Тендер - Поставка чистящих, моющих и хозяйственных средств №267938520

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_срочности

Срочность закупки.

Проведение конкурентной процедуры нецелесообразно из-за нестабильного курса рубля, ежедневного изменения стоимости товаров, работ, услуг и по этой причине отказа поставщиков (исполнителей, подрядчиков) от участия в конкурентных процедурах.

Техническое_задание_

Техническое задание

на поставку чистящих, моющих и хозяйственных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Требование к качеству поставляемого товара: Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным законодательством Российской Федерации. Остаточный срок годности на поставляемый товар должен составлять не менее 70% установленного срока годности.

Поставляемый товар (партия товара), а также тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам и/или ТУ.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров: поставляемые товары должны соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемых к поставке товаров.

Требования к упаковке и условия поставки: упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность поставляемого товара при обычных условиях хранения и транспортировки. Доставка товара производится транспортом поставщика за свой счёт, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора, образовавшегося в процессе поставки товара, производится транспортом Поставщика, силами и за счет Поставщика.

Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н, город Балаково, ул. Трнавская, 69 (по месту нахождения Заказчика).

Срок поставки товара: с момента заключения договора 30 календарных дней.

Примечание:

1. До начала поставки товара согласовать с заказчиком график поставки.

проект_договора_

ДОГОВОР №_____

на поставку чистящих, моющих и хозяйственных средств.

г. Балаково «_____» _____________ 2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 64»г. Балаково Саратовской области, в лице заведующего Кармаевой Инессы Вагисовны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________, в лице_________________ действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ детский сад № 64 заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку чистящих, моющих и хозяйственных средств (далее - Товар) в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование, характеристики, количество, цена и стоимость поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Сумма настоящего Договора составляет: _____________ рублей (_________ рублей ____ копеек), в том числе НДС________(для плательщиков НДС), за счёт средств автономных учреждений(_____________________________).

2.2. Оплата Товара производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика после надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора на основании выставленного и подписанного счета и/или счет - фактуры, товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД), согласованных Заказчиком, не позднее 7 рабочих дней с даты подписания товарной накладной, счета и/или счет - фактуры, и/или универсального передаточного документа (УПД)).

2.3. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.4. Цена Договора на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, когда цена Договора может быть снижена по письменному соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором, количества Товара или если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара.

Цена договора включает в себя стоимость товара, в том числе все расходы, связанные с доставкой товара до местонахождения Заказчика, перевозкой, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость упаковки, маркировки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, соответствующее обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к Товару указанного вида.

3.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать законодательству РФ.

3.3. Поставщик предоставляет гарантию на Товар не менее 12 месяцев от даты принятия товара Заказчиком, но не менее срока гарантии, установленного производителем Товара.

3.4.Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого товара предоставлением при поставке Товара оригиналов или копий документов (сертификат соответствия/ декларация о соответствии), подтверждающих качество и безопасность Товаров, оформленных в соответствии с ТР ТС 007/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".

3.5. Поставщик гарантирует, что:

3.5.1. Поставляемый Товар является новым, не бывшим в употреблении, не контрафактным, не фальсифицированным, а также не является предметом иных договорных обязательств и свободен от прав третьих лиц.

3.5.2. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ, которая должна обеспечивать защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранении.Маркировка Товара должна соответствовать требованиямзаконодательства Российской Федерации.

3.6. В случае выявления Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет произвести замену на качественный Товар в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.7. Все расходы, связанные с заменой, устранением недостатков, экспертизой некачественного Товара, поставленного по настоящему Договору, несет Поставщик. Расходы на проведение независимой экспертизы возлагаются на виновную сторону.

4. СРОК, МЕСТО ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ.

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар с момента заключения в течение 30 (тридцати) календарных дней. Перед поставкой Товара Поставщик обязан не позднее чем за три рабочих дня известить Заказчика о дате поставки телефонограммой, по факсимильной, электронной связи либо иным способом.

4.2. Поставщик осуществляет Поставку Товара силами, средствами и транспортом Поставщика по адресу:413863, Саратовская область, г.Балаково, ул. Трнавская, д. 69

4.3. Порядок приема-передачи Товара:

4.3.1. Прием Товара по наименованию, количеству и качеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра и иными необходимыми способами, в течение 10 дней с момента поставки Товара.

4.3.2. При приеме-передаче Товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежаще оформленные документы: счет и/или счет-фактуру, товарную накладную или универсальный передаточный документ (УПД), документы, предусмотренные пунктом 3.3. раздела 3 настоящего Договора.

4.3.3. В случае несоответствия поставленного Товара условиям, указанным в настоящем Договоре (обнаружения при приемке Товара ненадлежащего качества, некомплектности, недопоставки) Заказчик обязан уведомить Поставщика путем направления мотивированного отказа от приемки поставленного товара и подписания товарной накладной. Мотивированный отказ должен быть направлены Заказчиком Поставщику не позднее 5 дней с даты составления.

4.3.4. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара, произвести замену некачественного Товара без дополнительной оплаты, в течение 5дней с момента получения от Заказчика мотивированного отказа от приемки поставленного товара и подписания товарной накладной. Возврат некачественного Товара осуществляется Заказчиком по согласованию с Поставщиком за счет Поставщика.

4.4. Право собственности, риски случайной гибели, повреждения или утраты Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Заказчик по настоящему Договору вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области безопасности, оценки качества для участия в приемке Товара.

5.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Договора, Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

5.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик по настоящему Договору обязан:

5.2.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.

5.2.2. Произвести оплату Товара в соответствии с пунктом 2.2. раздела 2 настоящего Договора.

5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА.

6.1. Поставщик по настоящему Договору вправе:

6.1.1. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

6.1.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик по настоящему Договору обязан:

6.2.1. Осуществить поставку качественного Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

6.2.2. Уведомить Заказчика о готовности к передаче Товара не позднее, чем за 3 рабочих дня до момента его доставки к месту поставки.

6.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные подпунктом 4.3.2. пункта 4.3. раздела 4 настоящего Договора.

6.2.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки поставленного Товара, в том числе скрытые.

6.2.6. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное илиполное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оноявилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору.

Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документальноподтверждены актом соответствующего компетентного органа.

7.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срокисполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерновремени действия данных обстоятельств.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалосьневозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы,обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельствуведомить в письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, видеи возможной продолжительности их действия.

7.7. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.5. настоящего Договора, будут длиться более одного календарного месяца с датысоответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнутьнастоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связис наступлением таких обстоятельств.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. Претензия оформляется в виде письма с обстоятельствами, обуславливающими претензионное обращение с приложением акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке и иных документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в претензии.

8.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2024 г., а в части исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору допускаются по соглашению Сторон и оформляются Сторонами письменно, в форме дополнительных соглашений.

10.3. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, телефонограммой, по факсимильной, электронной связи либо иным способом, с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору на поставку

чистящих, моющих и хозяйственных средств.

№_____ от _________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

=

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма настоящего Договора составляет: _____________ рублей (_________ рублей ____ копеек), в том числе НДС________ (для плательщиков НДС), за счёт средств автономных учреждений (_____________________________).

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными