53,54 (руб.)

Расчет коэффициента вариации производится по формуле:

В результате расчета по указанной формуле:

V 1 = (53,54:220,26) × 100 = 24,31%

Значение коэффициентов вариации – менее 33%, следовательно, совокупность цен принимается однородной.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта в приложение к настоящему обоснованию.

Дата подготовки обоснования НМЦК: март 2025 г.

Приложение к Обоснованию НМЦК

- Посмотреть таблицу с данными

Рекомендуемая форма Приложения 1 к Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 ↑

Извещения_(Приложение_№5) - Посмотреть таблицу с данными

Извещение об осуществлении закупки и информационная карта

- Посмотреть таблицу с данными

Условия Контракта:

Номер типовых условий контракта (при наличии)

Связь с типовыми условиями контракта не установлена

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

РОССИЯ, г. Москва,

123242, ул. Малая Грузинская, дом 3, этаж 8, склад Заказчика

ВНИМАНИЕ! (Изменение места поставки товара, выполнения работы или оказания услуги в проекте электронного контракта, направляемом победителю электронной процедуры, будет недоступно)

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ

Да

IV. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ

Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

(Для типов объекта закупки "Товар" все текущие и новые позиции будут пересчитаны из расчета за 1 единицу измерения. Для типов объекта закупки)

Нет

(В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке).

ВНИМАНИЕ! Тип объекта закупки должен соответствовать выбранному ОКПД2. Изменение типа объекта закупки при включении сведений в Реестр контрактов будет недоступно. Для характеристик товара, работы, услуги, связанных с выбранной позицией КТРУ, для которых возможен выбор значений, указывается хотя бы одно значение.

Ввод дополнительной информации, в том числе о характеристиках товара, работы, услуги допускается только при отсутствии необходимых сведений в КТРУ. Введенные значения сохранятся в редактируемых сведениях об объекте закупки. Изменение наименования товара, работы, услуги в проекте электронного контракта, направляемом победителю электронной процедуры, будет недоступно.

Добавить товар, работу, услугу:

ТОВАР, РАБОТА, УСЛУГА (для формирования электронного Контракта)

Применение национального режима по ст.14 Закона №44-ФЗ

(Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875)

• ПРЕИМУЩЕСТВО в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами
• (На основании подпункта «з» пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875 участник закупки должен указать в заявке наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира)

Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения с обоснованием невозможности соблюдения запрета, ограничения

Нет

При выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг предусматривается поставка товара

Нет

(В случае если в рамках выполнения работ/оказания услуг предусмотрена поставка товара, необходимо добавить сведения о товаре (п. 6 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ)

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная сумма цен товара, работы, услуги:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,60 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ.

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге

Нет

(характеристики товара, работы, услуги отсутствуют)

Товарный знак

(при наличии)

Нет

Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы

(при наличии и в соответствии с п.1 ч.1 ст. 33 Закона №44-ФЗ можно указывать (знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы) в случае, если не влечет за собой ограничение количества участников закупки)

Нет

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Преимущества, требования к участникам:

Преимущества

• Преимущество в соответствии с ч.3. ст.30 Закона №44-ФЗ

(Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Участник подтверждает, что является СМП или СОНО, при помощи функционала электронной площадки. Федеральная налоговая служба ведет Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте https://rmsp.nalog.ru)

Требования к участникам

• Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ
• Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст.31 Закона 44-ФЗ

(Заказчик вправе установить требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки)

• Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

(Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, участникам отдельных видов закупок дополнительные требования)

• Участник закупки несет административную и уголовную ответственность за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий

(п.24 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ): предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ)

• Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные Указом Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся по контролем таких лиц».

Обеспечение ЗАЯВКИ:

Требуется обеспечение заявки

Не требуется

(Заказчик обязан установить требование обеспечения заявок на участие в закупке. Обеспечение заявки на участие в закупке устанавливается в соответствии с ст. 44 Закона № 44-ФЗ. Заказчик вправе не устанавливать такое требование в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один миллион рублей.)

Размер обеспечения заявки

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, условия банковской гарантии

Платежные реквизиты

Обеспечение исполнения КОНТРАКТА:

Требуется обеспечение исполнения контракта

Требуется

(Заказчик должен установить требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ. На основании ч. 64.1 ст. 112 до 31 декабря 2024 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в соответствии с ст. 96 Закона № 44-ФЗ)

Размер обеспечения исполнения контракта

- 0,5 % от Цены Контракта (ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ)

(Сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (п. 3 ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ)

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнение контракта может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной ст. 45 Закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств по контракту, но не менее чем на один месяц (ч.3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ)

Платежные реквизиты

Получатель УФК по г. Москве (ФГБУ «Росзаповедцентр»)

Л/с № 20736У45830

Р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москвы

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги:

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Не требуется

(Заказчик в случаях, предусмотренных ч.4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, при описании объекта закупки должен указать требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества или к гарантийному обслуживанию товара)

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Обеспечение ГАРАНТИЙНЫХ обязательств:

Требуется обеспечение исполнения гарантийных обязательств

Не требуется

(Заказчик вправе установить требование обеспечения гарантийных обязательств. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в соответствии с ст. 96 Закона № 44-ФЗ)

Размер обеспечения гарантийных обязательств

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению

Платежные реквизиты

Дополнительная информация:

ВНИМАНИЕ!!! В связи с некорректным отображением в ЕИС информации о реквизитах Заказчика для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, а также при уклонении участника закупки от заключения контракта, необходимо использовать следующие реквизиты:

Получатель УФК по г. Москве (ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела»)

Лицевой счет № 20736У45830

Р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ВНИМАНИЕ!!! В соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ при исполнении контракта, заключенного по результатам электронной процедуры, документ о приемке формируется и подписывается сторонами контракта с использованием Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru – ЕИС)

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта:

Казначейское сопровождение контракта / банковское сопровождение контракта

Не требуется

VI. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Перечень прикрепленных документов

1. Обоснование Н(М)ЦК (Расчет). (В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки должно содержать обоснование начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, извещение об осуществлении закупки должно содержать обоснование цены единицы товара, работы, услуги.)

2. Проект контракта. (В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки должно содержать проект контракта).

3. Описание объекта закупки (Техническое задание – Приложение к контракту) (В соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ при исполнении контракта, заключенного по результатам электронной процедуры, закрытой электронной процедуры, документ о приемке формируется и подписывается сторонами контракта с использованием ЕИС, если иное не предусмотрено положениями Закона № 44-ФЗ).

4. Инструкция по заполнению заявки и требования к составу заявки на участие.

5. Иные документы Заказчика.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Контракта_Поставка_(Приложение_№2)

КОНТРАКТ № _____________ _83263

на поставку __________ ФГБУ «Росзаповедцентр» в 2025 году

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» (далее – ФГБУ «Росзаповедцентр»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ___________ (далее – ______), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Поставщика способом закупки открытый аукцион в электронной форме, реестровый № торгов __________________, Протокол _______________, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить ____________ (далее – Товар) в объеме и с характеристиками, установленными в Техническом задании (Приложение к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1.3. Поставка, доставка, разгрузка и подъем до места (склада) Заказчика Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Сроки и место поставки Товара указаны в статье 3 настоящего Контракта.

1.4. Идентификационный код закупки – _____________________________________.

Статья 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена по Контракту за поставленный Товар в полном объеме составляет _____________ (___________) рублей ___ копеек, включая НДС (при наличии, если победителем не используется льготный режим налогообложения) 20% - _____ (______) рублей ___ копеек (далее – Цена Контракта).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки, иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.5. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

2.6. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения настоящего Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.7.1. Авансовый платеж не предусмотрен. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена Цена Контракта, которая на 25% (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 25% (двадцать пять) и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса не производится.

2.7.2. Заказчик оплачивает поставленный Товар на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Документа о приемке, подтверждающего объем и качество Товара, и других отчетных документов, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием, в безналичном порядке путем перечисления стоимости Товара, за счет средств бюджетного учреждения в 2025 году по КВР 244 на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 14 Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком электронного структурированного Документа о приемке с использованием Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС).

2.7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик удерживает сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

2.7.4. Исполнение обязательства Поставщиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.

2.7.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных Товаров считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета или расчетного счета Заказчика, указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Сроки поставки Товара Поставщиком по настоящему Контракту: с даты заключения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней. Срок исполнения Сторонами Контракта не более 37 (тридцати семи) рабочих дней.

