Тендер - Поставка моющих, чистящих средств, изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения №302744007

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_3_(Обоснование_цены_Договора) - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_(Описание_объекта_(предмета)_закупки - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ_ЭМ_смсп - Посмотреть таблицу с данными

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр активного долголетия,

геронтологии и реабилитации»

___________________ М.В. Бабушкина

«30» июня 2025 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки в «электронном магазине»,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку моющих, чистящих средств, изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.

г. Тюмень, 2025 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки в «электронном магазине»,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку моющих, чистящих средств, изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4
к извещению о проведении закупки

Формы документов, установленные в соответствии с Извещением о проведении закупки

ФОРМА № 1

Заявка на участие в закупке

*для юридических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

*для физических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________________________________ (полное наименование участника закупки), изучив извещение о проведении закупки, сообщаем о своем согласии на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки и не подлежащих изменению по результатам ее проведения, в том числе:

- на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении закупки, на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки (в случае, если предметом закупки являются работы или услуги);

- на поставку товара, который указан в извещении о проведении закупки и в отношении, которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1. статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ содержатся конкретные характеристики товара, в том числе указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки;

- поставку товара, который указан в извещении о проведении закупки и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник закупки предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки.

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 2

Декларация, подтверждающая соответствие участника закупки в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным извещением о проведении закупки.

Настоящим подтверждаем, что на дату подачи заявки на участие в закупке в электронной форм с участием субъектов малого и среднего предпринимательства ____________________________________________ (наименование участника закупки) обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также подтверждает свое соответствие следующим требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным в извещении о проведении закупки в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области «Госпиталь для ветеранов войн», а именно:

1) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием СМСП - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием СМСП в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствуют у участника конкурентной закупки с участием СМСП недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП не принято;

4) отсутствуют у участника конкурентной закупки с участием СМСП - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, не привлекался в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) соответствие участника конкурентной закупки с участием СМСП указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: _ (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

8) участник конкурентной закупки с участием СМСП обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты

9) участник конкурентной закупки с участием СМСП обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

11) между участником закупки и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

12) отсутствует аффилированности между участником закупки и Заказчиком;

13) участник закупки не является иностранным агентом, в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ;

14) участник закупки не находится под их контролем организации, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с законодательством Российской Федерации;

15) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и (или) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 3

Предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки в отношении качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и других характеристик, установленных в извещении об осуществлении закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

Приложение_№_2_(Проект_договора)

Договор поставки № __________

г. Тюмень «____» ______ 2025 года.

Автономное учреждение социального обслуживания населения тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации" (АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бабушкиной Маргариты Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие, чистящие средства, изделия хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения (далее – «Товар») в соответствии со спецификацией (приложением) к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленного Товара.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом по другим договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц, не имеет иных ограничений.
1.3. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Права и обязанности Сторон
2.1. По настоящему договору Заказчик обязан:
2.1.1. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.2. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.
2.1.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.
2.1.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.
2.2. По настоящему договору Поставщик обязан:
2.2.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, соответствующий ассортименту и количеству на условиях, предусмотренных в настоящем договоре.
2.2.2. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.
2.2.3. Соблюдать надлежащие условия хранения Товара до момента его передачи Заказчику.
2.2.4. Отгружать Товар в стандартной для данного вида товара упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации стандартов (ГОСТов) и технических условий.
2.2.5. В день поставки передает Заказчику подписанные со своей стороны товаросопроводительные документы (товарную накладную, счет-фактуру или универсальный передаточный документ (далее – УПД), счет на оплату, а также документы, подтверждающие соответствие товара качеству, при их наличии (сертификаты соответствия и т.п.).
2.2.6. При обнаружении недостатков Товара устранить их в срок и в порядке, установленном настоящим Договором.
2.2.7. Извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение 3 (трех) календарных дней с момента их возникновения.
2.2.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
2.3. По настоящему договору Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего договора и сопроводительными документами в установленный срок.
2.3.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим договором, привлекать независимых экспертов.
2.3.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара и сроках их устранения.
2.3.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего договора документацию и информацию.
2.3.5. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара. В случае если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара, либо их замены.
2.4. По настоящему договору Поставщик вправе:
2.4.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документа в установленные настоящим договором сроки.
2.4.2. Требовать оплаты Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

