Тендер - Поставка концентрата минерального ГАЛИТ, высший сорт, тип С в МКР по 1 тн №316227066

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть66 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Самарская область
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.10.2025 по 31.10.2025Место предоставления документации:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» (https://lot-online.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_запрос_котировок_(24) - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку концентрата минерального ГАЛИТ, высший сорт, тип С в МКР по 1 тн

г. Отрадный

2025

Информационная карта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ФОРМА

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, мы (я),

____________________________________________________________________________________,

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (для физического лица); ИНН

находящиеся по адресу:

_____________________________________________________________________________

место нахождения (для юридического лица); место жительства (для физического лица);

Почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме:

_____________________________________________________________________

номер контактного телефона: ___________________________

email 1 : _________________________________

р/с_________________________________________________________________________

Наименование банка__________________________________________________________

БИК___________________________

к/с_____________________________

согласны(-ен) поставить товар, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку_______________________________________, предусмотренных проектом договора.

согласен на обработку персональных данных 2 .

Сведения о поставляемом товаре

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора ____________________ рублей, в том числе НДС.

Декларируем свое соответствие требованиям, установленным в соответствии с пунктами 15.1.2-15.1.9 информационной карты, а именно:

Непроведение ликвидации участника закупки с - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято.

Отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 2

Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 3

Участник закупки не является иностранным агентом.

Приложение №2 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

Договор поставки №_______

г. Отрадный « » ________ 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью "ГОТЭ" (ООО «ГОТЭ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Денисова Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

__________________________________________(_____________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, по итогам закупочной процедуры (извещение от ___________ № _____), протокол подведения итогов от ____________________ №_______) заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), по цене единицы товара и стоимость товара и на условиях, установленных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный Товар на условиях, установленных Договором.
1.2. Технические характеристики, качество товара определяются в соответствии с приложением к настоящему договору.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет ________________________________________ в том числе НДС – 20% - _______________.
2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.3. Цена Договора формируется с учетом общей стоимости товара, транспортных и других расходов, связанных с поставкой товаров, стоимости охраны груза при транспортировке, стоимости транспортировки груза на склад заказчика, стоимости тары (кроме многооборотной транспортной) и упаковки, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
2.4. Расчет с Поставщиком за поставленные товары осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.
2.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке:
Заказчик производит 50 % оплату за товар путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения счета Заказчиком. Оставшуюся часть стоимости товара Заказчик оплачивает путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения товара.
2.6. Датой (днем) оплаты Стороны считают дату (день) списания денежных средств со счета Заказчика.

КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) Товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке. Требования к качеству и комплектности товара указываются в Техническом задании (Приложение №2) к настоящему Договору.
3.2. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
3.2.1. Поставщик гарантирует, что:
3.2.1.1. Поставляемый Товар новый (не бывший в употреблении), не является контрафактной продукцией в соответствии с законодательством РФ в области защиты интеллектуальной собственности на товарные знаки, патентованные технологии и промышленные образцы, не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободным от любых прав третьих лиц.
3.2.1.2. Исполнение обязательств по Договору не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.
3.2.1.3. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение товара на период поставки, до приемки его Заказчеком.
3.3. Извещение (претензия) о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 10 дней со дня их обнаружения.
3.4. Гарантийный срок – в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента фактического приема товара и оформленного акта приема-передачи товара.
3.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара.
3.6. По согласованию Сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