3.2. Поставщик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно осуществить поставку Товаров.

3.3. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3, этаж 8, склад Заказчика.

Статья 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

4.1. С момента поставки Товара, Поставщик представляет Заказчику электронный структурированный Документ о приемке с использованием системы ЕИС. Подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, в системе ЕИС.

4.2. Датой поступления Заказчику Документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.3. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку Товара по настоящему Контракту на предмет соответствия его объему, качеству требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, подписывает Документ о приемке усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и размещает его в ЕИС, либо формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания Документа о приемке с указанием причин такого отказа. В случае отказа Заказчика от принятия поставленного Товара в связи с необходимостью устранения недостатков Товара Поставщик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.4. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания Документа о приемке Поставщик в срок, установленный Заказчиком, предоставляет разъяснения в отношении поставленного Товара или устраняет причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направляет Заказчику Документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения документов об устранении недостатков и необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении поставленного Товара, Заказчик принимает Товар и подписывает Документ о приемке, в порядке, предусмотренном в настоящей статье Контракта, который является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в реестре контрактов, заключенных Заказчиком. Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания в ЕИС Документа о приемке Заказчиком.

4.7. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Документ о приемке являются основанием для оплаты Поставщику поставленных Товаров по настоящему Контракту.

4.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

4.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами электронного структурированного Документа о приемке с использованием системы ЕИС.

4.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Товары своевременно и надлежащим образом в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Соответствовать установленным в извещении о закупке требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

5.1.3. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

5.1.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.1.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.1.6. Использовать любую предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения Контракта.

5.1.7. Обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

(Указывается при необходимости.)

5.1.8. Привлекать к исполнению Контракта субпоставщиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субпоставщики) в объеме ____% Цены Контракта:

5.1.8.1. Поставщик обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субпоставщиками представить Заказчику:

- декларацию о принадлежности субпоставщика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

- копию договора (договоров), заключенного с субпоставщиком заверенную Поставщиком.

- в случае замены субпоставщика на этапе исполнения Контракта на другого субпоставщика Поставщик обязан представлять Заказчику документы, указанные в пункте 5.1.8.1. настоящей статьи, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения договора с новым субпоставщиком.

5.1.8.2. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с субпоставщиком представлять Заказчику следующие документы:

- копии документов о приемке поставленного Товара, которые являются предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им субпоставщиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком субпоставщику, в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им субпоставщиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных Товаров, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) календарных дней со дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных субпоставщиком).

5.1.8.3. Условия о привлечении субпоставщиков не применяются в случае, если победителем становится субъект малого предпринимательства, социально ориентированная некоммерческая организация.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта Заказчиком Документа о приемке, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии со статьей 2 Контракта.

5.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Товаров по настоящему Контракту. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен договор, на другого субпоставщика.

5.2.4. Запрашивать письменно у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товаров в рамках настоящего Контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, после обнаружения таких недостатков, а также отклонять подписанный Документа о приемке в ЕИС.

5.3.2. Принять и оплатить своевременно поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товаров при получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров.

5.3.4. Приостановить оплату по Контракту с даты подачи искового заявления в Арбитражный суд города Москвы о расторжении Контракта в связи с нарушением Поставщиком обязательств по Контракту до даты вступления решения суда в законную силу Заказчик уведомляет Поставщика о приостановке исполнения Контракта в связи с подачей указанного иска в суд.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.4.3. Запрашивать письменно у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.4.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.

5.4.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных контрактов (договоров).

5.4.6. Вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных Товаров при обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества и стоимости поставленных Товаров условиям Контракта.

Статья 6. ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании.

(устанавливается в случае установления гарантийных обязательств при осуществлении закупки)

6.1.1. Гарантийный срок (гарантийные обязательства) на поставленный Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев.

6.1.2. Подписание Заказчиком Документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) поставленного Товара в полном объеме осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств.

6.1.3. Течение гарантийных обязательств (сроков) начинается с даты подписания Заказчиком Документа о приемке, сформированного с использованием ЕИС, а в случае досрочного расторжения Контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации Контракт признается расторгнутым.

