Тендер - Поставка мыла №299026276

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть76 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):Челябинская область, г. Магнитогорск: ул. Профсоюзная, д. 22А.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_-_поставка_мыла

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО «Горэлектросеть»

____________________ Л.Р. Назметдинов

(подпись, печать)

«____» _________ 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 Спецификация

Приложение № 2 Проект договора

Приложения № 3, 4 Формы котировочной заявки

Приложение № 5 Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

1. Требования, предъявляемые к товару.

1.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным не ранее 2025 года.

1.2.Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя. Товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством РФ.

Для импортной продукции – копии государственных таможенных деклараций должны быть представлены при поставке продукции. Поставщик обязан передать Заказчику указанные в настоящем пункте документы (оригиналы, либо заверенные копии) одновременно с Товаром.

1.3. Срок хранения на поставляемый товар должен составлять 24 месяца с даты изготовления.

1.4. На поставляемом товаре должно быть отсутствие дефектов. Не допускаются на поверхности мыла трещины, полосы, выпоты, пятна, нечеткий штамп.

1.5. Товар должен быть упакован в тару, соответствующую характеру поставляемой продукции, обеспечивающую сохранность при перевозке и хранении. Упаковка товара должна исключить его повреждение во время доставки. Тара и упаковочные материалы изготовляют из материалов, соответствующих требованиям нормативных документов, обеспечивающих безопасность и сохранность туалетного мыла в течение его срока годности. Печать на этикетке должна быть четкой, без смещений, расплывчатости, затеков и пятен. На поверхность каждого куска мыла в прозрачной обертке (без маркировки) наносят четкий штамп с указанием:

- наименования (марка и индивидуальное наименование);

- наименования предприятия-изготовителя или товарного знака (при наличии);

- номинальной массы куска;

- обозначения ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2.

На этикетку, футляр, коробку, маркировочный ярлык или лист-вкладыш наносят:
- наименование (марка и индивидуальное наименование) на русском языке.

- наименование предприятия-изготовителя, адрес (юридический адрес, наименование страны);
- номинальную массу куска;
- состав (основные группы веществ);
- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);
- информацию о сертификации (знак соответствия) для стран, осуществляющих сертификацию мыла;
- обозначение ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2;
- срок хранения;
- штриховой код (при наличии).

1.6. Твердое туалетное мыло не должно оказывать раздражающего, аллергизирующего, резорбтивного и сенсибилизирующего воздействия на кожные и волосяные покровы, обладает слабым раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и носа. Мыло не должно иметь посторонних, неприятных запахов. Консистенция: твердая на ощупь, в разрезе однородная.

1.7. Перечень веществ, сырья и вспомогательных материалов, входящих в состав мыла в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2.

2. Условия и сроки поставки.

2.1. Поставка товара осуществляется в адрес Заказчика силами и за счёт Поставщика путем отгрузки продукции на склад Заказчика.

Поставщик предварительно уведомляет Заказчика за 2 дня до даты поставки, путем направления уведомления по факсу, электронной почте или иным способом позволяющим определить его получение Заказчиком. Иные способы отгрузки могут производиться только по согласованию с Заказчиком.

2.2. Доставка (передача) товара Заказчику должна быть осуществлена в рабочее время (то есть за исключением праздничных и выходных дней, с 08.00 до 16.00 местного времени – с понедельника по четверг, с 08.00 до 14.00 местного времени – пятница). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данных обязательств, Поставщик обязуется самостоятельно нести возникающие в связи с этим дополнительные расходы и санкции и/или возместить Покупателю понесенные убытки, в том числе штрафы за задержку или простой транспортных средств.

Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_______

на поставку товара

г. Магнитогорск «___»_____________ 2025г.

Акционерное общество «Горэлектросеть», сокращенное наименование АО «Горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Назметдинова Линара Раульевича, действующего на основании Доверенности № юр-280 от «19» декабря 2024 г., с одной стороны, и

______________, сокращенное наименование ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг Акционерного общества «Горэлектросеть», на основании протокола _____________ (от ___________ № __________), заключили настоящий Договор (далее – Договор) в электронном виде о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Товар – мыло согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором. Поставка Товара осуществляется в период действия настоящего Договора по заявкам Заказчика в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Наименование, характеристика, количество Товара указано в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

1.2. Место поставки товара: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 22А.

1.3. Страна происхождения: _______________________________

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет __________ (_______________________________), в том числе НДС/ НДС не предусмотрен.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по поставке, в том числе сумму налогов (НДС), сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ, расходы Поставщика, связанные с поставкой товара (транспортные расходы, доставку до места поставки, погрузо-разгрузочные работы, страхование), а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Цена единицы Товара является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных законодательством РФ и условиями Договора.

2.4. Цена Договора может быть изменена по соглашению сторон в случае изменения условий Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным Договором.

2.5. Источник финансирования: собственные средства АО «Горэлектросеть».

2.6. Оплата по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа, на основании выставленного Поставщиком счета и/или счета-фактуры.

2.7. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Заказчик направляет Поставщику по адресу электронной почты требование об уплате неустойки (штрафа, пени). В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения требования Поставщик должен оплатить начисленную неустойку (штраф, пени) либо направить в адрес Заказчика согласие об удержании неустойки (штрафа, пени) из предстоящей оплаты за поставленный Товар. Сумма неустойки (штрафа, пени) может быть удержана в счет предстоящей оплаты за поставленный Товар в случае отсутствия мотивированного отказа от Поставщика, либо путем удержания из суммы обеспечения Договора.

Ответ на требование должен быть направлен по адресу электронной почты Заказчика в вышеуказанный срок.

2.8. Обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.

Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязуется:

• • поставить Товар своими силами и средствами или с привлечением третьих лиц за счет средств Поставщика, в объеме, предусмотренном настоящим Договором;
  • исполнять полученные в ходе поставки Товара указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
  • соблюдать требования закона и иных правовых актов, правил и норм;
  • обеспечить качество Товара в соответствии с требованиями, установленными правовыми актами, а при отсутствии таких требований обычно предъявляемым требованиям к аналогичным (соответствующим) видам Товара;
  • обеспечить устранение за свой счет допущенных по вине Поставщика недостатков Товара, которые повлекли (могут повлечь) отступление от условий Договора;
  • своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
  • вместе с поставленным товаром передать Заказчику оригиналы, либо заверенные копии сертификатов (деклараций) соответствия и другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством РФ (для импортной продукции – копии государственных таможенных деклараций).

3.2. Поставщик вправе:

1) запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для поставки Товара;

3.3. Заказчик обязуется:

• • уведомлять Поставщика о выявленных отступлениях от условий Договора, иных недостатках и обстоятельствах, которые могут ухудшить качество поставляемого Товара;
  • обеспечить своевременную приемку поставленного Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
  • оплатить поставленный Товар в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором;
  • обеспечить Поставщику доступ к месту поставки.
  • принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурентной закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

3.4. Заказчик вправе:

• • осуществлять контроль хода исполнения Договора, надлежащего исполнения обязательств, в том числе соблюдения сроков их оказания, соответствия поставленного Товара условиям Договора, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
  • принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Требования к качеству ТОВАРА и порядок приемки

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовлен не ранее 2025 года.

Срок хранения на поставляемый товар должен составлять 24 месяца с даты изготовления.

Товар должен быть упакован в тару, соответствующую характеру поставляемой продукции, обеспечивающую сохранность при перевозке и хранении в соответствии с ГОСТ, а также рассортирован по размерной сетке. Упаковка Товара должна исключить его повреждение во время доставки.

4.4. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Товар должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

4.6. Поставщик обязуется осуществить поставку Заказчику в рабочие дни: с 08:00 до 16:00 (местное время) – с понедельника по четверг; с 08:00 до 14:00 (местное время) – пятница. Перерыв на обед с 12:00 до 12:45.

4.7. Поставщик:

4.7.1. За 2 (два) рабочих дня до поставки Товара обязан согласовать с Заказчиком время поставки и приемки Товара.

4.7.2. Представляет Заказчику счет и/или счет-фактуру, товарную накладную или универсальный передаточный документ.

4.8. Приемка поставленного Товара производится представителем Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара и предоставления Поставщиком полного пакета документов подтверждающих соответствие Товара.

4.9. Заказчик проверяет Товар на его соответствие требованиям Договора в порядке, установленном Договором.

4.10. При отсутствии представителя Поставщика при приемке Товара приемка производится Заказчиком самостоятельно, с последующим уведомлением Поставщика о выявленных недостатках Товара при их приемке (в случае обнаружения). В случае обнаружения недостатков Товара при приемке Товара уполномоченным представителем Заказчика составляется соответствующий акт.

