Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №267938793

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 Извещение о проведении электронного аукциона от 06.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000013

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Победы, дом 31

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 32438.30 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Участник закупки не включен в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», а также не является организацией, находящейся под их контролем, в отношении которой применяются специальные экономические меры

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии и соответствующей требованиям ст.45 Закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно, при этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, предоставляется одновременно с проектом контракта, подписанным усиленной электронной подписью, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта. Банковское сопровождение контракта не требуется. Предусмотрено условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан, г Уфа

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

остаточный срок годности товара на дату поставки не менее 80% от общего срока годности, установленного изготовителем/производителем

Требования к гарантии производителя товара

-

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

-

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование нмцк.docx

Проект контракта

1 Проект контракта.docx

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки.docx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию составу заявки, инструкция по ее заполнению.docx

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Описание объекта закупки.docx

Наименование и описание объекта закупки

Поставка моющих и чистящих средств

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с пунктом 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года № 145, обоснование необходимости использования дополнительной информации, а именно следующих дополнительных характеристик описания объекта закупки:

1) требования к качеству закупаемого товара, с указанием реквизитов нормативных правовых актов – данный показатель необходим для соответствия правилам описания объекта закупки в соответствии с требованиями п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также для закупки товара, отвечающего требованиям, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) требования к объему, весу фасовки – данный показатель необходим для экономичного использования товара; обеспечения заказчиком максимальной эффективности использования складских площадей и обеспечения оптимальных условий учета товара, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и условий хранения;

3) тип мыла – данный показатель необходим для профилактики здоровья получателей социальных услуг.

При предоставлении характеристик предлагаемого товара, соответствующих показателям, установленным в описании объекта закупки, участники закупки должны руководствоваться документом «Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе», размещенным в составе извещения об осуществлении закупки в Единой информационной системе.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: остаточный срок годности товара на дату поставки не менее 80% от общего срока годности, установленного изготовителем/производителем.

Описание объекта закупки.docx.pdf

Наименование и описание объекта закупки

Поставка моющих и чистящих средств

Качественные характеристики и требования

№ п/п

Наименование

товара

1

Мыло туалетное

твердое

Марка мыла: Ординарное

(О)

Тип мыла: Банное

2

Мыло туалетное

твердое

Марка мыла: Ординарное

(О)

Наличие

антибактериального

компонента: Да

Тип мыла: Дегтярное

3

Мыло туалетное

жидкое

Наличие

антибактериального

компонента: Нет

Наличие ароматической

отдушки: Да

4

Порошок

чистящий

Средство хлорсодержащее:

Да

Средство абразивное: Нет

Наличие антистатического

компонента: Нет

Наличие ароматизатора: Да

5

Средства

чистящие прочие

(«Прогресс» или

эквивалент)

Средство хлорсодержащее:

Нет

Наличие ароматизатора: Да

Требования к

характеристикам

продукта

Ед.

изм

.

Кол-во

≥ 200 и ˂ 250 г 250 г

кг

30

≥ 100 и ˂ 250 г 150 г

кг

15

≥ 5 и ˂ 250 г 10 л

л

50

Соответствие ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

«Межгосударственный стандарт.

Товары бытовой химии. Общие

технические требования»

≥ 400 и ˂ 250 г 500 г

кг

40

Соответствие ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

«Межгосударственный стандарт.

Товары бытовой химии. Общие

технические требования»

≥ 5 и ˂ 250 г 10 л

л

20

Требования к качеству закупаемой

продукции, с указанием реквизитов

нормативных правовых актов

Соответствие ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

«Мыло туалетное твердое. Общие

технические условия»;

Соответствие ТР ТС 024/2011

«Технический регламент на

масложировую продукцию»

Соответствие ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

«Мыло туалетное твердое. Общие

технические условия»;

Соответствие ТР ТС 009/2011 «О

безопасности парфюмернокосметической продукции»

Соответствие ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

«Продукция косметическая

гигиеническая моющая. Общие

технические условия»;

Соответствие ТР ТС 009/2011 «О

безопасности парфюмернокосметической продукции»

Требования к

объему, весу

фасовки

В соответствии с пунктом 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года №

145, обоснование необходимости использования дополнительной информации, а именно следующих дополнительных

характеристик описания объекта закупки:

1) требования к качеству закупаемого товара, с указанием реквизитов нормативных правовых актов – данный

показатель необходим для соответствия правилам описания объекта закупки в соответствии с требованиями п.2 ч.1 ст.33

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также для закупки товара, отвечающего требованиям, принятым

в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) требования к объему, весу фасовки – данный показатель необходим для экономичного использования товара;

обеспечения заказчиком максимальной эффективности использования складских площадей и обеспечения оптимальных

условий учета товара, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и условий

хранения;

3) тип мыла – данный показатель необходим для профилактики здоровья получателей социальных услуг.

При предоставлении характеристик предлагаемого товара, соответствующих показателям, установленным в

описании объекта закупки, участники закупки должны руководствоваться документом «Требования к

содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по заполнению заявки на участие в

электронном аукционе», размещенным в составе извещения об осуществлении закупки в Единой информационной

системе.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:

остаточный срок годности товара на дату поставки не менее 80% от общего срока годности, установленного

изготовителем/производителем.

Обоснование нмцк.docx

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Начальная (максимальная) цена контракта определена заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Поставка моющих и чистящих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Работник контрактной службы/контрактный

управляющий:

контрактный управляющий

(должность)

_______________/О.В. Касьяник/

(подпись/расшифровка подписи)

"__" ________ 2024 г.

Обоснование нмцк.docx.pdf

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Начальная (максимальная) цена контракта определена заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с требованиями статьи 22

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» и приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем)».

Поставка моющих и чистящих средств

№ п/п

1

2

Наименование

Мыло туалетное твердое

(банное)

Мыло туалетное твердое

(дегтярное)

Кол-во

Ед. изм.

Цена единицы

продукции,

указанная в

источнике №1,

(руб.)

(вх. №182 от

27.02.2024г.)

Цена единицы

продукции,

указанная в

источнике №2,

(руб.)

(вх. №183 от

27.02.2024г.)

Цена единицы

продукции,

указанная в

источнике №3,

(руб.)

(вх. №184 от

27.02.2024г.)

Коэффициент

вариации, %

Средняя

цена, рублей

Среднее

квадратичное

отклонение

30

кг

365,00

220,10

280,60

288,57

72,78

25,22

8657,10

15

кг

790,00

553,40

635,70

659,70

120,11

18,21

9 895,50

V



* 100

ц

НМЦК рын 

v

n

 * i 1 ц i

n

,

рублей

3

Мыло туалетное жидкое

50

л

84,00

73,14

92,43

83,19

9,67

11,62

4159,50

4

Порошок чистящий

40

кг

197,50

136,53

147,10

160,38

32,58

20,32

6415,20

5

Средство чистящее

50

л

65,60

57,23

75,82

66,22

9,31

14,06

3311,00

Начальная (максимальная) цена контракта (руб.)

Работник контрактной службы/контрактный

управляющий:

контрактный управляющий

(должность)

_______________/О.В. Касьяник/

(подпись/расшифровка подписи)

"__" ________ 2024 г.

32438,30

Требования к содержанию составу заявки, инструкция по ее заполнению.docx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

- Посмотреть таблицу с данными

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки:

- требуется, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта:

-требуется, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона №44 ФЗ, а именно:

- не требуется;

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 статьи 31 Закона №44-ФЗ (при наличии таких требований) (такие документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке):

-не требуется;

декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ:

- требуется;

7.1) к участникам закупки дополнительно устанавливается требование, предусмотренное частью 1.1. статьи 31 Закона №44-ФЗ: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона №44-ФЗ, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

7.2) к участникам закупки дополнительно устанавливается требование об отсутствии в перечне лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», а также не являющихся организацией, находящейся под их контролем, в отношении которой применяются специальные экономические меры.

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

информация или документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ, а именно:

- не требуется.

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

1) Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2) Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. При описании объекта закупки участником закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3) Копией документа является экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа.

4) Информация, содержащаяся в заявке на участие в электронном аукционе, не должна допускать двусмысленных толкований (разночтений), должна трактоваться однозначно.

При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, с использованием электронной площадки, специализированной электронной площадки формируются наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии у товара товарного знака), а также характеристики предлагаемого товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 42 Федерального закона №44-ФЗ.

- Посмотреть таблицу с данными

*за исключением случаев, когда в официальных документах (инструкция на товар, ГОСТ и т.п.) показатели установлены не конкретными.

В случае, если информация об объекте закупки и сведения не будут сформированы с использованием электронной площадки, заявка участника будет отклонена на основании п. 1 ч. 12 ст. 48 Федерального закона №44-ФЗ.

Требования к содержанию составу заявки, инструкция по ее заполнению.docx.pdf

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе,

инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Предупреждаем об административной и уголовной ответственности за нарушение требований

антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих

конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в

единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в любое время с

момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи

заявок на участие в электронном аукционе.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об

осуществлении закупки.

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) Информацию и документы об участнике закупки (направляются (по состоянию на дату и время

их направления) оператором электронной площадки, оператором специализированной

электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной

системой):

- полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного

юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного

филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного

юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование

обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает

обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если

участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве

индивидуального предпринимателя);

- фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при

наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического

лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала

или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции

единоличного исполнительного органа юридического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа,

управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов)

корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций

(долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог

идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

- адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки

является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место

нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации

(если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или

представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица

(если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место

жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер

контактного телефона;

- копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с

законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не

являющимся индивидуальным предпринимателем);

- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки

является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного

юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный

филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве

индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного

номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного

государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет

юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного

филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного

юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного

подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное

подразделение юридического лица);

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является

1

юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки

является иностранное лицо);

2) Декларация о принадлежности участника закупки (направляются (по состоянию на дату и

время их направления) оператором электронной площадки, оператором специализированной

электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной

системой):

к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной

системы (если участник закупки является учреждением или

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

предприятием уголовно-исполнительной системы

к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29

настоящего закона №44 ФЗ (если участник закупки является

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

такой организацией)

к

субъектам

малого

предпринимательства,

социально

ориентированным некоммерческим организациям в случае

ТРЕБУЕТСЯ

установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи

30 Закона №44 ФЗ

3) Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки:

- требуется, если требование о наличии такого решения установлено законодательством

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки

заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся

объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в

закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

4) Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской

Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара,

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения

контракта:

-требуется, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской

Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

5) Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным

пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона №44 ФЗ, а именно:

- не требуется;

6) Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям,

установленным в соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 статьи 31 Закона №44-ФЗ (при наличии таких

требований) (такие документы направляются (по состоянию на дату и время их направления)

заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных

на электронной площадке):

-не требуется;

7) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11

части 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ:

- требуется;

7.1) к участникам закупки дополнительно устанавливается требование, предусмотренное частью 1.1.

статьи 31 Закона №44-ФЗ: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых

содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43

Закона №44-ФЗ, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

7.2) к участникам закупки дополнительно устанавливается требование об отсутствии в перечне лиц, в

отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденные постановлением

Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа

Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», а также не являющихся организацией,

находящейся под их контролем, в отношении которой применяются специальные экономические

меры.

8) Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

характеристики предлагаемого товара,

ТРЕБУЕТСЯ

соответствующие показателям, установленным в

описании объекта закупки и указание на

товарный знак (при наличии). (В случае указания

заказчиком в описании объекта закупки

товарного знака и предложения участником

закупки товара, в том числе поставляемого

заказчику при выполнении закупаемых работ,

оказании закупаемых услуг, обозначенного таким

2

товарным знаком, характеристики предлагаемого

товара, соответствующие показателям,

установленным в описании объекта закупки,

могут не включаться в заявку на участие в

электронном аукционе)

наименование страны происхождения товара в

соответствии с общероссийским

классификатором, используемым для

идентификации стран мира;

документы, подтверждающие соответствие

товара, работы или услуги требованиям,

установленным в соответствии с

законодательством Российской Федерации в

случае, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации установлены требования

к товару, работе или услуге

ТРЕБУЕТСЯ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Заявка может содержать указанные

информацию и документы

(отсутствие таких информации и

документов не является основанием для

отклонения заявки на участие в закупке)

9) информация или документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ, а именно:

- не требуется.