СРОК, МЕСТО ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Поставка товара осуществляется в период с даты заключения договора по 31.12.2025 года по заявкам Заказчика. Поставка партии товара осуществляется в течение 2-х календарных дней с момента подачи заявки на поставку по факсу или в виде скан-копий по электронной почте. Заказчик оставляет за собой право корректировки количества товара по фактической потребности.
4.2. Поставка осуществляется силами Поставщика по адресу: Самарская область, г. Отрадный, промзона Промышленная Зона-1.
4.3. Право собственности на товар прекращается у Поставщика с момента подписания товарной накладной Заказчиком.
4.4. Риск случайной гибели товара несет Поставщик до момента прекращения права собственности на товар.
4.5. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.
Доставка осуществляется за счет Поставщика.
4.6. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.
4.7. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется согласно Техническому заданию (Приложение №2).
4.8. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную накладную), счет-фактуру или УПД, подписанные Поставщиком в 2 (двух) экземплярах. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
4.9. При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку. В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.
4.10. Заказчик, обнаруживший после приемки товара недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в течение 10 дней после их обнаружения и вправе потребовать безвозмездного их устранения, замены товара и возмещения убытков.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик по настоящему Договору вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
5.1.3. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям Договора и приложений к нему.
5.1.4. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.
5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки
5.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.7. Направить в адрес Поставщика претензию в случае несоответствия поставленного товара условиям документации, Техническому заданию (Приложение №2), либо не поставки товара в срок, установленный п. 4.1. настоящего Договора, с установлением сроков для устранения выявленных нарушений. Неисполнение Поставщиком претензии является ненадлежащим исполнением им обязательств, ответственность за которое предусмотрено настоящим Договором.
5.2. Заказчик по настоящему Договору обязан:
5.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара.
5.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
6.1. Поставщик по настоящему Договору вправе:
6.1.1. Требовать своевременной приемки товара.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком товара.
6.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Поставщик по настоящему Договору поставки обязан:
6.2.1. Осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами по товарным накладным.
6.2.2. В соответствии с условиями настоящего Договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
6.2.3. Предоставить Заказчику надлежаще оформленные документы, предусмотренные Договором и приложениями к нему, в том числе.
6.2.4. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику пакет документов относящихся к товару:
- документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификата (или декларации) соответствия (если сертификация Товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации));
- технический паспорт на Товар на русском языке и (или) инструкцию пользователя (инструкцию по эксплуатации, хранению и (или) обслуживанию) Товаром на русском языке (если это применимо к поставляемому Товару);
- счет и счет-фактуру;
- товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).
Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на имя грузополучателя.
6.2.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного товара.
6.2.6. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по настоящему Договору.
6.2.7. В случае изменения своего расчетного счета в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом З с указанием новых реквизитов расчетного счета.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
7.1. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение товара (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
7.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности).
7.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.
7.4. Ответственность Заказчика:
7.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начисляется Пеня за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств). Размер составляет 1% от цены настоящего Договора.
7.5. Ответственность Поставщика:
7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, (нарушения сроков поставки Товара, сроков замены некачественного Товара, сроков проведения сверки расчетов, а также иной просрочки исполнения обязательств). Пеня начисляется начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.
7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств (за исключением просрочки исполнения обязательств), предусмотренных настоящим Договором (поставку оборудования ненадлежащего качества, недопоставку оборудования, поставку оборудования с нарушением ассортимента, не предоставление документов, регламентирующих качество и безопасность продукции Заказчику, нарушение требований части 13 настоящего Договора, иное нарушение условий настоящего Договора). Поставщик уплачивает штраф в размере 10 % от цены настоящего Договора (за исключением случаев, когда Поставщик, получивший уведомление от Заказчика о недопоставке либо о недостатках поставленного оборудования, заменит ее продукцией надлежащего качества либо осуществит поставку недостающего оборудования в сроки, установленные настоящим Договором).
7.6. Неустойка (штраф, пени) перечисляются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления соответствующей претензии на расчетный счет Стороны, указанный в претензии. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 15 (Пятнадцать) дней с момента получения претензии.
Если претензионные требования подлежат денежной оценке, то в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора или разногласия.
8.2. Спорные вопросы, вытекающие из настоящего договора, по которым стороны не пришли к соглашению, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Самарской области.
8.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН
9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
10.2. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон договора.
10.3. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.

ВОЗМОЖНОСТЬ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
11.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий договора одной из сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством.
Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.
11.3. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон договора.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ
12.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
12.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
13.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, а именно: включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке.
14.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
14.3. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.
14.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
Приложения к настоящему Договору:
Приложение №1 – Спецификация товара
Приложение №2 – Техническое задание

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

15.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

15.2. Реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки № ______ от « » ______ 2025г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора составляет: _______________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору поставки № ______ от « » ______ 2025г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку концентрата минерального ГАЛИТ, высший сорт, тип С в МКР по 1 тн

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ
1.1. Наименование и объем закупаемых товаров
Концентрат минеральный Галит, высший сорт, тип С в МКР по 1 тн.
1.2. Сроки поставки товаров
Поставка осуществляется партиями в объемах и в срок указанные Заказчиком в заявках, направляемых по факсу или по эл.почте Поставщика.
Условия поставки: поставка товара на склад Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика. Все виды разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Заказчиком.
Разгрузка: боковая, задняя
1.3. Технические характеристики требуемого к поставке товара
ОКПД2 08.93.10.115 — Соль денатурированная, соль для промышленных целей - Посмотреть таблицу с даннымиВозможность поставки эквивалента.
Применение эквивалента возможно при условии соответствия физико-химических показателей каменной соли указанным нормам: - Посмотреть таблицу с данными

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Место применения, использования товара.
Для нужд ООО «ГОТЭ».
2.2. Требования к товару
Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, ранее не использованным, изготовлен не ранее 2025 года. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый товар не продан, не заложен, в споре и под арестом не стоит, правами третьих лиц не обременен и не является предметом исков третьих лиц. Продукция должна иметь сертификат (паспорт) качества завода – изготовителя товара, содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых в ТУ, соответствовать действующей нормативно-технической документации завода-изготовителя на изготовление, поставку, хранение и эксплуатацию, иметь паспорт безопасности на химическую продукцию. Документ о качестве должен содержать: товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; наименование, сорт продукта; номер партии; массу нетто; количество упаковочных единиц, входящих в партию; результаты проведенных анализов или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта.
2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию
Не устанавливаются
2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании
Не требуется
2.5. Требования о добровольной сертификации товаров
Не устанавливаются
2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.
Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в паспорте на товар, и составлять не менее 24 месяцев с момента приемки товара по товарной накладной ТОРГ-12/УПД. В техническом предложении Поставщик соглашается с гарантийными обязательствами, указанными в ТЗ. В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 24 месяцев, Поставщик принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. Все затраты, связанные с устранением несоответствия качества поставленного товара требованиям ТУ или иным действующим нормативно-техническом документам завода-изготовителя, в том числе затраты на транспортировку несет Поставщик данного товара.
В случае обнаружения в течение гарантийного срока несоответствия качества поставляемого товара, Поставщик обязан произвести замену товара. Все затраты, связанные с заменой некачественного товара, в том числе затраты на транспортировку несет поставщик данного товара.
2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров
Не устанавливаются
2.8. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров
Не устанавливаются

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров
Погрузка товара, его доставка до склада Заказчика осуществляется силами Поставщика. Участник закупки должен включить в цену своего предложения затраты на доставку товара, расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Поставка закупаемого товара должна быть осуществлена автотранспортом через компанию перевозчика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Самарская область, г. Отрадный, промзона Промышленная Зона-1.
Срок поставки Товара: поставка товара осуществляется по формируемым заявкам Заказчика в течение 2-х (двух) дней со дня подачи заявки Заказчиком Поставщику.
Календарные даты и объемы поставок в указанном периоде определяются Заказчиком по мере необходимости.
Конкретные даты поставок согласовываются Поставщиком с Заказчиком посредством телефонной связи или по электронной почте не позднее, чем за 1 рабочий день до даты поставки Товара.
Доставка продукции Заказчику должна производиться автотранспортом в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов, в пятницу с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьместного времени, при этом, не менее, чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Заказчику письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., марки и гос. № автомобиля/прицепа. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несёт Поставщик.
Объем поставляемой продукции должен содержать не более двух партий в одну поставку. Количество продукции в партии указываются в Заявке Заказчика.
Поставщик до начала поставки товара (после заключения договора) отправляет на эл.почту заказчика копии сертификата (паспорт) качества товара завода – изготовителя, содержащий сведения о фактических показателях качества и паспорт безопасности на химическую продукцию.
Заказчик вправе не выкупать товар на всю сумму договора.
Поставка Товара осуществляется с момента подписания договора по 31.12.2025 г.
При транспортировке, должны быть предприняты все меры по исключению возможного намокания, загрязнения товара и нарушения целостности тары. Ответственность за сохранность и качество товара при осуществлении доставки, несет Поставщик.
3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров
Поставляемый товар должен поставляется в мягких контейнерах (МКР) для сыпучих грузов г/п до 1 тонны. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Упаковка и тара, должны быть надлежащим образом промаркированы с указанием следующих данных:
- товарный знак;
- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование продукта, его сорт и тип;
- партия, дата изготовления;
- масса нетто;
- срок годности;
-условия хранения, установленные изготовителем.
Стоимость упаковки должна быть включена в цену Товара.
3.3. Требования к приемке товаров
Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику.
Приемка товара осуществляется по предъявлению оригинала сертификата качества (паспорта качества) на каждую партию товара от завода-изготовителя.
3.4. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров
В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную накладную), счет-фактуру или УПД, подписанные Поставщиком в 2 (двух) экземплярах. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

Участник закупки отстраняется от участия в процедуре закупки, в том числе от участия в этапах закупки, в любой момент до заключения договора, если Заказчик обнаружит, что участник представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию, содержащуюся в документах, представленных участником в составе своей заявки, в том числе в отношении его квалификационных данных. Данные выводы могут быть основаны на документах и информации, полученной у третьих лиц, из публичных источников, иными не запрещёнными законодательством способами. Заказчик обязан зафиксировать указанную информацию на материальном носителе.

4.1. Требования к опыту поставки

Не требуется

4.2. Требования по подтверждению отношений с производителем Товара

Участник закупки в своем предложении указывает наименование производителя и страну изготовления предлагаемой к поставке продукции.

4.3. Прочие требования к участникам закупки

Не устанавливаются

- Посмотреть таблицу с данными

^ указание сведений является не обязательным

2 согласие является обязательным для участника закупки – физического лица

^ Отсутствие данного пункта декларации в составе заявки на участие в закупке не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

^ Отсутствие данного пункта декларации в составе заявки на участие в закупке не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.