Тендер - Поставка лакокрасочных материалов №303700455

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.07.2025 по 10.07.2025Место предоставления документации:Не установленоПорядок предоставления документации:Не предусмотренОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_договора

Договор поставки №

г. Екатеринбург «___» _________ 2025г.

АО «Газмонтаж», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице первого заместителя генерального директора Курьяновой Марины Юрьевны, действующей на основании Доверенности № 01/2025 от 01.01.2025г., с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», во исполнение Покупателем муниципального контракта №01/25-РЗ от 27.01.2025 (далее-контракт) на выполнение работ по объекту: «Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап)», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю лакокрасочные материалы (Товар) в соответствии со Спецификацией № 1 являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
1.2. Поставляемый товар должен соответствовать по качеству действующим стандартам и иным требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данной категории товара.
1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора товар является новым, не бывшем в употреблении, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Количество и цена поставляемого Товара определяется Сторонами на основании Спецификации № 1.

2.2. Поставщик обязуется подготовить Товар к отгрузке и уведомить об этом Покупателя в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора. Поставка Товара осуществляется путем выборки со склада Поставщика, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная 19, оф.23.

2.3. Поставщик обязан подготовить товар к передаче Покупателю: упаковать надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. Работы по погрузке товара на транспорт осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.4. Покупатель (грузополучатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара в момент получения Товара.

Приемка продукции:

- по количеству производится Покупателем в соответствии «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6, а также, накладными;

- по качеству - в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7, ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

2.5. Поставщик обязан прикладывать, к каждой партии Товара, заверенные им копии документов о качестве продукции (сертификаты, паспорта и т.п.).

2.6. Покупатель (получатель) обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках Товаров, а также в случае некомплектности Товаров.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, Поставщик обязуется за свой счет заменить Товар на качественный Товар, или выплатить Покупателю его стоимость, в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения претензии от Покупателя.

2.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю (грузополучателю) по товарной накладной или универсальному передаточному документу.

2.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю (грузополучателю).

2.9. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на него.

3.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

3.2. Условия оплаты Товара: по факту отгрузки, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной или универсального передаточного документа Покупателем.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Стороны так же договорились о применении в расчётах любого не запрещённого законодательством способа в т.ч. взаимозачётов, односторонних зачётов, выдачу векселей, удержание штрафных санкций из сумм, подлежащих оплате и т.п.

3.4. Стороны договорились, что факт приема-передачи товаров по договору может быть подтвержден, в том числе составлением и подписанием универсального передаточного документа.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. п. 3.2 Договора, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков поставки Продукции (п. 2.2 Договора) Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

4.3. За нарушение сроков замены Товара (устранения недостатков в нем) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем).

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в части, непокрытой неустойкой по Договору.

4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.6. В случае, несоответствия, предоставленных Поставщиком товарных накладных и счетов-фактур или универсального передаточного документа требованиям, установленным законодательством РФ в области бухгалтерского и налогового учета, Поставщик по требованию Покупателя обязан возместить последнему убытки в виде недоимки, пеней и штрафов, взысканных налоговым органом из-за нарушений, допущенных Поставщиком при оформлении указанных документов.

4.7. Поставщик заверяет покупателя в том, что он:

- своевременно и в полном объеме исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ;

- ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- предоставляет в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную отчетность в соответствии с законодательством РФ.

4.8. В случае недостоверности заверений, Поставщик возмещает Покупателю все убытки, вызванные такой недостоверностью, включая (но не ограничиваясь) суммы, уплаченные Покупателем в бюджет на основании:

- решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены товара, а также решений (требований) об уплате пеней и штрафов на сумму доначисленного НДС;

- решений (требований) о доначислений налога на прибыль в связи с непроявлением должной осмотрительности при выборе Поставщика, а также решений (требований) об уплате пеней штрафов на сумму доначисленного налога на прибыль.

5.ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

5.2. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 30календарных дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 календарных дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.08.2025г. Истечение срока действия договора не освобождает сторон от исполнения обязательств, возникших до его прекращения.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка урегулирования разногласий является обязательным. Срок рассмотрения претензий - 10 календарных дней с момента ее получения.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.2. К Договору прилагаются: Спецификация № 1 (Приложение № 1);

8.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

АО "Газмонтаж"

____________________ / ______________ / ____________________/ Курьянова М.Ю. /

м.п. м.п

Приложение №1 от ”__” _______ 2025г.

К Договору поставки № от ”__” _______ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

___________, в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ________, с одной стороны, и

АО «Газмонтаж», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Первого заместителя генерального директора Курьяновой Марины Юрьевны, действующей на основании доверенности № 01/2025 от 01.01.2025г., с другой стороны, договорились о следующем:

Поставщик поставляет Покупателю следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

1. Цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

2. Сроки и порядок оплаты Товара: по факту отгрузки, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной или универсального передаточного документа Покупателем.

3. Сроки поставки Товара: 10 календарных дней с даты заключения договора.

4. Способ доставки Товара: путем выборки со склада Поставщика, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная 19, оф.23.

5. Объект поставки: строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап).

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

АО "Газмонтаж"

Первый заместитель генерального директора

__________________/ ____________/ _____________________ /Курьянова М.Ю./