иные информация и документы, в том числе

эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное

изображение предлагаемого участником закупки

товара

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

1) Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена

на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы

участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к

ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русском языке. В случае противоречия

оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2) Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко

читаемый текст. При описании объекта закупки участником закупки должны применяться общепринятые

обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской

Федерации.

3) Копией документа является экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника

документа.

4) Информация, содержащаяся в заявке на участие в электронном аукционе, не должна допускать

двусмысленных толкований (разночтений), должна трактоваться однозначно.

При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки, предусмотренного

пунктом 2 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, с использованием электронной площадки,

специализированной электронной площадки формируются наименование страны происхождения товара,

товарный знак (при наличии у товара товарного знака), а также характеристики предлагаемого товара в

части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 5

части 1 статьи 42 Федерального закона №44-ФЗ.

Выбранная

характеристика

Качественная или

количественная с

заполненным

диапазоном*

Количественная

с указанным

диапазоном

Выбранная

Описание инструкции

инструкция

Участник закупки При указании участником аукциона в заявке характеристик

указывает в заявке (конкретных показателей), такие показатели не должны

конкретное

сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен», «может

значение

быть» и их производными, а также не должны сопровождаться

характеристики*

словами «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», «более»,

«менее», «не ранее», «>», «

обозначениями*

Участник закупки 1)При установленном в Описании объекта закупки значения

указывает в заявке показателя в виде допустимого диапазона значений («до», «от...

диапазон значений до…», «±», «…» и т.п.), участник аукциона указывает конкретное

характеристики

числовое значение показателя в пределах указанного диапазона,

либо диапазон значений, соответствующий установленным

Заказчиком минимальным и максимальным пределам значений

показателя.

2)Если диапазон значений («до», «от... до…», «±», «…» и т.п.)

сопровождается словами «не менее», «не уже» это означает, что

3

Качественная

характеристика

диапазона

диапазон, предложенный участником, может как по граничным

значениям быть равен указанным заказчиком, так может быть и

шире, при этом значение верхней границы предложенного

диапазона должно быть больше или равно указанному Заказчиком, а

значение нижней границы диапазона должно быть меньше или

равно значению, указанному Заказчиком.

3) Если диапазон значений («до», «от... до…», «±», «…» и т.п.)

сопровождается словами «не более», «не шире» это означает, что

диапазон, предложенный участником, может как по граничным

значениям быть равен указанным заказчиком, так может быть и уже,

при этом значение верхней границы предложенного диапазона

должно быть меньше или равно указанному Заказчиком, а значение

нижней границы диапазона должно быть больше или равно

значению, указанному Заказчиком.

закупки Если значение показателя установлено в виде нескольких значений,

в заявке сопровождающихся

союзом

«или»,

значение

показателя

одно указывается участником в виде одного из значений показателя.

Участник

без указывает

только

значение

характеристики

В структурированном виде участник закупки выбирает одно из

предложенных значений.

Качественная, если

Участник закупки Применение союза «и (или)», либо «и/или», либо «/» (слэш),

указано более одного указывает в заявке означает возможность поставки товара как одновременно со всеми

значения

одно или несколько указанными показателями, так и поставку товара только с одним из

характеристики

значений

показателей. В данном случае Участник аукциона может указать все

характеристики

конкретные показатели или от одного до всех перечисленных

показателей

В структурированном виде участник закупки выбирает одно или

несколько предложенных значений.

Качественная, если

Участник закупки Если значение показателя установлено в виде нескольких значений,

указано более одного указывает в заявке перечисленных через запятую, сопровождающихся союзом «и», то

значения

все

значения значение показателя указывается участником в виде всех

характеристики

характеристики

перечисленных через запятую, сопровождающихся союзом «и»

значений показателя

Количественная

Значение

Указанная характеристика не может изменяться участником закупки

и качественная

характеристики

характеристики, если не может

указано только одно изменяться

значение

участником закупки

характеристики

*за исключением случаев, когда в официальных документах (инструкция на товар, ГОСТ и т.п.) показатели

установлены не конкретными.

В случае, если информация об объекте закупки и сведения не будут сформированы с использованием

электронной площадки, заявка участника будет отклонена на основании п. 1 ч. 12 ст. 48 Федерального закона

№44-ФЗ.

4

Проект контракта.docx

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ___

на Поставку моющих и чистящих средств

(Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

г. Салават _________ 2024г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Салаватский психоневрологический интернат (ГБУ Салаватский ПНИ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Прокофьевой Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) и на основании результатов электронного аукциона (протокол №__________ от «___» __________ 2024г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить средство отбеливающее (белизна) (далее – Товар) Заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) и Описанию объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в спецификации (Приложение № 1 к Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _____ (_________) рублей __ копеек, в том числе НДС - ____ (___ процентов) ______ (_______) рублей ___ копеек/ НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхования, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.3. Источник финансирования настоящего Контракта – Средства бюджетных учреждений.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного п. 3.5 настоящего Контракта.

2.5. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Победы, д. 31. (далее - место доставки) в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения контракта. Условия поставки: доставка Товара осуществляется единовременно в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 часов.

Срок исполнения контракта: с даты заключения Контракта по 30.06.2024г.

Поставщик не менее чем за 2 дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

3.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов, представляемых Поставщиком Заказчику для рассмотрения при приемке товара:

- документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара;

- акта приема-передачи Товара;

- товарной (товарно-транспортной) накладной;

- счета, счета-фактуры.

3.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.

3.5. Поставщик, не позднее окончания срока исполнения Контракта формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, единицу измерения поставленного Товара;

б) наименование поставленного Товара;

в) наименование страны происхождения поставленного Товара;

г) информацию о количестве поставленного Товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи Закона №44-ФЗ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью, согласно п. 3.2 Контракта. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.6. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим разделом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

3.7. Заказчик обязуется осуществлять приемку поставленного Товара. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, он осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает документ о приемке, усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает его в ЕИС;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает упомянутой подписью и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин отказа.

3.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик может устранить указанные в нем причины отказа и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п. 3.5 Контракта.

3.9. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.10. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.11. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком.

3.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направить Заказчику такое решение в соответствии с частью 20.1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ.

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего Контракта.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

4.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направить Поставщику такое решение в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Закон № 44-ФЗ.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего Контракта.

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, установленных Законом № 44-ФЗ.

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

5. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.

5.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки.

5.4. Остаточный срок годности товара на дату поставки не менее 80% от общего срока годности, установленного изготовителем/производителем.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее - Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042) в размере 1000,00 рублей.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом.

Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 в размере _____________ рублей (размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.5. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом.

В случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, размер штрафа рассчитывается и устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 в размере 10% начальной (максимальной) цены контракта, и составляет _____________ рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

В случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта, размер штрафа рассчитывается и устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 в размере 10% цены контракта, и составляет _____________ рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

6.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств).

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 в размере 1000,00 рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств.

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по настоящему Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

6.11. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Контракту в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта в период его действия.

6.12. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Контракта.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере ___% от цены контракта, что составляет ________ (_______________) рублей ____ копеек.

7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

- исполнение основного обязательства по поставке Товара;

- предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчётные документы;

- соблюдение срока поставки;

- возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

7.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются Поставщиком, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.4. В случае предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Контракта она должна соответствовать требованиям, установленным ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Срок действия такой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ.

7.5. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. В случае если настоящим Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения настоящего Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

7.6. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ возвращаются Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.

7.7. Независимая гарантия должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

7.9. В случае заключения настоящего Контракта с Поставщиком по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, в случае предоставления Поставщиком информации согласно части 8.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

7.10. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ГБУ САЛАВАТСКИЙ ПНИ, лицевой счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70), банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, счет банка получателя (ЕКС):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8717, ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01.

В назначение платежа следует указать: Обеспечение Контракта по результатам электронного аукциона №___________________ на право заключения Контракта _________________.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

8.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.2 - 8.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (тридцати) рабочих дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

9. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

9.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд РБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

9.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Республики Башкортостан Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию, не является обязательным.

