Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №269240257

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть57 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):425080, Республика Марий Эл, Звениговский район, п.Трубный, ул Трубная, д.1А
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.03.2024 по 29.03.2024Место предоставления документации:http://zakazrf.ru, http://zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:- ЗК_моющие_СМСП

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Красногорский дом-интернат»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Красногорский дом-интернат»

__________________/А.С.Мухаметзянова/

«25» марта 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого и среднего предпринимательства

Поставка моющих и чистящих средств

2024 г.

Информационная карта

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – извещение),подготовлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГБУ РМЭ «Красногорский дом-интернат» (далее – Положение).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку моющих и чистящих средств

Объем закупки, описание объекта закупки, требования к качественным характеристикам товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товаров:

Республика Марий Эл, Звениговский район, п.Трубный, ул.Трубная, д.1а.

Сроки (периоды) поставки товаров:

С 05 апреля 2024 г. и по «30» апреля 2024 г. должен быть доставлен и передан Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления заявки Заказчика, с 09:00 часов до 15:00 часов (местного времени Заказчика), если иные срок и время доставки не указаны Заказчиком.

Источник финансирования: за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (внебюджетные средства).

Условия поставки товаров:

Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика за его счет в таре и/или упаковке, обеспечивающими сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки. Доставка замороженной продукции должна осуществляться в рефрижераторах с температурой охлаждения не менее - 24ºС. Упаковка товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении. На упаковке должны быть указаны в соответствии с ГОСТом или иным документом: название фирмы, телефон производителя, название, дозировка и срок годности на русском языке.

Одновременно с поставленным Товаром и сопроводительными документами (товарная накладная ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ УПД) Поставщик передает Заказчику иные документы в виде оригиналов или (по требованию Заказчика) нотариально заверенных копий с переводом на русский язык:

-сертификат соответствия или Декларации о соответствии с обязательным указанием в ней информации о наличии санитарно-эпидемиологического заключения на товар (если применимо);

-документы, подтверждающие страну происхождения Товара (декларацию о происхождении Товара/сертификат о происхождении Товара);

-сертификат соответствия качества (свидетельство о госрегистрации, ветеринарную справку);

-таможенную декларацию (копия) (при необходимости);

-прочие документы, в том числе подтверждающую качество поставляемого товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации к поставке товаров данного вида.

Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке товара считаются выполненными с момента подписания товарной накладной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

Приемка товара по ассортименту, количеству и качеству осуществляется на складе Заказчика с участием представителя Поставщика, о чем делается отметка в товарной накладной.

Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

Каждую передачу товара Заказчику в связи с поставкой, допоставкой, заменой товара на товар надлежащего качества, вывоза не качественного Товара сопровождается товарной накладной. Уполномоченное лицо Поставщика должно иметь доверенность на получение товара от Заказчика.

В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке товар.

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров.
Все поставляемые пищевые продукты должны соответствовать действующим ГОСТам, должны быть зарегистрированы и разрешены к использованию на территории РФ.

Все поставляемые пищевые продукты по показателям качества, безопасности и пищевой
ценности должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, а также
нормативных и технических документов.

Качество пищевых продуктов должно соответствовать техническим характеристикам, поставка других видов пищевых продуктов, а также пищевых продуктов с показателями качества ниже указанных в спецификации не допускается.

Содержание токсичных элементов в пищевых продуктах (кадмия, ртути, мышьяка и свинца), антибиотиков, пестицидов, радионуклидов не должно превышать норм, установленных нормативными правовыми актами РФ.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:

При приемке товара Заказчик проверяет товар на соответствие требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, качеству, таре и упаковке, цене и сроку поставки товара, правильности оформления сопроводительных документов, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам данного вида. При необходимости проверки соответствия поставленного товара условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения.

В случае обнаружения в передаваемом товаре недостатков, или иных несоответствий условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика.

Обнаружив после приемки товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом Поставщика не позднее 2-х рабочих дней после их обнаружения.

При обнаружении недостатков (дефектов) товара в процессе его реализации, при условии, что данные дефекты не могли быть установлены Заказчиком при приемке товара от Поставщика, Заказчик извещает об этом Поставщика не позднее 2-х рабочих дней срока после их обнаружения.

Устранение недостатков товара, поставка недостающего товара, замена товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества осуществляется Поставщиком за его счет не позднее 3-дневного срока с момента получения уведомления от Заказчика.

Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента приема товара на складе Заказчиком. Дата приема товара определяется датой, указанной в графе накладной «товары принял», а в случае ее отсутствия – датой составления накладной, удостоверенной подписями уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика.

Требования к безопасности товаров:

На поставляемые товары необходимо предоставить документы, подтверждающие их безопасность (сертификаты соответствия или декларацию о соответствии).

Требования к качеству поставляемых товаров:

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов, нормативных и технических документов, в соответствии с которыми они изготовлены и могут идентифицированы при поступлении, и требованиям договора в течение срока годности (хранения).

Заказчик вправе отказаться от принятия товара ненадлежащего качества либо товара с остаточным сроком годности на момент поставки товара менее 70% от установленного предприятием-изготовителем срока годности, для особо скоропортящихся продуктов (со сроком годности до 10 суток) - не менее 30% от установленного предприятием-изготовителем срока годности.

Требования к сроку годности поставляемых товаров:

Все поставляемые товары на момент поставки в учреждения должны иметь резерв срока годности (остаточный срок годности) не менее 70% от установленного предприятием-изготовителем срока годности, для особоскоропортящихся продуктов (со сроком годности до 10 суток) - не менее 30% от установленного предприятием-изготовителем срока годности.

Иные требования к товарам по усмотрению заказчика: товары, предлагаемые к поставке должны полностью соответствовать требованиям технического задания

Приложение №2

к извещению

Заявка на участие взапросе котировок в электронной форме

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме:

На фирменном бланке участника закупки (при наличии)

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(для юридических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

(для физических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № ____________,

- Посмотреть таблицу с данными

согласны осуществить поставку __________________________________и исполнить в полном объёме и в установленные сроки все условия закупки, указанные в извещении о проведении открытого запроса котировок (описании предмета закупки, проекте договора).

Предложение участника закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

извещён о том, что несёт ответственность за достоверность сведений о предоставленной Информации и о стране происхождения Товара, указанных в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения об НДС:_____________________________________________________________________.

Заявленная нами цена договора включает транспортные расходы, расходы по погрузке, доставке и разгрузке товара, страхованию товара, стоимость тары и упаковки, налоги и сборы, уплачиваемые Поставщиком, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

соответствует единым требованиям к участникам закупки:

а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, на день подачи заявки на участие в закупке;

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

в) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

г) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупок;

д) отсутствие между участником аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества

Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок

2.1. Общая информация

- Участник запроса котировок вправе подать заявку на участие в таком запросе котировок в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о проведении открытого запроса котировок даты и времени окончания срока подачи на участие в таком запросе котировок заявок.

- Прием заявок на участие в запросе котировок в электронной формеосуществляется ежедневно , содержащей сведения и документы, указанные в п. 10. «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом запросе котировок» Информационной карты извещения об осуществлении закупки путём проведения запроса котировок. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении открытого запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, подготовленная участником закупки, должна быть написана на русском языке.

• Требования к описанию предмета закупки

- Предоставляемые участником запроса котировок в электронной форме значения показателей товара (используемого товара при выполнении работ, оказании услуг) не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны»,«не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «должна быть возможность», «либо».

- Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее»,«не ниже» «более», «менее», «или», «диапазон должен быть не более от… до…»,«не менее…, но не более…», «от …, и до …», «до», «от», «диапазон должен бытьне менее от… до…», «должна быть возможность», «не должны», «либо», «один из»,
то есть должны быть конкретными.

Использование слов, символов и обозначений в приложении 1 к извещению «Техническое задание» настоящей документации:

- Слово «менее» - означает что, участникузапроса котировок в электронной формеследует предоставить
в заявке конкретный показатель, меньше указанного значения;

- Символ «

- Слово «более» - означает что, участнику запроса котировокв электронной формеследует предоставить
в заявке конкретный показатель, больше указанного значения;

- Символ «>» - означает что, участнику запроса котировокв электронной формеследует предоставить в заявке конкретный показатель, больше указанного значения;

- Слова «не менее» - означает что, участнику запроса котировокв электронной формеследует предоставитьв заявке конкретный показатель, больше указанного значения или равный ему;

- Слова «не ниже» - означает что, участнику запроса котировокв электронной формеследует предоставитьв заявке конкретный показатель, выше указанного значения или равный ему;

- Символ «≥» - означает что, участнику запроса котировокв электронной формеследует предоставить в заявке конкретный показатель, больше указанного значения или равный ему;

- Слова «не более» - означает что, участнику запроса котировок в электронной форме следует предоставитьв заявке конкретный показатель, меньше указанного значения или равный ему;

- Слова «не выше» - означает что, участнику запроса котировокв электронной формеследует предоставитьв заявке конкретный показатель, ниже указанного значения или равный ему;

- Символ «≤» - означает что, участнику запроса котировок в электронной форме следует предоставить в заявке конкретный показатель, меньше указанного значения или равный ему;

- Символ «±» - означает что, участнику запроса котировок в электронной форме следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую
или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения.

- В случае применения символов «≤», «≥»,« » в различных комбинациях,
а так же одновременно с союзом «и», участнику запроса котировокв электронной формеследует предоставитьв заявке конкретный показатель.

Примеры указания значений :

Пример № 1 - установлено как нижний предел, сопровождаясь при этом словосочетаниями «не менее», («Кабель» Номинальное переменное напряжение не менее 660 В) Участником запроса котировок в электронной форме должен быть предложен товар с точно таким же значением («Кабель» Номинальное переменное напряжение 660 В) либо значением, превышающем заданный в Техническом задании настоящей документации показатель (например 670 В), но без сопровождения словосочетаниями «не менее».

Пример № 2 - установлено как требование, сопровождаясь при этом словосочетаниями «должен иметь» («Кабель» Должен иметь 5 жил, состоящих
из медной, многопроволочной токопроводящей жилы). Участником запроса котировок
в электронной форме должен быть предложен товар с точно таким же значением, («Кабель» имеет 5 жил, состоящих из медной, многопроволочной токопроводящей жилы), но без сопровождения словосочетаниями «должен иметь».

Пример №3 - установлено как нижний и верхний предел, сопровождаясь при этом словами «не менее, не более», («Бирки оконцеватели» Длинна не менее 50 не более 55 мм), Участником запроса котировокдолжен быть предложен товарзначениемв установленных пределах («Бирки оконцеватели» Длинна 54 мм), но без сопровождения словами «не менее, не более».

Пример №4 - установлено как верхний предел, сопровождаясь при этом словосочетанием «не более», («Перемычки гибкие» Длинна не более 560 мм), Участником запроса котировокдолжен быть предложен товар с точно таким же значением («Перемычки гибкие» Длинна 560 мм) либо значением, менее чем заданный
в Техническом задании настоящей документации показатель (например, «Перемычки гибкие» Длинна 500 мм), но без сопровождения словами «не более».».

Пример №5 - установлено как значение, сопровождаясь при этом словом «или», («Выключатель автоматический трех полюсной» Характеристика срабатывания В или С или D), Участником закупки должен быть предложен товар с одним из значений (например «В»), но без сопровождения словом «или».

Пример №6 - установлено как требование, сопровождаясь при этом словосочетанием «должен соответствовать» «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– 2012. Участник запроса котировок
в электронной форме должен указать «соответствует ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть012», но без сопровождения «должен».

Пример №7 - установлено как нижний и верхний предел, сопровождаясь при этом словами «диапазон должен быть не менее от… до…», («Кабель» Диапазон рабочих температур должен быть от -50 до +50 градусов Цельсия), Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением диапазона, либо значением шире чем заданный в Техническом задании настоящей документации показатель диапазона например (1. «Кабель» Диапазон рабочей температуры от -50
до +50 градусов Цельсия, 2. «Кабель» Диапазон рабочей температуры от -60 до +60 градусов Цельсия), но без сопровождения словосочетаниями «должен быть».

Пример №8 - установлено как нижний предел, сопровождаясь при этом словосочетаниями «не ниже», (класс (категория качества) – не ниже С) Участником запроса котировокв электронной форме должен быть предложен товар с точно таким же значением (класс (категория качества) – С) либо значением, превышающем заданный в Техническом задании настоящей документации показатель (напримеркласс (категория качества) – В), но без сопровождения словосочетаниями «не ниже».

Пример №9 - установлено как верхнее значение, сопровождаясь при этом символом «≤»«Масса бумаги площадью 1м2,г ≤ 80. Участником запроса котировокв заявке устанавливается конкретное значение. Например:

- Посмотреть таблицу с данными

Пример №10 – установлено как нижнее и верхнее значение,сопровождаясь при этом символом «>», «≤» одновременно с союзом «и» «Масса бумаги площадью 1м2,г»
> 80 и ≤ 90. Участником запроса котировокв заявке устанавливается конкретное значение. Например

- Посмотреть таблицу с данными

- При подаче сведений участниками запроса котировокв электронной формедолжны применяться обозначения (наименование характеристики, значение характеристики, единица измерения характеристики) в соответствии с обозначениями, установленными вприложении 1 к извещению «Техническое задание» настоящей документации.

-Участник не может применять иное толкование вышеуказанных понятий
и требований.

- Несоблюдение участником закупки требований к указанию значения показателя является основанием для отказа в допуске к участию в запросе котировокв электронной форме участнику закупки по основанию - несоответствие информации, предусмотренной требованиями настоящей документации.

Приложение №3

к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение заказа по поставке моющих и чистящих средств

п. Трубный «___» __________ 2024 года

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Красногорский дом-интернат» (сокращенное наименование – ГБУ РМЭ «Красногорский дом-интернат»),именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола _________ от «___» ______ _____ г. № _______, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка моющих и чистящих средств(далее по тексту – Товар), на условиях, предусмотренных Договором, при этом ассортимент Товара, цена Товара (единицы Товара), наименование и количество поставляемого Товара, а также описание и характеристики Товара определены в протоколе согласовании (Приложение № 1 к Договору), которые Поставщик обязуется поставить Заказчику в установленном порядке, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что на дату поставки Товар принадлежит ему на законных основаниях, не состоит под арестом, не находится в залоге, не является предметом обязательств перед третьими лицами и не обременен иным образом.

1.3. Срок поставки товара по настоящему договору: с 05 апреля 2024 г. и по «30» апреля 2024 г. включительно. Порядок и Сроки (периодичность) поставки отдельных партий товара определяются разделом 3 Договора.

1.4. Отгрузка товара производится силами Поставщика за его счет в месте нахождения Заказчика по адресу:

- Республика Марий Эл, Звениговский район, п.Трубный, ул.Трубная, д.1а, если иное место отгрузки не указано Заказчиком.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Стоимость единицы Товара и общая стоимость Товара (Цена Договора) согласованы Сторонами в протоколе согласования (Приложение № 1 к Договору).

Стоимость Товара (Цена Договора) составляет _________ (___________) рублей, в том числе НДС __________/ НДС не облагается.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы и издержки Поставщика, связанные с исполнением Договора (в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов)), а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Неучтенные затраты Поставщика по настоящему Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчика.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных условиями настоящего Договора и действующим законодательством.

2.4. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в безналичном порядке в срок не более 7 (семи) рабочих дней путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, указанный в разделе 12 Договора со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счета/счета-фактуры и/или товарной (товарно-транспортной) накладной/акта приема-передачи Товара, а также приотсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

Ссылка на номер и дату Договора в указанных документах (сопроводительные документы на Товар, счет на оплату) обязательна.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе произвести оплату за вычетом неустоек (пеней, штрафов), начисленных Поставщику в соответствии с условиями Договора.

2.6. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного/лицевого счета Заказчика.

2.7. Источник финансирования: средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (внебюджетные средства).

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАР

3.1. Поставка товара осуществляется отдельными мелкими партиями посредством принятия Поставщиком заявки Заказчика к исполнению.У Заказчика при исполнении настоящего Договора не возникает обязанности заказать весь Товар на всю сумму, указанную в п.2.1. настоящего Договора. Не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Заказчиком.

3.2. Заявка Заказчика должна содержать сведения о наименовании, количестве, ассортименте и сроках поставки товара.

Заявка Заказчика доводится до сведения Поставщика посредством телефонной/факсимильной связи (в том числе по электронной почте), указанных в разделе 12 Договора.

3.3. Товар, согласованный Сторонами по наименованию, количеству, ассортименту, должен быть доставлен и передан Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления заявки Заказчика, с 09:00 часов до 15:00 часов (местного времени Заказчика), если иные срок и время доставки не указаны Заказчиком.

3.4. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика за его счет в таре и/или упаковке, обеспечивающими сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки. Доставка замороженной продукции должна осуществляться в рефрижераторах с температурой охлаждения не менее - 24ºС. Упаковка товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении. На упаковке должны быть указаны в соответствии с ГОСТом или иным документом: название фирмы, телефон производителя, название, дозировка и срок годности на русском языке.

3.5. Одновременно с поставленным Товаром и сопроводительными документами (товарная накладная ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ УПД) Поставщик передает Заказчику иные документы в виде оригиналов или (по требованию Заказчика) нотариально заверенных копий с переводом на русский язык:

3.5.1. Сертификат соответствия или Декларации о соответствии с обязательным указанием в ней информации о наличии санитарно-эпидемиологического заключения на товар (если применимо);

3.5.2. Документы, подтверждающие страну происхождения Товара (декларацию о происхождении Товара/сертификат о происхождении Товара);

3.5.2. Сертификат соответствия качества (свидетельство о госрегистрации, ветеринарную справку);

3.5.3. Таможенную декларацию (копия) (при необходимости);

3.5.4. Прочие документы, в том числе подтверждающую качество поставляемого товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации к поставке товаров данного вида.

3.6. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке товара считаются выполненными с момента подписания товарной накладной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

3.7. Приемка товара по ассортименту, количеству и качеству осуществляется на складе Заказчика с участием представителя Поставщика, о чем делается отметка в товарной накладной.

3.8. При приемке товара Заказчик проверяет товар на соответствие требованиям, указанным в Спецификации, в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, качеству, таре и упаковке, цене и сроку поставки товара, правильности оформления сопроводительных документов, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам данного вида. При необходимости проверки соответствия поставленного товара условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения.

3.9. В случае обнаружения в передаваемом товаре недостатков, или иных несоответствий условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика.

3.10. Обнаружив после приемки товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом Поставщика не позднее 2-х рабочих дней после их обнаружения, способами, указанными в пункте 11.6 настоящего Договора.

3.11. При обнаружении недостатков (дефектов) товара в процессе его реализации, при условии, что данные дефекты не могли быть установлены Заказчиком при приемке товара от Поставщика, Заказчик извещает об этом Поставщика не позднее 2-х рабочих дней срока после их обнаружения, способами, указанными в пункте 11.6 настоящего Договора.

3.12. Устранение недостатков товара, поставка недостающего товара, замена товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества осуществляется Поставщиком за его счет не позднее 3-дневного срока с момента получения уведомления от Заказчика.

3.13. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента приема товара на складе Заказчиком. Дата приема товара определяется датой, указанной в графе накладной «товары принял», а в случае ее отсутствия – датой составления накладной, удостоверенной подписями уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика.

3.14. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

3.15. Каждую передачу товара Заказчику в связи с поставкой, допоставкой, заменой товара на товар надлежащего качества, вывоза не качественного Товара сопровождается товарной накладной. Уполномоченное лицо Поставщика должно иметь доверенность на получение товара от Заказчика.

3.16. Заказчик вправе отказаться от принятия товара ненадлежащего качества либо товара с остаточным сроком годности на момент поставки товара менее 70% от установленного предприятием-изготовителем срока годности, для особоскоропортящихся продуктов (со сроком годности до 10 суток) - не менее 30% от установленного предприятием-изготовителем срока годности.

3.17. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке товар.

КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Качество товара на момент поставки по Договору должны соответствовать требованиям, указанным в протоколе согласования (Приложение № 1 к Договору)

4.2. Качество товара подтверждается сертификатами (декларациями) соответствия, удостоверениями качества и безопасности (удостоверениями качества), ветсправками (ветсвидетельствами), оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.3. Поставщик гарантирует Заказчику качественные характеристики товара в течение всего срока поставки и сохранение потребительских свойств товара в течение установленных сроков годности при условии соблюдения заказчиком условий хранения.

4.4. Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара ненадлежащего качества и не соответствующих заявке, а в случае, если товар оплачен – потребовать возврата уплаченных сумм.

4.5. Поставляемый товар должен иметь запас срока годности срока на каждый вид поставляемого товара - остаточный срок годности (хранения) поставляемого товара на момент отпуска должен составлять не менее 70% от установленного предприятием-изготовителем срока годности, для особоскоропортящихся продуктов (со сроком годности до 10 суток) - не менее 30% от установленного предприятием-изготовителем срока годности.

4.6. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается изменение наименования страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА ТОВАРА

5.1. Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать условиям торгового оборота.

5.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при перевозке его смешанным видом транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.Размер штрафа составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 10 % (десять процентов) цены договора.

6.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.8. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- из банковской гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.10. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, для Заказчика или Поставщика, не может превышать цену Договора.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

6.13. В соответствии с п.1 ст. 431.2 ГК РФ Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения предоставила другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, регистрационных данных, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную Договором неустойку.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, требования и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, а также в связи с причинением вреда в рамках Договора, будут разрешаться Сторонами в обязательном претензионном порядке.

7.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

7.3. После принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию споров, местом рассмотрения любых споров, прямо или косвенно вытекающих из Договора, является Арбитражный суд по месту нахождения истца.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «10» июля 2024 г., а в части финансовых обязательств до полного исполнения. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

8.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

8.3. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается изменение наименования страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

8.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора

2) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке,что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

4) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора;

5) в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленные Заказчиком сроки;

6) в случае поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный Заказчиком срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

7) в случае неоднократного (два и более) или существенного (более четырнадцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

8.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.9. Все изменения и дополнения вносятся в Договор в письменной форме по соглашению сторон, либо по решению суда.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

9.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

10.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.

10.3. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи.

10.4. Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его получения.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор заключен в форме электронного документа с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан электронными подписями лиц, имеющими право действовать от имени соответственно Поставщика и Заказчика. После заключения договора каждая из Сторон вправе перенести договор на бумажный носитель.

11.2. К отношениям Сторон по Договору и в связи с ним применяется право Российской Федерации.

11.3. Договор, вся информация и документация, получаемые Сторонами в ходе исполнения Договора, будут считаться конфиденциальными, и Стороны обязуются не разглашать их без согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в разделе 12 Договора, Стороны вправе обменяться соответствующей информацией без заключения дополнительного соглашения к Договору.

11.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга о смене банковских и иных реквизитов, указанных в разделе 12 Договора, изменении адреса места нахождения, изменении сведений о лицах, имеющих право действовать от имени Стороны, об иных сведениях и обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение обязательств по Договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменений. Ответственность за нарушения условий Договора, вызванные ненадлежащим уведомлением, несет Сторона, нарушившая условия настоящего пункта. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

11.6. Любые уведомления, сообщения и документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены на указанные в разделе 12 Договора адреса либо на адрес регистрации Стороны, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. Документы, переданные по факсимильной связи, либо электронные документы, также являются действительными для обеих Сторон и могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства для защиты своих интересов.

Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу, электронной почте, через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную (ресепшн) Стороны по адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ.

Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в настоящем Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма, телеграммы, а также блокировки получения электронных сообщений от направляющей Стороны.

11.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

Приложение 1 – Протокол согласования.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1

к Договору №___

от «___» ____________ 2024 года

Протокол согласования

цены, графика поставки моющих и чистящих средств

ГБУ РМЭ «Красногорский дом- интернат»

от __________ 2024 г.

в соответствии с закупом по запросу котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с даннымиДиректор Директор _____________ А.С.Мухаметзянова ______________________

Приложение № 4

к извещению

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(семьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора рассчитана в соответствии с разделом 10 п.1 пп 1.5 Положения о закупках товаров, работ и услуг ГБУ РМЭ «Красногорский дом-интернат» утвержденного приказом Министерства социального развития РМЭ от 26.12.2023г. № 1523.

Расчет начальной(максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Оригиналы документов, снимки экрана («скриншот»), содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, копии документов полученных электронным способом и др., использованные при определении и обосновании НМЦД хранятся с иными документами о закупке.

Директор Мухаметзянова А.С.