6.1.4. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены контракта и составляет __________ (_____) руб. __ коп.

6.1.5. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляет в течение не более 10 (десяти) календарных дней с даты исполнения обязательств Поставщиком по Контракту в полном объеме.

6.1.6. В случае если производителями поставляемого Товара или товара (материалах, оборудовании), применяемого при выполнении работ (оказания услуг) по Контракту, установлены гарантийные сроки на такие Товары, больше по сравнению с гарантийным сроком, установленным настоящим Контрактом, применяются гарантийные сроки, установленные его производителями.

6.1.7. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в случаях, установленных Законом о контрактной системы (ч. 8 и 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системы).

Поставщик, с которым заключен настоящий Контракт (если определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе), освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в том числе пункта 9.4 настоящего Контракта (антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона), в случае предоставления таким Поставщиком (участником закупки) информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

6.1.8. Способ обеспечения гарантийных обязательств (безотзывная независимая гарантия или внесение денежных средств) определяется Поставщиком самостоятельно.

6.1.9. Если обеспечение гарантийных обязательств обеспечивается предоставлением независимой гарантии, то независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ст. 45 Закона о контрактной системе. Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств, определяется Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе.

6.1.10. Если обеспечение гарантийных обязательств обеспечивается внесением денежных средств, на счет Заказчика, то факт внесения Поставщиком денежных средств подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Поставщиком и поступлением денежных средств на счет Заказчика. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечение гарантийных обязательств, возвращаются Заказчиком Поставщику, в случае надлежащего выполнения Поставщиком гарантийных обязательств в полном объеме, в течение 15 (пятнадцать) дней с даты, когда истекает срок гарантийных обязательств, на банковский счет Поставщика, указанный в статье 14 Контракта.

6.2. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Поставщиком безопасности поставленного Товара подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков поставленного Товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить такой Товар. На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара, в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено Контрактом.

6.4. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом Товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Поставщик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные производителями.

6.6. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о Товаре.

6.7. В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о Товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки Товара, возникшие после его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.8. Поставщик отвечает за недостатки Товара, на который не установлен гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

6.9. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) поставленных Товаров (материалах, оборудовании), обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа поставленного Товара и его частей или неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

6.10. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных Товарах (материалах, оборудовании), Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в акте о недостатках товара с перечнем выявленных таких недостатков или необходимых доработок и сроков их устранения (далее – Акт о недостатках). Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков, необходимых доработок.

6.11. При отказе Поставщика от составления или подписания Акт о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока на Товар, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.12. В случае уклонения Поставщика от составления Акта о недостатках в установленный Заказчик срок, Заказчик вправе составить Акта о недостатках без участия Поставщика.

6.13. Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта (этап исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств), а за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства)) предусмотренных настоящим Контрактом штрафы начисляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.5. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитываемой как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент Этапа исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (этап исполнения контракта)).

(Выбирается на стадии заключения Контракта.)

7.6.

а) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 10% Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

- 5% Цены Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

б) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1% Цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00. рублей.

7.7.

I. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10% начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5% начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10% Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5% Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

II. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1 000,00 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000,00 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.8. В случае если в соответствии с ч. 6 ст. 30 Законом о контрактной системе Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5% объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000,00 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000,00 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), а также за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.11. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов исполнения соответствующих обязательств по настоящему Контракту не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.13. Уплата Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки Товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных Товаров, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании Товаров или не заменил их комплектными Товарами;

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки Товаров, предусмотренных Контрактом, включая график поставки в Техническом задании;

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар;

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать Товар в соответствии с условиями Контракта, не выполнил этой обязанности;

8.1.1.6. В случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным требованиям к участникам данной закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки;

8.1.1.7. В случае, если поставляемый Товар перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки, или при определении победителя закупки Поставщик представил недостоверную информацию о соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в пп. "а" п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе, что позволило ему стать победителем данной закупки, или по результатам экспертизы поставленных Товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта;

8.1.1.8. В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в статье 2, настоящего Контракта.

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного Товара, допущенные по вине Заказчика;

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки Товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Документа о приемке товара в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа;

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных Товаров.

8.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьст. 95 Закона о контрактной системе.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 14 Контракта или в электронной форме посредством ЕИС.