9.4. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

9.5. Сторона должна дать ответ на претензию, по существу, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения претензии.

9.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т. д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

9.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

9.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.10. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

10. Срок действия и порядок изменения, расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по «30» июня 2024 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

10.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения у одной из Сторон адреса местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов такая Сторона обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

11.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

11.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

11.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.8. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

12. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1– Спецификация;

Приложение № 2 – Описание объекта закупки;

Приложение № 3 – Форма акта приема-передачи товара.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от ___________ г. № ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от ___________ г. № ________

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Контракту

от ___________ г. № ________

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

«___» __________ 2023г.

Поставщик _______________ в лице _______________ , действующего на основании _____________ , с одной стороны, и Заказчик ___________ в лице ____________ , действующего на основании __________ , с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Во исполнение Контракта от _____________ г. № ________ Поставщик поставил, а Заказчик принял товар, в следующем ассортименте и количестве:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар обладает качеством, количеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Контракта. Товар поставлен в установленные в Контракте сроки.

Стороны взаимных претензий не имеют/имеют (нужное подчеркнуть).

В случае выявления недостатков, дефектов их необходимо указать: ______________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Выявленные недостатки, дефекты устранить в срок до: ________________________________________________

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект контракта.docx.pdf

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ___

на Поставку моющих и чистящих средств

(Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

г. Салават

_________ 2024г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной

защиты населения Салаватский психоневрологический интернат (ГБУ Салаватский ПНИ), именуемое в

дальнейшем «Заказчик», в лице директора Прокофьевой Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с

одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ____________, действующего на

основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) и на основании результатов

электронного аукциона (протокол №__________ от «___» __________ 2024г.), заключили настоящий Контракт о

нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить средство отбеливающее (белизна) (далее – Товар) Заказчику в

обусловленный настоящим Контрактом срок согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) и Описанию

объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на

условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в спецификации (Приложение № 1 к

Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Описании

объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _____ (_________) рублей __ копеек, в том числе НДС - ____ (___

процентов) ______ (_______) рублей ___ копеек/ НДС не облагается в соответствии с налоговым

законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкойпогрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхования,

таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с

исполнением Контракта.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением

случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за

исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных настоящим

Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное

Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом

количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с

учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально

дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем

на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны

контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно

поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества

поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на

предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.3. Источник финансирования настоящего Контракта – Средства бюджетных учреждений.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями

путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного п. 3.5

настоящего Контракта.

2.5. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,

связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о

налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме

сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные

с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет

Поставщик.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Республика Башкортостан, г.

Салават, ул. Победы, д. 31. (далее - место доставки) в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня, следующего

за днем заключения контракта. Условия поставки: доставка Товара осуществляется единовременно в рабочие дни:

с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 часов.

Срок исполнения контракта: с даты заключения Контракта по 30.06.2024г.

Поставщик не менее чем за 2 дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика

уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

3.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов, представляемых

Поставщиком Заказчику для рассмотрения при приемке товара:

- документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и

законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов,

подтверждающих качество Товара;

- акта приема-передачи Товара;

- товарной (товарно-транспортной) накладной;

- счета, счета-фактуры.

3.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик

поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их

соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных

Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.

3.5. Поставщик, не позднее окончания срока исполнения Контракта формирует с использованием единой

информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от

имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен

содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика,

наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию о Поставщике, предусмотренную

подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, единицу измерения

поставленного Товара;

б) наименование поставленного Товара;

в) наименование страны происхождения поставленного Товара;

г) информацию о количестве поставленного Товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены

за единицу поставленного Товара;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи Закона №44ФЗ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью,

согласно п. 3.2 Контракта. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не

соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в

документе о приемке.

3.6. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата

размещения в соответствии с настоящим разделом такого документа в единой информационной системе в

соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

3.7. Заказчик обязуется осуществлять приемку поставленного Товара. В срок не позднее 20 (двадцати)

рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, он осуществляет одно из следующих

действий:

а) подписывает документ о приемке, усиленной квалифицированной электронной подписью лица,

имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает его в ЕИС;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает упомянутой подписью и размещает в ЕИС

мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин отказа.

