Тендер - Поставка материала углеродосодержащего измельченный МУИ-99, смолы фенолоформальдегид СФ-015, уротропина технического №304623889

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• докуметация_эа_углерод_мсп.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Крым Респ Место поставки (адрес):Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 78
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.07.2025 по 29.07.2025Место предоставления документации:в соответствии с документациейПорядок предоставления документации:в соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

«УТВЕРЖДЕНО»

Технический директор

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтроллейбус»

________________/А.В. Левашов /

«__» __________ 2025 года

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Материал углеродосодержащий измельченный МУИ-99, смола фенолоформальдегид СФ-015, уротропин технический для нужд ГУП РК «Крымтроллейбус»

г. Симферополь

2025 год

• ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее по тексту также – аукционная документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц » (далее по тексту – Федеральный закон), Положением о закупках товаров, работ и услуг Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтроллейбус» (далее – Положение о закупках товаров, работ и услуг),

- Посмотреть таблицу с данными

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

II.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

II.II. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

II.III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

II.IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ В АУКЦИОНЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

II.V. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

II.VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

II.VII. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

III. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1) ОКПД2 - 20.13.21.150 Углерод технический (сажи и прочие формы дисперсного углерода, не включенные в другие группировки)
2) ОКПД2 - 20.16.56.120 - Смолы фенолоальдегидные прочие в первичных формах
3) ОКПД2 - 20.14.41.110 Моноамины ациклические и их производные, соли этих соединений

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

* - допускается указание неконкретного показателя, поскольку его возможно определить только по итогам испытаний партии товара.

Требования, предъявляемые к качеству Товара:

Качество и безопасность Товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам, иным нормативным документам и правилам, подлежащим применению к вопросам качества и безопасности товаров, являющимся предметом поставки.

Товар должен иметь соответствующие документы: сертификаты, декларации, паспорта, удостоверяющие его качество.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ и/или ТУ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ.

Первая часть заявки должна содержать сведения, указанные в пункте 1 раздела II.III. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме аукционной документации.

При подаче сведений относительно предложенного товара (в т.ч. используемого при выполнении работ или оказании услуг) участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Главе IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».

В случае применения заказчиком в техническом задании слов (знаков):

«не менее» «не менее, чем», «не ниже», « ≥ », «не ранее» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;

«не более», «не более, чем» «не выше», « ≤ », «не позднее» - участником предоставляется значение равное или менее указанного;

«менее», «меньше», «ниже», «

«более», «больше», «выше», «свыше», «св.», « > », «ранее», - участником предоставляется значение превышающее указанное;

«до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении;

«от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его;

«наличие», «отсутствует», «предусмотрено», «не предусмотрено», «соответствует», «соответствие» - участник подтверждает установленный параметр и не вправе изменять указанные характеристики или дополнительно предоставляет описание указанного значения с применением конкретных показателей;

«указать», «указывается участником» - участник в данном случае указывает требуемое значение, информацию в соответствии с установленным параметром.

В случае применение заказчиком в техническом задании перечислений характеристик через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает характеристики всех перечисленных значений.

В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких значений, требования применяются к каждому значению.

При использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений.

При использовании «и (или)» - участник предлагает несколько показателей или один (на свой выбор).

В случае применения заказчиком в техническом задании значений:

со знаком «-», «…» - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона);

со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы диапазона, либо значения, расширяющие границы диапазона;

если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается одним из словосочетаний «диапазон должен быть не менее», «диапазон не менее», «диапазон должен быть не более», «диапазон не более» в совокупности с словами «от…до» или знаками «-», «…» или параметр сопровождается словами «диапазонное значение» - участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения словам «диапазон должен быть не менее», «диапазон не менее», «диапазон должен быть не более», «диапазон не более»;

в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов «не уже» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или знаком «-» или знаком «…» - участник закупки должен указать значение показателя в диапазоне, равном или большем установленного Заказчиком;

в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов «уже», «тоньше» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или знаком «-»или знаком «…» - участник закупки должен указать значение показателя в диапазоне меньшем установленного Заказчиком;

в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов «не шире» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или знаком «-»или знаком «…» - участник закупки должен указать значение показателя в диапазоне, равном или меньшем установленного Заказчиком;

в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов «шире», «толще» или указанное слово в сочетание со словами «от…до» или знаком «-» или знаком «…» - участник закупки должен указать значение показателя в диапазоне большем установленного Заказчиком;

в случае применения Заказчиком в описании объекта закупки слов «не должно быть» в совокупности с одним из слов (знаков) определяющих параметры значений показателей – участник должен указать значение показателя противоположное установленному;

при описании диапазона предлогами «от» и «до» участник указывает конкретное значение внутри диапазона, при этом предельные показатели входят в диапазон;

со знаком «+/-», «±» (например - погрешность) - участник предлагает конкретное цифровое значение с указанием заданного знака установленной погрешности.

со знаком «+/-», «±» и с сочетанием слов «не более», «не более, чем», «не менее» - участник предлагает значение с учетом правил применения указанных слов в настоящей инструкции в совокупности с правилами применения указанных знаков.

При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо употреблять союз «и», знаки «;» «,».
3.13. «*» - означает что показатель допускается оставить неконкретным.

При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление знаков, слов и словосочетаний (в том числе применения таких слов и словосочетаний в других грамматических, морфологических формах): «или», «либо», «и (или)», «должен быть», «должен иметь», «должна быть», «должна иметь», «должны быть», «должны иметь», «должна иметься», «должны иметься», «должен иметься», «должно», «должен», «должна», «должны», «не должен», «не должно быть», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не более, чем», «не менее, чем», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «не позднее», «не ранее», «не уже», «уже», «тоньше», «не шире», «шире», «толще», «до», «от», «более», «больше», «менее», «меньше», «выше», «свыше», «св.», «ниже», «позднее», «ранее», «эквивалент», « », «≤», «≥».

При использовании заказчиком в Главе IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» вышеуказанных терминов, участник предлагает конкретные значения заданное техническим заданием с учетом требований настоящий инструкцией.

В случае если по установленным параметрам (требованиям) к товару в техническом задании отсутствуют слова (знаки, символы), указанные в настоящей Инструкции, определяющие требуемое значение показателя, Участник закупки не может изменять указанные в техническом задании характеристики, и данные характеристики признаются показателями, которые не могут изменяться.

Ответственность за достоверность сведений, указанных Участником закупки в составе заявки, несет Участник закупки.

Участнику закупки рекомендуется представлять информацию о конкретных показателях по форме, предусмотренной описанием объекта закупки (технического задания), в виде текстового или табличного документа в формате файлов «xls» или «doc» с возможностью поиска и копирования в таких файлах фрагментов текста, таблиц, изображений, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента средствами соответствующей программы для просмотра.

Ошибки, опечатки, неточности допущенные участником при заполнении заявки, относятся на риск участника и в случае, если в результате таких ошибок, опечаток, неточностей устанавливается формальное (техническое) несоответствие заявки участника условиям аукционной документации, такие заявки не допускаются к дальнейшему участию в аукционе.

В описании условий и предложений участник аукциона не должен допускать двусмысленных толкований.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ.

1.Вторая часть заявки должна содержать документы, указанные в пункте 2 раздела II.III. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме аукционной документации.

2.При заполнении второй части заявки участнику закупки следует руководствоваться следующим:

2.1. Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указывает (декларирует) наименование страны происхождения поставляемых товаров.

Участник указывает информацию и/или предоставляет документы в соответствии с требованиями Постановления №1875, путем заполнения экранных форм веб-интерфейса электронной площадки.

2.2. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

2.3. В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения контракта, контракт заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения контракта или предложение которого содержит лучшие условия исполнения контракта, следующие после условий, предложенных победителем закупки;

2.4. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 №1875, допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения либо на товар, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары/товары из ЕАЭС, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтроллейбус», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Билычука Олега Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ), Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтроллейбус» (далее – Положение о закупке), по результатам аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (извещение №_______) Протокол № ___________ от ______20 г, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить материал углеродосодержащий измельченный МУИ-99, смолу фенолоформальдегид СФ-015, уротропин технический для нужд ГУП РК «Крымтроллейбус» (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

Наименование товара, количество, цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору). Характеристики товара, качество, сроки и место поставки должны соответствовать Техническому заданию (Приложение № 2 к договору).

1.3. Поставщик обязуется передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц, а также не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения. Автошины должны быть новые, без следов эксплуатации.

1.4. Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика, силами Поставщика.

1.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента получения Товара Заказчиком, что подтверждается подписями в товарной накладной по форме ТОРГ- 12 (далее - товарная накладная) или универсального передаточного документа.

Место и сроки поставки товара

2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком с момента подписания договора, партиями в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Стороны согласовывают между собой возможность поставки каждой партии Товара. Для этого Заказчик подает Заявку Поставщику на количество Товара, которая оформлена надлежащим образом (в соответствии с внутренними нормативно-правовыми документами Заказчика). Заявка, переданная средствами факсимильной связи или по электронной почте, имеет силу оригинала. Поставщик, в свою очередь должен подтвердить получение Заявки по электронной почте или средствами факсимильной связи. Поставщик должен обеспечить возможность и условия поставки Товара Заказчику, согласно Заявкам Заказчика. Датой получения Поставщиком заявки является дата отправки ее Заказчиком посредством факсимильной связи или электронной почты. Не указанная в заявке продукция не принимается и не оплачивается. Заказчик вправе выбрать Товар не в полном объеме.

2.2. Поставка товара осуществляется по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь ул. Киевская, 78 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (в пятницу и предпраздничные дни до 15:45), время московское.

2.3. Поставка товара предусматривает доставку товара до места поставки, разгрузку, перемещение до мест хранения, указанных Заказчиком, силами Поставщика.

2.4. Товар считается доставленным с момента подписания Сторонами товарной накладной, или универсального передаточного документа, оформленных в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3. Обязанности и права сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Сообщать Поставщику обо всех недостатках переданного Товара;

3.1.3. Принять Товар в соответствии с условиями, установленными Договором и требованиями законодательства;

3.1.4. Оплатить Товар на условиях, установленных Договором;

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Заказчик вправе в случае неисполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика требовать у него соответствующего возмещения.

3.2.2. Не выбирать все количество Товара, предусмотренное данным Договором.

3.2.3. Отказаться от приема и оплаты Товара ненадлежащего качества, а также в случае, если поставка Товара совершена с нарушением сроков, установленных настоящим договором, либо Товар поставлен не в соответствии с условиями настоящего Договора и Техническим заданием (Приложение № 2).

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить Заказчику Товар на условиях, установленных Договором;

3.3.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. При этом под своевременностью предоставления информации понимается ее предоставление в срок не более 2 рабочих дней со дня получения запроса Заказчика, а также в иных случаях – по собственной инициативе Поставщика;

3.3.3. При передаче Товара передать Заказчику товарную накладную, документы, подтверждающие качество Товара и оформленные в соответствии с законодательством, счет-фактуру (счет)или универсальный передаточный документ.

3.3.4. Представить вместе с товаром все документы, относящиеся к нему (копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае, если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.5. Известить Заказчика в срок не менее чем за 2 дня о планируемой дате и времени поставки товара.

3.3.6. Поставщик обязуется возместить Заказчику в полном объеме убытки, понесенные в результате предъявления к нему требований со стороны третьих лиц относительно товара, а также претензий налоговых и иных органов из-за действий или бездействия Поставщика. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное представление счетов-фактур.

3.3.7. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.3.8. По запросу Заказчика подписать Акт сверки взаимных расчетов по Договору.

3.4 Поставщик вправе:

3.4.1. Поставщик вправе требовать надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

3.4.2. Запрашивать и получать от Заказчика всю информацию, необходимую для полного, своевременного исполнения обязательств по настоящему договору.

4. Цена договора и порядок расчетов

• Цена договора составляет ______________ (__________________) рублей _________________ копеек, с НДС/ без НДС _________ руб. (Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании гл. 26.2. НК РФ «Упрощенная система налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС).
• Цена договора включает в себя стоимость товара, стоимость транспортных расходов на доставку товара до установленного места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, погрузочно-разгрузочных работ и крепления на транспортных средствах в местах погрузки и разгрузки товара, таможенные платежи, установленные налоги, сборы и платежи, а также иные расходы, связанные с поставкой товара. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, Положением о закупке и Договором.
• Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных договором количества товара и иных условий договора.
• Финансирование поставки товара по настоящему договору осуществляется в Российских рублях за счет собственных средств предприятия.
• Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Товара и подписания заказчиком документа о приемке партии поставленного товара.
• Заказчик вправе произвести оплату поставленного товара за вычетом неустойки за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, рассчитанной в соответствии с настоящим договором.
• Заказчик вправе не выбирать Товар на всю цену договора. Заказчик оплачивает то количество товара, которое было в действительности поставлено. Фактическое количество товара указывается в отгрузочных документах.
• При исполнении договора без определенного объема закупаемого товара допускается уменьшение цены единицы товара отдельной позиции или нескольких позиций договора.

5. Сдача-приемка товара

• Приемка товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика по усмотрению Заказчика. Заказчик обязан уведомить по электронной почте, указанной в договоре, Поставщика о дате приемки товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
• Поставщик одновременно с поставкой товара должен передать Заказчику документы на русском языке.

5.3. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 5.2. договора, либо Заказчиком в тот же срок направляется Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания документов о приемке.

• При приемке товара по количеству Заказчик проверяет соответствие количества поставленного товара количеству, указанному в заявке и товарной накладной или УПД. При приемке товара по качеству Заказчик проверяет соответствие характеристик поставляемого товара сведениям, указанным в спецификации и техническом задании, надлежащий товарный вид товара, упаковку и маркировку, наличие документов, подтверждающих качественные характеристики товара. В случае выявления Заказчиком несоответствия товара Поставщик после обращения Заказчика должен устранить выявленные несоответствия либо произвести замену товара ненадлежащего качества в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующей заявки от Заказчика, в противном случае Заказчик проводит экспертизу. Заказчик вправе отказаться от приемки товара ненадлежащего качества и требовать его замены на товар надлежащего качества.
• Обязательства Поставщика по настоящему договору считаются исполненными надлежащим образом при передаче Заказчику товара в полном объеме и надлежащего качества.

6. Качество товара, упаковка, маркировка и гарантия на товар

• Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору товар соответствуют по качеству действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и другим обязательным требованиям. Качество поставляемого по настоящему договору товара подтверждается документами, подтверждающими соответствие качества товара действующим в Российской Федерации требованиям.
• Тара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении и исключать свободный доступ к нему. Товар не должен быть поврежден и иметь признаков вскрытия.
• Сопроводительные документы на товар оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о товаре, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
• Поставка товара без документации считается ненадлежащей и такой товар не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации.
• Товар должен иметь маркировку, содержащую: наименование товара, наименование страны-изготовителя, наименование и юридический адрес фирмы-изготовителя, основные потребительские свойства или характеристики, дату выпуска и срок годности товара (при наличии).
• Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
• Заказчик, которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования:
• о соразмерном уменьшении покупной цены;
• о безвозмездном устранении недостатков товара в разумный срок;
• о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара,

за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной Стороной своих обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

7.3. За нарушение сроков поставки, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 0,5 % от цены Договора.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных к исполнению Заказчиком обязательств.

7.6. В случае невыполнения Поставщиком каких-либо обязательств по настоящему Договору (в том числе просрочки поставки Товара или поставка Товара ненадлежащего качества) Заказчик вправе отказаться от приемки и/или уплаты Товара.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение виновной стороной обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.11. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок.

7.12. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

8. Обеспечение исполнения договора

8.1. Обеспечение исполнения договора составляет ___% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет –– __________ руб. (___________ рублей ___ копеек).

Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Договора (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения договора в виде перечисления денежных средств)

Получатель: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтроллейбус»

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9

Банк АО «Генбанк»

г. Симферополь

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора №

8.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется поставщиком самостоятельно.

8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 месяц.

8.4. Заказчик осуществляет возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по договору и направления соответствующего уведомления Заказчику в порядке, предусмотренном договором (в случае если данное уведомление предусмотрено договором).

8.5. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе таких обязательств, как своевременная поставка Товара надлежащего качества, соблюдения сроков, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба. При выборе обеспечения Договора в виде денежных средств, при возврате обеспечения, Заказчик оставляет за собой право удержать сумму неустойки (штрафа, пени), при наличии таковой.

Обстоятельства непреодолимой силы

Ни одна из сторон не будет ответственна за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось результатом непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), указанных в п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, что должно подтверждаться компетентными органами.

Сторона, для которой выполнение обязательств по договору оказалось невозможным, должна уведомить другую сторону в письменном виде немедленно с момента их возникновения, но в любом случае не позднее 10-ти дней после начала их действия.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.2 настоящего Договора, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение Договорных обязательств.

Срок выполнения обязательства по настоящему Договору увеличивается на то время, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполнению этих обязательств.

Доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы и срока их действия являются соответствующие документы, которые выдаются торгово-промышленной палатой.

В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая из Сторон в установленном порядке имеет право расторгнуть настоящий договор.

Антикоррупционная оговорка

При заключении и (или) исполнении настоящего Договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей в любой форме, ни напрямую, ни через посредников, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью сохранить или получить какие-либо неправомерные преимущества в хозяйственной деятельности. При заключении и (или) исполнении Договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, сотрудниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях по легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого нарушения».

Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения Сторонами настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 14 (четырнадцать) дней с даты ее получения. Претензионное урегулирование возможно посредством электронной почты, указанной реквизитах Договора.

В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

Порядок изменения и расторжения договора

Внесение изменений в договор или его расторжение производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, условиями договора и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГУП РК «Крымтроллейбус».

Изменение договора осуществляется путем изменения или дополнения его условий по инициативе какой-либо Стороны на основании дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон, либо автоматического изменения условий договора в случае, если такие изменения предусмотрены условиями договора. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

При исполнении договора Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе внести в него следующие изменения:

- изменения, связанные с улучшением для Заказчика, уточнением условий договора, по итогам проведенных переговоров;

- уменьшение количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально уменьшенному количеству (объему) закупаемых товаров, работ, услуг;

- уменьшение цены единицы товара (работы, услуги) на все количество (объем) товара (работы, услуги), предусмотренного договором или на часть такого количества (объема). При этом цена договора должна быть уменьшена относительно соответствующего количества товаров (работ, услуг), по которому уменьшена цена единицы такого товара (работы, услуги);

- увеличение цены единицы товара (работы, услуги), в случае если при исполнении договора ранее цена за единицу товара (работы, услуги) по соглашению сторон была снижена. При этом увеличенная цена единицы товара (работ, услуги) не может превышать цену единицы такого товара (работы, услуги), которая была установлена при заключении договора (далее - первоначальная цена единицы товара (работы, услуги)). Осуществление увеличения цены единицы товара (работы, услуги) до первоначальной цены единицы товара (работы, услуги) осуществляется по обращению поставщика (подрядчика, исполнителя), которое должно содержать новую цену за единицу товара (работы, услуги), а также обоснование повышения такой цены. При этом цена договора должна быть увеличена относительно соответствующего количества товаров (работ, услуг), по которому увеличена цена единицы такого товара (работы, услуги);

- уменьшение срока действия договора, сроков исполнения обязательств по договору (сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг);

- увеличение срока действия договора, сроков исполнения обязательств по договору (сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) в случае наличия производственной необходимости Заказчика в товаре (работе, услуге), предусмотренной таким договором на новый временной период, необходимости, вызванной обстоятельствами непреодолимой силы, а также иными объективными причинами;

- увеличение срока действия договора, сроков исполнения обязательств по договору (сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) в случае, если объем товара (работ, услуг), предусмотренный договором, не заказан Заказчиком на всю цену такого договора;

- изменения, связанные с необходимостью поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре, без увеличения цены единицы товара (работы, услуги), предусмотренной договором;

- изменения, необходимость внесения которых обусловлена изменениями законодательства, предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с нормами такого законодательства, содержанием таких предписаний, невнесение которых делает невозможным дальнейшее заключение или исполнение договора;

- изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- изменение поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору в случае, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является его правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования;

- увеличение предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, общая стоимость которых не превышает тридцать процентов от цены договора, которая была установлена в момент его заключения (далее – первоначальная цена договора). Цена единицы дополнительного товара (работы, услуги) не может превышать первоначальную цену единицы товара (работы, услуги). При этом цена договора должна быть увеличена пропорционально увеличенному количеству (объему) закупаемых товаров (работ, услуг);

- изменения второстепенных условий договора (в том числе реквизиты сторон, платежные реквизиты, контактные данные и т.п.).

• Не допускается изменение предмета договора в процессе его исполнения, за исключением случаев, когда номенклатура (модель) товара снята с производства в связи с обновлением модельного ряда и может быть заменена на новые товары (с аналогичными или улучшенными характеристиками).
• При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре, но без увеличения стоимости товара, работ, услуг и без увеличения цены.
• Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
• При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
• Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.
• Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения договора не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, договором либо не определен соглашением сторон.

Заключительные положения

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2025, но в любом случае до полного исполнения всех обязательств по договору.

В случае предоставления Сторонами недостоверных сведений по условиям Договора, виновная Сторона обязана возместить убытки, доказанные в судебном порядке.

Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения настоящего договора.

Все уведомления и сообщения Сторон, направляемые после заключения настоящего Договора и связанные с его исполнением, изменением или расторжением, должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

Стороны соглашаются осуществлять документооборот в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием Усиленной квалифицированной электронной подписи. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина России от 25.04.2011 № 50Н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи».

При изменении у Стороны адреса, платежных и иных реквизитов, контактных данных и т.п., необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Сторона должна в течение 5 (пяти) календарных дней направить другой Стороне письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. В данном случае подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору не требуется.

Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

К настоящему Договору прилагаются:

Приложение № 1: Техническое задание;

Приложение № 2: Спецификация.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №___

от «____» ____________ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

*Примечание: для Товара, который не облагается НДС, в п.2.1 и спецификации фразу «в том числе НДС __% - ___руб. (прописью)» заменить на «НДС не облагается».

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №___

от «____» ____________ 2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования, предъявляемые к качеству Товара:

Качество и безопасность Товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам, иным нормативным документам и правилам, подлежащим применению к вопросам качества и безопасности товаров, являющимся предметом поставки.

Товар должен иметь соответствующие документы: сертификаты, декларации, паспорта, удостоверяющие его качество.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ и/или ТУ.

- Посмотреть таблицу с данными

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ

Форма № 1

Рекомендуемая форма представления информации об участнике закупки

*не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную информацию в любой форме

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Форма № 2

Рекомендуемая форма представления информации об участнике закупки

*не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную информацию в любой форме

СПРАВКА О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Подтверждаем соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника закупки ____________________________________________________________следующим требованиям:

(Наименование участника)

а) непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

г) отсутствие у участника – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой ТРУ, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку ТРУ, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

и) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

к) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ.

л) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Руководитель _____________

М.П.