Статья 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Положения настоящего раздела (статьи 9 настоящего Контракта) не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, установленных Законом о контрактной системы (ч. 8 ст. 96 Закона о контрактной системы).

9.2. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе участник закупки, с которым заключается Контракт освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системы, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9.3. (выбирается при заключении контракта)

I. Обеспечение исполнения настоящего Контракта устанавливается в размере (за исключением случаев Закона о контрактной системе и при условии отсутствия антидемпинговых мер при проведении конкурса и аукциона) 30 %

- от начальной (максимальной) цены контракта и составляет _________ (_____) руб. __ коп.;

- от Цены Контракта и составляет _______ (________) руб. __ коп. (при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе).

II. Если предложенные в заявке участника закупки (антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона) цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере 45%

- от начальной (максимальной) цены контракта и составляет _________ (_____) руб. __ коп.;

- от Цены Контракта и составляет _______ (________) руб. __ коп. (при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе).

Если при проведении закупки начальная (максимальная) цена контракта составляет менее или 15 млн. рублей Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем 10% от начальной (максимальной) цены контракта или от Цены Контракта (если Контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системы) и не менее размера аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

Если при проведении закупки начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем 15 млн. рублей Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем 10% от начальной (максимальной) цены контракта или от Цены Контракта (если Контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системы) и не менее размера аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9.4. Способ обеспечения исполнения Контракта (безотзывная независимая гарантия или внесение денежных средств) определяется Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) самостоятельно.

9.5. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения контракта, в соответствии с ч.4 ст.96 Закона о контрактной системы. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

9.6. Если исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, то независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ст. 45 Закона о контрактной системе.

9.6.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной.

9.6.2. Информация о независимой гарантии (номер реестровой записи) должна присутствовать в реестре независимых гарантий.

9.6.3. Срок действия независимой гарантии, определяются участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц.

9.6.4. Независимая гарантия должна предусматривать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.6.5. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) в случае отзыва, в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение, в соответствии с ч.30 ст.34 Закона о контрактной системе.

9.6.6. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7, 7.1, 7.2, 7.3 ст. 96 Закона о контрактной системе.

9.6.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного пунктом 9.6.4 настоящего Контракта, начисляется пеня, определённой в порядке и в размере, установленном в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Контракта.

9.7. Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту, включая обязательства по уплате предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней), перечисляются Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в размере, установленном в настоящей статье Контракта, на счет Заказчика, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Факт внесения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) и поступлением денежных средств на счет Заказчика.

9.8. Внесенные Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в обеспечение исполнения обязательств Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) по Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) всех обязательств Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) по Контракту, в том числе обязательств, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), включая обязательства по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) предусмотренных Контрактом обязательств.

9.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика в федеральный бюджет.

9.10. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Заказчиком Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) по истечении срока действия данного обеспечения в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом.

9.11. Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), указанный в статье 14 Контракта.

9.12. В ходе исполнения Контракта Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Законом о контрактной системе.

9.13. Обеспечение гарантийных обязательств (товаров, работ, услуг) при исполнении настоящего Контракта не устанавливается / устанавливаются в статье 6 настоящего Контракта и Техническом задании.

Статья 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. При возникновении любых противоречий, претензий, разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий, разногласий путем переговоров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений.

11.4. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по настоящему Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате Товаров, поставленных в течение срока действия Контракта).

12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в реестре контрактов, заключенных Заказчиками.

12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в реестре контрактов.

Статья 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений или в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или нарочно, а также с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Стороны должны сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Стороне в ходе исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Контрактом. Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Сторонами информацию только в целях исполнения настоящего Контракта.

13.3. Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения настоящего Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

13.4. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя Заказчика или руководителя контрактной службы Заказчика (контрактного управляющего), члена комиссии по осуществлению закупок, в заключении и исполнении настоящего Контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами Заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

13.5. Выполнение в полном объеме Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Стороны признают, что используемые в ходе исполнения Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.7. Электронные документы и информация в ходе исполнения настоящего Контракта, полученные Сторонами друг от друга, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.9. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

- Приложение – Техническое задание.

Статья 14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Контракту

от «_____» ____________ 2025 г.

№ _______________83263

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