3.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик может

устранить указанные в нем причины отказа и направить Заказчику документ о приемке в порядке,

предусмотренном п. 3.5 Контракта.

3.9. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке,

подписанного Заказчиком.

3.10. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность

этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет

средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и

(или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.11. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к

Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком.

3.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия

Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено

Поставщиком.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим

Контрактом.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным

требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими

требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного

Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта

направить Заказчику такое решение в соответствии с частью 20.1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ.

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего

Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные

настоящим Контрактом.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим

образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с

гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII

настоящего Контракта.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего

Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в

ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует

установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к

участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем

соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать

победителем определения Поставщика.

4.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта

направить Поставщику такое решение в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Закон № 44-ФЗ.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего Контракта.

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям

настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу

поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом

№ 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки,

так и в течение срока годности.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII настоящего Контракта, причиненных

по вине Поставщика.

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество

Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях,

установленных Законом № 44-ФЗ.

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с

гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести

экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых

осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

5. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым (не был

в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление

потребительских свойств) и соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам,

техническим регламентам, санитарным нормам.

5.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения,

загрязнения или порчи во время транспортировки.

5.4. Остаточный срок годности товара на дату поставки не менее 80% от общего срока годности,

установленного изготовителем/производителем.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,

предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного

настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом

срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной

в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных

настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим

Контрактом.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим

Контрактом.

Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном Постановлением

Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа,

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042) в размере 1000,00 рублей.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),

предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения

Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного

настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом

срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены

настоящего Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную

объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения

контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения

Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом.

Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном Постановлением

Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 в размере _____________ рублей (размер штрафа устанавливается в

размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей) , за

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления

штрафов.

6.5. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным

участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее

высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом.

В случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, размер штрафа

рассчитывается и устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N

1042 в размере 10% начальной (максимальной) цены контракта, и составляет _____________ рублей, за

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления

штрафов.

В случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта, размер штрафа

рассчитывается и устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N

1042 в размере 10% цены контракта, и составляет _____________ рублей, за исключением случаев, если

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

6.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии

в Контракте таких обязательств).

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от

30.08.2017 N 1042 в размере 1000,00 рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской

Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие

непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств.

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,

предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по настоящему Контракту за вычетом

соответствующего размера неустойки.

6.11. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Контракту в точном соответствии с его

содержанием, в полном объеме и своевременно. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает

Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта в период его действия.

6.12. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего

Контракта.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере ___% от цены контракта, что

составляет ________ (_______________) рублей ____ копеек.

7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика,

предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

- исполнение основного обязательства по поставке Товара;

- предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к

нему результатов, включая отчётные документы;

- соблюдение срока поставки;

- возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения,

неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а

также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

7.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии,

соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный

заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со

средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой

гарантии определяются Поставщиком, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.4. В случае предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения

исполнения Контракта она должна соответствовать требованиям, установленным ст. ст. 45, 96 Федерального

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Срок действия такой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств,

которые должны быть обеспечены независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае

его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ.

7.5. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения

исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения

настоящего Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. В случае если

настоящим Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения

исполнения настоящего Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит

уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

7.6. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего

Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется), в том числе части этих

денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии

с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ возвращаются Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты

исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.

7.7. Независимая гарантия должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику

(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за

днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой

гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в

удовлетворении этого требования.

7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего

независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения

исполнения настоящего Контракта применяется поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций

Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного

месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее

обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые

предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

7.9. В случае заключения настоящего Контракта с Поставщиком по результатам определения Поставщика

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ Поставщик освобождается от предоставления

обеспечения исполнения настоящего Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, в

случае предоставления Поставщиком информации согласно части 8.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

7.10. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ГБУ САЛАВАТСКИЙ ПНИ,

лицевой счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70), банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА

РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

счет банка получателя (ЕКС):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8717,

ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01.