4.11. Приемка Товара осуществляется Заказчиком путем проверки Товара, проставления даты и подписи в товарной накладной или в универсальном передаточном документе.

4.12. Датой поставки Товара является дата получения, указанная Заказчиком в документе, подтверждающем факт поставки Товара по адресу указанному в п. 1.2. Договора.

4.13. Право собственности и риск случайной гибели (повреждения) Товара переходят к Заказчику с момента подписания им без замечаний товарной накладной или универсального передаточного документа. Риск случайной гибели или повреждения Товара при перевозке до момента его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.14. Экспертиза Товара:

4.14.1. Для проверки поставленного Товара Поставщиком, предусмотренного Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик вправе провести экспертизу Товара. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных Договоров. Заказчик осуществляет оперативный контроль (экспертизу) качества, объемов и вида поставленного Товара Поставщиком в соответствии с условиями Договора. Оперативный контроль (экспертиза) осуществляется по мере необходимости, с составлением актов о выявленных недостатках оказываемых услуг.

4.14.2. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного Товара должна быть назначена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.14.3. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.14.4. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций, при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара уполномоченный представитель Заказчика либо приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.15. Заказчик вправе отказаться от подписания товарной накладной или универсального передаточного документа на поставленный Товар в случае выявления недостатков Товара и /или не предоставления Поставщиком документов, предусмотренных настоящим Договором. При отказе Заказчика от подписания товарной накладной или универсального передаточного документа направляется в письменной форме мотивированный отказ. Отказ от подписания товарной накладной или универсального передаточного документа на поставленный Товар должен быть направлен Поставщику в течение 14 (четырнадцати) дней со дня предоставления товарной накладной или универсального передаточного документа.

4.16. При подтверждении по результатам приемки поставленного Товара недостатков Товара Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, и возместить убытки, причиненные просрочкой по поставке Товара.

Неисполнение Поставщиком обязанности по устранению недостатков Товара в срок, установленный Заказчиком, является существенным нарушением условий Договора, при возникновении которого Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

4.17. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению недостатков поставленного Товара в срок, установленный Заказчиком, Заказчик вправе поручить исправление недостатков по поставленному Товару другому лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения убытков.

4.18. В случае возникновения у Заказчика убытков в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется возместить убытки Заказчика, ущерб (убытки), причиненные третьим лицам, а также возместить все иные расходы, понесенные Заказчиком, включая оплату штрафов, наложенных на Заказчика, в случае привлечения его к административной ответственности.

Срок ПОСТАВКИ ТОВАРА и действия Договора

5.1. Срок поставки Товара: В соответствии с графиком поставки товара (Приложение № 2 к договору).

5.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует по 31.01.2026г., а в части принятых Сторонами обязательств – до полного исполнения.

5.3. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по решению суда, по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и гражданским законодательством.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 1 (одного) процента от цены Договора за каждый день просрочки.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе поставки товара ненадлежащего качества), за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 10 (десяти) процентов цены Договора.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, от стоимости неисполненных Заказчиком обязательств.

6.5. Сторона Договора освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны Договора или вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

6.6. Каждая из сторон несет ответственность за несвоевременное предоставление и/или неправильное оформление первичных учетных документов, необходимых для добросовестного исполнения обязанностей в части ведения бухгалтерского и налогового учета, а так же получения установленной законодательством налоговой выгоды, и по его требованию потерпевшей стороны виновная сторона обязана в трехдневный срок, за исключением случаев требующих большего количества времени в соответствии со сроками, установленными НК РФ, устранить выявленные дефекты в указанных документах. В случае получения отказа налоговых органов в возмещении сумм НДС (предоставлении налоговых вычетов), иных штрафных санкций и доначисления налоговых обязательств, по причине неправильно оформленных первичных учетных документов и отказа виновной стороны устранить выявленные дефекты, виновная сторона компенсирует потерпевшей стороне суммы НДС, иных возникших налоговых обязательств, а также пеня и штрафы, начисленные по данному основанию, в течение 10 (десяти) календарных днейс даты получения требования (с приложением соответствующих документов, подтверждающих наступление указанных налоговых последствий).

6.7. В случае признания налоговой выгоды необоснованной, виновная сторона в порядке ст. 406.1 ГК РФ, обязуется возместить потерпевшей стороне имущественные потери в размере сумм недоимки, пени и штрафов, указанных в предъявленных налоговым органом требованиях в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления соответствующих документов, подтверждающих указанные налоговых последствий.

6.8. Стороны по настоящему Договору определились, что пункты 6.6, 6.7, определенные настоящим Договором, могут быть только при наличии недобросовестных и виновных действий при исполнении настоящего Договора, в части исполнения возникших налоговых обязательств в рамках НК РФ.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение стороной договора своих обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.10. При расчете по Договору Заказчик вправе удержать с Поставщика из причитающейся ему суммы оплаты сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

6.11. Поставщик несет полную ответственность за сроки и качество поставки в рамках настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего договора и законодательством РФ, а также несет полную ответственность за действия третьих лиц, привлеченных в соответствии с п.п 1 пункта 3.1 Договора.

7. Изменение и расторжение Договора

• Стороны Договора вправе вносить изменения и (или) дополнения в Договор, заключенный по результатам закупки (далее – изменения и дополнения), а также расторгать, заключенный по результатам закупки Договор, в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством и таким Договором.
• Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) Если возможность изменения условий Договора была предусмотрена Договором:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором (за исключением договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства) количество товара, объем работы или услуги. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора на сумму не более чем на 30 (тридцать) процентов цены Договора, при условии неизменности цены одной единицы товара (работы, услуги), существующей на момент заключения Договора;

в) если по предложению Заказчика уменьшаются предусмотренные Договором (за исключением договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства) количество поставляемого товара, объем работы или услуги. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы товара, объема работы или услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, объем работы или услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара, объема работы или услуги.

г) при изменении объемов и (или) видов выполняемых работ по Договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства. При этом допускается изменение цены Договора не более чем на 30 (тридцать) процентов цены Договора.

д) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

2) Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

• В случае, если при исполнении Договора изменяются объем, цена закупаемых товаров или сроки исполнения Договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в Договор в единой информационной системе размещается информация об изменении Договора с указанием измененных условий.
• При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
• При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
• Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством

Стороны Договора вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, в случае существенного нарушения условий Договора другой стороной. Существенными нарушениями признаются:

- нарушение Поставщиком начального и конечного сроков поставки Товара по Договору более чем на 20 (двадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдение Поставщиком требований к качеству Товара и/или используемых при поставке Товара материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Заказчиком недостатков Товара влечет нарушение сроков поставки Товара более чем на 20 (двадцать) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;

- установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Поставщика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты любых заверений Поставщика;

- неоднократное нарушение Заказчиком сроков оплаты Товара;

- другие случаи предусмотренные законодательством.

Нарушение сроков поставки менее чем на 20 (двадцать) календарных дней не освобождает Поставщика от уплаты неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором.

В случае изменения или расторжения Договора при существенном нарушении условий Договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением Договора.

• Если основанием для изменения или расторжения Договора послужило существенное нарушение Договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением Договора.
• Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурентной закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
• В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора Заказчик вправе осуществить закупку Товара, поставка, которого являлись предметом расторгнутого Договора, в соответствии с настоящим Положением.
• Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, в случае не мотивированного отказа от исполнения настоящего Договора Поставщик обязан выплатить Заказчику компенсацию в размере 10% (десяти) процентов от цены настоящего Договора.
• При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного убытков, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
• В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Поставщика от исполнения Договора Заказчик осуществляет закупку Товара, поставка, которого являлись предметом расторгнутого Договора, в соответствии с настоящим Положением о закупках товаров, работ, услуг Акционерного общества «Горэлектросеть».
• Если до расторжения Договора Поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные Договором, при заключении нового Договора количество поставляемого Товара должны быть уменьшены с учетом количества поставленного Товара, объема по расторгнутому Договору. При этом цена Договора, заключаемого должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного Товара.
• Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком указанного уведомления, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления заказного письма с уведомлением о вручении Поставщику.
• Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
• Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
• Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления

8. Порядок урегулирования споров

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. Все достигнутые Договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Челябинской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

9. Заключительные положения

9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются гражданским законодательством.

9.2. Изменения и дополнения вносятся в Договор на основании дополнительных соглашений сторон в письменной форме, подписанных уполномоченными представителями и скрепленных печатями сторон. Изменения и дополнения вносятся в Договор в случаях, предусмотренных законодательством о закупках.

9.3. Стороны обязуются в течение 10 (десяти) дней с момента принятия соответствующего решения письменно извещать друг друга о ликвидации, реорганизации, а также изменении своей организационно-правовой формы, наименования, расчетного счета, юридического и фактического адреса и других сведений, и реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение Договора, с предоставлением копий подтверждающих документов.

9.4. Уведомления, требования и сообщения, связанные с исполнением Договора, должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении.

9.5. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

9.6. Настоящий Договор заключается в форме электронного документа.

9.7. К Договору прилагается:

- Спецификация (Приложение № 1)

- График поставки (Приложение № 2).

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик: ПОСТАВЩИК:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ___________ от «____»____________ 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:______________руб. (_______________________ руб.) с учётом НДС (для плательщиков НДС).

1. Требования, предъявляемые к товару.

1.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным не ранее 2025 года.

1.2.Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя. Товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством РФ.

Для импортной продукции – копии государственных таможенных деклараций должны быть представлены при поставке продукции. Поставщик обязан передать Заказчику указанные в настоящем пункте документы (оригиналы, либо заверенные копии) одновременно с Товаром.

1.3. Срок хранения на поставляемый товар должен составлять 24 месяца с даты изготовления.

1.4. На поставляемом товаре должно быть отсутствие дефектов. Не допускаются на поверхности мыла трещины, полосы, выпоты, пятна, нечеткий штамп.

1.5. Товар должен быть упакован в тару, соответствующую характеру поставляемой продукции, обеспечивающую сохранность при перевозке и хранении. Упаковка товара должна исключить его повреждение во время доставки. Тара и упаковочные материалы изготовляют из материалов, соответствующих требованиям нормативных документов, обеспечивающих безопасность и сохранность туалетного мыла в течение его срока годности. Печать на этикетке должна быть четкой, без смещений, расплывчатости, затеков и пятен. На поверхность каждого куска мыла в прозрачной обертке (без маркировки) наносят четкий штамп с указанием:

- наименования (марка и индивидуальное наименование);

- наименования предприятия-изготовителя или товарного знака (при наличии);

- номинальной массы куска;

- обозначения ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2.

На этикетку, футляр, коробку, маркировочный ярлык или лист-вкладыш наносят:
- наименование (марка и индивидуальное наименование) на русском языке.

- наименование предприятия-изготовителя, адрес (юридический адрес, наименование страны);
- номинальную массу куска;
- состав (основные группы веществ);
- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);
- информацию о сертификации (знак соответствия) для стран, осуществляющих сертификацию мыла;
- обозначение ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2;
- срок хранения;
- штриховой код (при наличии).

1.6. Твердое туалетное мыло не должно оказывать раздражающего, аллергизирующего, резорбтивного и сенсибилизирующего воздействия на кожные и волосяные покровы, обладает слабым раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и носа. Мыло не должно иметь посторонних, неприятных запахов. Консистенция: твердая на ощупь, в разрезе однородная.

1.7. Перечень веществ, сырья и вспомогательных материалов, входящих в состав мыла в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2.

2. Условия и сроки поставки.

2.1. Поставка товара осуществляется в адрес Заказчика силами и за счёт Поставщика путем отгрузки продукции на склад Заказчика.

Поставщик предварительно уведомляет Заказчика за 2 дня до даты поставки, путем направления уведомления по факсу, электронной почте или иным способом позволяющим определить его получение Заказчиком. Иные способы отгрузки могут производиться только по согласованию с Заказчиком.

2.2. Доставка (передача) товара Заказчику должна быть осуществлена в рабочее время (то есть за исключением праздничных и выходных дней, с 08.00 до 16.00 местного времени – с понедельника по четверг, с 08.00 до 14.00 местного времени – пятница). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данных обязательств, Поставщик обязуется самостоятельно нести возникающие в связи с этим дополнительные расходы и санкции и/или возместить Покупателю понесенные убытки, в том числе штрафы за задержку или простой транспортных средств.

Заказчик: ПОСТАВЩИК:

Главный инженер АО «Горэлектросеть»

____________________/Л.Р. Назметдинов ____________________/___________________

(подписывается электронной подписью) (подписывается электронной подписью)

Приложение № 2 к Договору № __________________

от «____»____________ 2025 г.

График поставки товара

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: ПОСТАВЩИК:

Главный инженер АО «Горэлектросеть»

____________________/Л.Р. Назметдинов ____________________/___________________

(подписывается электронной подписью) (подписывается электронной подписью)

Приложение №3 к Извещению о проведении запроса котировок

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и документацию запроса котировок в электронной форме, размещенные на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и на сайте электронной торговой площадки https://223.rts-tender.ru, а также применимое к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты____________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок в электронной форме)

в лице _______________________________________, действующего на основании _________________,

(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает об участии в запросе котировок в электронной форме в соответствии с требованиями, указанных выше документов.

Предмет договора: «Поставка мыла»

Описание товара:

- Посмотреть таблицу с данными

1. Требования, предъявляемые к товару.

1.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным не ранее 2025 года.

1.2.Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя. Товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством РФ.

Для импортной продукции – копии государственных таможенных деклараций должны быть представлены при поставке продукции. Поставщик обязан передать Заказчику указанные в настоящем пункте документы (оригиналы, либо заверенные копии) одновременно с Товаром.

1.3. Срок хранения на поставляемый товар должен составлять 24 месяца с даты изготовления.

1.4. На поставляемом товаре должно быть отсутствие дефектов. Не допускаются на поверхности мыла трещины, полосы, выпоты, пятна, нечеткий штамп.

1.5. Товар должен быть упакован в тару, соответствующую характеру поставляемой продукции, обеспечивающую сохранность при перевозке и хранении. Упаковка товара должна исключить его повреждение во время доставки. Тара и упаковочные материалы изготовляют из материалов, соответствующих требованиям нормативных документов, обеспечивающих безопасность и сохранность туалетного мыла в течение его срока годности. Печать на этикетке должна быть четкой, без смещений, расплывчатости, затеков и пятен. На поверхность каждого куска мыла в прозрачной обертке (без маркировки) наносят четкий штамп с указанием:

- наименования (марка и индивидуальное наименование);

- наименования предприятия-изготовителя или товарного знака (при наличии);

- номинальной массы куска;

- обозначения ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2.

На этикетку, футляр, коробку, маркировочный ярлык или лист-вкладыш наносят:
- наименование (марка и индивидуальное наименование) на русском языке.

- наименование предприятия-изготовителя, адрес (юридический адрес, наименование страны);
- номинальную массу куска;
- состав (основные группы веществ);
- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);
- информацию о сертификации (знак соответствия) для стран, осуществляющих сертификацию мыла;
- обозначение ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2;
- срок хранения;
- штриховой код (при наличии).

1.6. Твердое туалетное мыло не должно оказывать раздражающего, аллергизирующего, резорбтивного и сенсибилизирующего воздействия на кожные и волосяные покровы, обладает слабым раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и носа. Мыло не должно иметь посторонних, неприятных запахов. Консистенция: твердая на ощупь, в разрезе однородная.

1.7. Перечень веществ, сырья и вспомогательных материалов, входящих в состав мыла в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2.

2. Условия и сроки поставки.

2.1. Поставка товара осуществляется в адрес Заказчика силами и за счёт Поставщика путем отгрузки продукции на склад Заказчика.

Поставщик предварительно уведомляет Заказчика за 2 дня до даты поставки, путем направления уведомления по факсу, электронной почте или иным способом позволяющим определить его получение Заказчиком. Иные способы отгрузки могут производиться только по согласованию с Заказчиком.

2.2. Доставка (передача) товара Заказчику должна быть осуществлена в рабочее время (то есть за исключением праздничных и выходных дней, с 08.00 до 16.00 местного времени – с понедельника по четверг, с 08.00 до 14.00 местного времени – пятница). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данных обязательств, Поставщик обязуется самостоятельно нести возникающие в связи с этим дополнительные расходы и санкции и/или возместить Покупателю понесенные убытки, в том числе штрафы за задержку или простой транспортных средств.

Информация (сведения) об участнике запроса котировок в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

Декларация представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Приложение №4 к Извещению о проведении запроса котировок

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и документацию запроса котировок в электронной форме, размещенные на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и на сайте электронной торговой площадки https://223.rts-tender.ru, а также применимое к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты ____________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок в электронной форме)

в лице ___________________________________________________, действующего на основании ___________________________,

( должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает об участии в запросе котировок в электронной форме в соответствии с требованиями, указанных выше документов.

1. Предмет договора: «Поставка мыла»

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение о цене договора: _________________(_______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (для плательщиков НДС).

(указывается в цифровом выражении и прописью)

Приложение № 5 к Извещению о проведении запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены на поставку товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена на поставку товара определена методом сопоставимых рыночных цен на основании информации о рыночных ценах на данный товар и составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (двести семьдесят пять тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС.