Тендер - Поставка моющих/дезинфицирующих средств №303566675

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_договора__тэк-торг.doc

ДОГОВОР № 08/07

на поставку непродовольственных товаров

Красноярский край

г. Железногорск «__»__________ 2005 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №62 «Улыбка»» (МБДОУ №62 «Улыбка»), в лице заведующего Ивановой Елены Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 44-ФЗ), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика моющие и дезинфицирующие средства (в дальнейшем - товар) в количестве, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1), а Заказчик - принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. ИКЗ –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1.3. Место поставки товара: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская, 5, Королева 15А

1.4. Срок поставки товара: с 09.07.2025 г. по 31.07.2025 г.

1.5. ОКПД2: 21.20.10.158,2 0.41.32.111, 20.20.14.000, 20.41.31.130, 20.41.31.140, 20.41.31.113, 24.13.42.130, 13.92.29.110, 20.41.44.190.

2. Качество товара.

2.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в использование, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.2. Качество продаваемого товара должно соответствовать техническим условиям предприятия-изготовителя и подтверждаться паспортом (сертификатом соответствия) или другим, заменяющим его документом.

2.3. В случае продажи недоброкачественного товара, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней заменить некачественный товар, либо в этот же срок вернуть денежные средства на расчетный счет Заказчика. Все затраты при этом несет Поставщик.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора включает в себя общую стоимость товара, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

3.2. Цена настоящего Договора ______________

3.3. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом РФ.

3.4. Цена Договора может быть изменена по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ.

3.5. Оплата по настоящему Договору осуществляется единым платежом по безналичному расчету – путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара на основании выставленного счета, товарной накладной, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета и товарной накладной на отгруженный товар.

3.6. Источник финансирования: средства бюджета ЗАТО Железногорска.

3.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на счет банка исполнителя в полном объеме.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан: передать Заказчику товар надлежащего качества в установленные сроки и обеспечить его документами, подтверждающими качество товара.

4.2. Заказчик обязуется: произвести оплату стоимости товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.Заказчик имеет право: на проведение контроля и (или) испытаний товара с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям. Если товар, подвергшийся контролю или испытаниям, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик обязан заменить забракованный товар.

5. Порядок приема - передачи поставленного товара

5.1. Приемка поставляемого товара по контракту осуществляется в порядке и в сроки, установленные в Договоре, и оформляется товарной накладной (ТОРГ-12), подписанной Сторонами.

5.2. По поставке товара Поставщик обязан предоставить Заказчику оформленные в соответствии с установленными требованиями документы: спецификация, товарная накладная, счет в день поставки товара.

5.3. Для проверки поставленного товара, предусмотренного Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза поставленного товара, предусмотренного Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.4. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.

5.5. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.6. Приемка товара осуществляется Заказчиком в присутствии Поставщика (его представителя) с проверкой количества, качества, соответствия товара сведениям, указанным в сопроводительных документах к товару и маркировки.

5.7. Приемка результатов поставки товара (в том числе по количеству, качеству и комплектности товара) осуществляется в день поставки товара, Заказчик подписывает товарную накладную или выносит мотивированный отказ.

5.8. В случае обнаружения недостачи товара, его некомплектности, дефектов (как явных так и скрытых), несоответствия качества поставленного товара заявленному, несоответствия товара Спецификации (Приложение № 1) либо иных недостатков, Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень обнаруженных недостатков, необходимых доработок, в соответствии с которыми Поставщик обязан в течение 10 календарных дней за свой счет и своими силами устранить недостатки, указанные в акте.

5.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия такого товара условиям настоящего Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

5.10. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента его передачи Поставщиком и подписании Сторонами товарной накладной.

5.11. Риск случайной гибели или порчи товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара Поставщиком.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательства по оплате, предусмотренного Договором. Размер штрафа устанавливается в сумме 1000 рублей.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену настоящего Договору.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штрафы, пени).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в сумме, определяемой в следующем порядке:

- 10 процентов цены Договора (этапа).

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в сумме 1000 рублей.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

6.11. Уплата неустойки по настоящему Договору, не освобождает нарушившую условия Договора сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Форс-мажор

7.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнения обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органам, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 5 рабочих дней известить другую сторону о препятствии и его влиянии на использование обязательств по Договору.

8. Порядок расторжения Договора

8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в связи с односторонним отказом стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2.1 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу, и настоящий Договор считается расторгнутым через десять дней с момента надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора устранено нарушение условий настоящего Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, проведенной им. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора.

8.2.2. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу, и настоящий Договор считается расторгнутым через десять дней с момента надлежащего уведомления Поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в течение десятидневного срока с момента надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора устранены нарушения условий настоящего Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.2.3. При расторжении настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора другая Сторона настоящего Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

8.3. При расторжении договора по соглашению Сторон, договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении договора.

9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

9.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Красноярского края. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Красноярского края, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 5(пять) рабочих дней с момента получения претензии.

10. Заключительные положения и срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 15.08.2025 г.

10.2. Все изменения условий настоящего Договора должны быть оформлены дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами.

10.3. Условия и цена Договора могут быть изменены и дополнены по согласованию сторон в порядке и на условиях Закона ФЗ-44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

10.5. При досрочном расторжении настоящего Договора Стороны должны произвести взаиморасчеты в течение десяти банковских дней с момента его расторжения.

10.6. В случае оплаты Договора за счет субсидий, указанных в п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, Стороны по взаимному соглашению вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем поставки товара по Договору, если доведенные ранее лимиты бюджетных обязательств на предоставление Заказчику субсидий будут уменьшены.

10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов Сторон в течение 5 рабочих дней.

10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

12.Подписи Сторон:

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

МП

Приложение № 1

к Договору № 08/07

«__» _________ 2025 г.

Спацификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: составляет

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

МП