В назначение платежа следует указать: Обеспечение Контракта по результатам электронного аукциона

№___________________ на право заключения Контракта _________________.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга

письменно в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения

обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту,

незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере

обстоятельств и возможных последствиях.

8.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен

уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.2 8.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой

силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему

Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы

при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением

обязательств по настоящему Контракту.

8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (тридцати) рабочих

дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего

Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим

обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

9. Рассмотрение иразрешение споров

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

9.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный

суд РБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

9.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Республики Башкортостан Стороны принимают

предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для

которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие

сторонами мер по досудебному урегулированию, не является обязательным.

9.4. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с

нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении

контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных

уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы,

подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика,

поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на

официальном сайте.

9.5. Сторона должна дать ответ на претензию, по существу, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты

получения претензии.

9.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны,

предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия;

обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты

настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут

осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на

разрешение суда и т. д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень

прилагаемых документов.

9.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая

денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом

оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо

выписки из них.

9.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей

претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию

спора.

9.10. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

10. Срок действия ипорядок изменения, расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по «30» июня 2024 года

(включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока

действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему

Контракту.

10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае

одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским

законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении

настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

10.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом

Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по

соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является

неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением

случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.

11.2. В случае изменения у одной из Сторон адреса местонахождения, почтового адреса, банковских

реквизитов такая Сторона обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента внесения вышеуказанных изменений

письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в

условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных

соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

11.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев,

предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда

новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического

лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

11.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и

ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

11.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными

электронными подписями Сторон. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе

изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для

каждой из Сторон.

11.8. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка

Товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются

улучшенными

по сравнению

с качеством

и соответствующими

техническими

и функциональными

характеристиками, указанными в Контракте.

12. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1– Спецификация;

Приложение № 2 – Описание объекта закупки;

Приложение № 3 – Форма акта приема-передачи товара.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ГБУ Салаватский ПНИ

юр.адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация,

Республика Башкортостан,

г. Салават, ул. Победы, д.31

тел.: 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Минфин РБ (ГБУ Салаватский ПНИ

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70)

банк получатель: Отделение - НБ Республики

Башкортостан банка России//УФК по Республике

Башкортостан г. Уфа

Номер казначейского счета (р/с):

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Директор

___________________/Е.С. Прокофьева

м.п.

_____________________/

м.п.

Приложение №1 к Контракту

от ___________ г. №________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

п/п

Наименование

Товара

Ед.

изм.

Кол-во в

ед. изм.

Цена за ед. изм., руб.

(включая НДС)

(если облагается

НДС)

Итого:

От Заказчика

От Поставщика

_______________/ Е.С. Прокофьева

м.п.

_______________/

м.п.

Стоимость, руб.

(включая НДС)

(если облагается

НДС)

Приложение №1 к Контракту

от ___________ г. №________

Описание объекта закупки

От Заказчика

От Поставщика

_______________/ Е.С. Прокофьева

м.п.

_______________/

м.п.

Приложение №3 к Контракту

от ___________ г. №________

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

«___» __________ 2023г.

Поставщик _______________ в лице _______________ , действующего на основании _____________ , с одной

стороны, и Заказчик ___________ в лице ____________ , действующего на основании __________ , с другой

стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Во исполнение Контракта от _____________ г. № ________ Поставщик поставил, а Заказчик принял товар, в

следующем ассортименте и количестве:

№

п/п

Наименование

Товара

Ед.

изм.

Кол-во в

ед. изм.

Цена за ед. изм., руб.

(включая НДС)

(если облагается

НДС)

Стоимость, руб.

(включая НДС)

(если облагается

НДС)

Итого:

Товар обладает качеством, количеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Контракта. Товар

поставлен в установленные в Контракте сроки.

Стороны взаимных претензий не имеют/имеют (нужное подчеркнуть).

В случае выявления недостатков, дефектов их необходимо указать: ______________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Выявленные недостатки, дефекты устранить в срок до: ________________________________________________

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру

для каждой из сторон.

От Заказчика:

___________________

м.п.

От Поставщика:

_________________

м.п.