Порядок поставки
3.1. Поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика, но не реже 2 (двух) раз в месяц.
3.2. Поставка товара осуществляется в течение 3 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Заявки подаются по электронной почте: ______________, с момента заключения договора по 26 декабря 2025 г. включительно
3.3. Отгрузка товара осуществляется с 09:00 ч. до 15:00 ч.
3.4. Поставка и выгрузка (разгрузка) товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика, расположенный по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 35 км автодороги "Тюмень-Криводанова". Незаявленный Заказчиком Товар, не принимается и не оплачивается.
3.5. Дата и время поставки Товара предварительно согласовывается с ответственным представителем Заказчика по тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-58-18, контактное лицо – Баянова Наталья Владимировна.
3.6. Датой поставки товара по договору является дата подписания представителем Поставщика и представителем Заказчика товарной накладной или УПД.
3.7. Товар должен быть упакован в тару или упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при перевозке и проведении погрузочно-разгрузочных работ.
3.8. При поставке тара и упаковка не должны иметь признаков повреждения, нарушения целостности.

Порядок приемки Товара по количеству, качеству и

ассортименту (номенклатуре)

4.1. Поставщик осуществляет доставку Товара по адресу указанному в Договоре и передает Товар со всей необходимой документацией в срок указанный в заявке Заказчика.

4.2. Прием поставленного Товара осуществляется Заказчиком по общим правилам и положениям изложенным в Инструкциях № П6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г.) и № П7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г.) не противоречащим современным способам приема Товара и обычаям делового оборота.

4.3. Приемка партии Товара по количеству проводится на складе Заказчика в присутствии надлежаще уполномоченных представителей Сторон по количеству без вскрытия фабричных упаковок. В случаях нарушения фабричных упаковок или если Товар был заказан единичными экземплярами, приемка осуществляется пересчетом поштучно. Обязательства Поставщика по передаче Товара Заказчику считаются выполненными с момента подписания товарной накладной/товаротранспортной накладной или УПД представителями Сторон.

4.4. Приемка Товара по качеству осуществляется на основании сопроводительных документов и информации имеющейся на упаковке Товара. Заказчик информирует Поставщика о качестве Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Товара на склад Заказчика.

4.5. Некачественный Товар, признанный таковым в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства РФ, подлежит возврату и замене за счет средств Поставщика в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления Поставщику.

4.6. Заверенные копии документов, свидетельствующих о поставке некачественного Товара, должны быть переданы Поставщику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения некачественного Товара. По скрытым дефектам претензии к Поставщику могут быть предъявлены Заказчиком в период всего срока годности Товара.

4.7. Товар передается в упаковке/таре обеспечивающей его сохранность при погрузке/разгрузке, транспортировке и складирование. Упаковка/тара возврату Поставщику не подлежит. Стоимость упаковки/тары включена в стоимость Товара.

5. Цена договора. Порядок расчетов

5.1. Цена договора составляет ____________ (_______________________) рублей ________ копеек, в том числе НДС (__%)________(____________) рублей____ копеек. (В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается и основание). Стоимость товара является фиксированной и изменению не подлежит.

Стоимость товара является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

5.2. Цена Товара включает в себя, помимо стоимости Товара, также все затраты Поставщика, в том числе, расходы на оформление документов, подтверждающих качество товара, расходы на доставку и транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ.

5.3. Оплата поставленного Товара по Договору производиться в рублях Российской Федерации

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки Товара, на основании подписанных сторонами товарной накладной или УПД и выставленного Поставщиком счета на оплату. Авансовый платеж по настоящему договору не предусмотрен.

5.4. Оплата товара производится из бюджетных средств и/или средств Заказчика от приносящей доход деятельности.

5.5. Оплата товара производится при наличии надлежаще оформленных Поставщиком товаросопроводительных документов (товарной накладной, счета-фактуры или УПД в 2 (двух) экземплярах, счета на оплату) соответствующих количеству и стоимости поставки Товара, а также предоставленных документов подтверждающих качество Товара при их наличии. Документы должны быть оформлены по форме, установленной законодательством Российской Федерации.

5.6. Непредставление Поставщиком какого-либо из документов, предусмотренных п. 5.5. настоящего Договора (одного или нескольких) или представление их с нарушением формы либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием:

- для отказа от приемки Товара и возврата его за счет Поставщика;

- задержки оплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщику, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

5.7. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с расчетного(лицевого) счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, указанный в счете на оплату.

5.8. В случае уменьшения Заказчику, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, стороны по соглашению вносят изменения в размер и (или) сроки оплаты и (или) объем поставляемого товара (работ, услуг).

5.9. Заказчик не несет ответственности за задержку платежей по причинам, вызванным задержкой финансирования из областного бюджета, а также за несвоевременное предоставление Поставщиком первичных бухгалтерских документов, в т.ч. счёта на оплату. Срок оплаты увеличивается соразмерно сроку предоставления первичных бухгалтерских документов.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустойки (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается договором в размере не более 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных к исполнению заказчиком обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустойки (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения данного обязательства, и устанавливается договором в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.4. В случае неисполнения либо не надлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) принятых на себя обязательств, предусмотренных договором, не связанных с просрочкой исполнения обязательств, а так же в случае нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором, на срок более чем 10 (десять) календарных дней, заказчик вправе отказаться от приема и оплаты товаров (работ, услуг), а также потребовать уплату штрафа в размере 10 % от стоимости договора, путем направления в адрес поставщика (исполнителя, подрядчика) соответствующего уведомления (претензии).

В случае применения штрафных санкций в отношении заказчика со стороны третьих лиц по вине поставщика (подрядчика, исполнителя), последний обязан возместить заказчику понесенные им убытки при наличии соответствующих подтверждающих документов. При этом, убытки взыскиваются сверх штрафных санкций, предусмотренных договором.

Во всех случаях, когда привлечение заказчика к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности или авторских прав происходит по вине поставщика (подрядчика, исполнителя), последний обязан возместить заказчику все суммы, взысканные судом с заказчика, все судебные расходы и иные издержки, возмещение которых суд присудит заказчику, а также все понесенные заказчиком убытки.

Заказчик не несет ответственности по обязательствам поставщика (подрядчика, исполнителя) перед третьими лицами.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустойки (штрафов, пени), чем порядок, предусмотренный настоящим Разделом, размер такой неустойки и порядок её начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и иным требованиям органов сертификации в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество Товара должно подтверждаться сертификатом (удостоверением) качества, декларацией, иным документом, выданными заводом производителем в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Поставляемый товар должен быть новым, ранее неиспользованным, и свободным от прав третьих лиц. Товары, происходящие из иностранных государств, должны быть надлежащим образом оформлены в таможенном органе России и за них уплачены все таможенные пошлины, налоги и сборы в установленном порядке, ответственность за оплату которых несет Поставщик.

7.3. Расходы, связанные с допоставкой, заменой и/или устранением брака, а также возвратом товара, несоответствующего условиям Договора несет Поставщик.

7.4. Заказчик, которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования:

- о соразмерном уменьшении покупной цены;

- о безвозмездном устранении недостатков товара в разумный срок;

- о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара,

за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках

поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

7.5. Товар должен иметь маркировку, а упаковка должна и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.6. Во всем остальном относительно качества поставленного Товара Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, делающих исполнение условий настоящего договора невозможным.

8.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Тюменской области по месту исполнения договора (п.4 ст.36 АПК РФ). До подачи иска направление претензии обязательно.

9.2. До передачи спора на разрешение в суд Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении или на электронную почту указанную в договоре. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Каждая из сторон договора подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п. 10.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

10.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

10.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:

10.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.

10.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

10.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.

10.5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

11. Срок действия договора

Условия и порядок внесения изменений и расторжения

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 31.12.2025 года включительно, а в части финансовых обязательств до полного исполнения их Сторонами.

11.2. Основания, пределы и порядок изменения настоящего договора предусмотрены Положением о закупке товаров работ, услуг для собственных нужд Заказчика.

11.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.5. Настоящий договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

11.6. При досрочном расторжении договора стороны в течение двух недель с момента расторжения договора проводят сверку взаимных обязательств, оформляемую актом сверки, и производят окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) рабочих дней с момента подписания акта взаиморасчетов.

11.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Договор, а также неотъемлемые приложения к нему, в т.ч. дополнительные соглашения в силу п. 2 ст. 434 ГК РФ могут быть заключены Сторонами путем обмена отсканированными копиями по электронным адресам, указанным в разделе 13 Договора. Копия настоящего Договора, все неотъемлемые приложения к нему, а также уведомления, претензии и другие документы, исходящие от Сторон, полученные по электронной почте (через Интернет), имеют юридическую силу до момента получения оригинала соответствующего документа.

12.2. Все документы, исходящие от Стороны по договору и отправляемые в рамках исполнения договора, должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны-отправителя.

12.3. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны настоящего договора обязаны в 5-дневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

12.4. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.

12.5. По всем вопросам, не нашедшим решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего договора, имея в виду необходимости защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

12.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:

12.7.1. Приложение – Спецификация.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к договору поставки

от __________ № __________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными