Описание тендера: | Поставка горюче-смазочных материалов |
Сумма контракта: | 15 600,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 28.02.2024 |
Окончание: | 01.03.2024 12:08:58 |
Тендер №: | 267336540 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Приволжский ФО / Самарская область / Самара |
Регион поставки: | Приволжский ФО / Самарская область / Самара |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка горюче-смазочных материалов
Цена контракта: 15 600,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Масло моторное Mаnnol 2-Takt Agro Formula H синтетическое | - | - | 15 | л; дм3 |
2 | Mannol 8104/8029 Смазка противозадирная термостойкая "High Temperature Grease LC-2" | - | - | 25 | шт |
Описание объекта закупки.doc | 8 КБ | 28.02.24 12:13 | Действующая |
Проект контракта.doc | 43 КБ | 28.02.24 12:13 | Действующая |
Описание объекта закупки
- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Проект
КОНТРАКТ № ____-М/24
на поставку
г. Самара «____» ____________ 2024 года
Муниципальное бюджетное учреждение Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское» Кудряшова Максима Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
СДАЧА-ПРИЁМКА РЕЗУЛЬТАТА ПО КОНТРАКТУ
4.1. Исполнение Контракта включает в себя следующий комплекс мероприятий, реализуемых после заключения Контракта и направленных на достижение целей, определённых Контрактом:
4.2. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Датой поставки считается дата приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами отчетных документов, подтверждающих поставку Товара. Факт передачи Товара от Поставщика Заказчику подтверждается товарной накладной. Факт приемки Заказчиком Товара по количеству и характеристикам подтверждается актом приема-передачи Товара.
4.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, осуществляется силами Заказчика или экспертом (экспертной организацией), привлекаемым на основании Контракта(ов), заключенного(ых) Заказчиком в целях исполнения настоящего Контракта.
4.4. При проведении экспертизы экспертом по запросу эксперта Поставщик обязан предоставить дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты экспертизы, оформленные в виде заключения, подписанного экспертом, являющиеся объективными, обоснованными и соответствующими законодательству Российской Федерации, и содержащие нарушения требований, установленных Контрактом, но не препятствующие приемке Товара с учётом предложений об устранении выявленных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения, подлежат безусловному исполнению Поставщиком.
4.5. В приемке результата согласно, условиям Контракта участвуют уполномоченные представители служб Заказчика по компетенции. Сведения о службах Заказчика направляются в адрес Поставщика дополнительно, не позднее, чем за 1 день до начала сдачи-приёмки результата по Контракту.
4.6. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в порядке и в сроки, установленные Контрактом:
4.6.1. Отчетные документы по Контракту оформляются Поставщиком после осуществления Заказчиком или лицом, им уполномоченным, фактической приемки результата по Контракту в натуре и сравнения качественных и технических характеристик, представленного к приемке результата по Контракту, требованиям условий Контракта и приложений к нему, и предоставляются на рассмотрение Заказчику в срок не более 1 (Одного) рабочего дня после завершения сроков, определенных в статье 6 Контракта, с сопроводительным письмом, оформленном на официальном бланке Поставщика и содержащим дату передачи документов, в одном подлинном экземпляре на бумажном носителе.
4.6.2. Срок рассмотрения Заказчиком отчетных документов по Контракту составляет не более 20 (Двадцати) дней. Отчетные документы согласовываются представителями служб Заказчика по компетенции путем визирования отчетных документов. Поставщик обеспечивает согласование отчетных документов по Контракту представителями служб Заказчика путем устранения выявленных недостатков согласно замечаниям, представленным устно или письменно с использованием линий коммуникативной связи, обусловленных Сторонами.
4.6.3. Заказчик до подписания отчетных документов по Контракту вправе отказаться от приемки результатов по Контракту или их части и направить Поставщику мотивированный отказ в приемке результатов по Контракту, при этом Поставщик, следуя указаниям Заказчика, обязан устранить отмеченные Заказчиком недостатки в разумные сроки.
4.6.4. При отсутствии замечаний к отчетным документам по Контракту, Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику двух подлинных экземпляров отчетных документов, содержательная часть которых проверена и согласована Сторонами. Один экземпляр отчетных документов, согласованный путем визирования представителями служб Заказчика, остается в распоряжении Заказчика. Приемка результатов по Контракту подтверждается подписью отчетных документов по Контракту Заказчиком.
4.6.5. Заказчик передает один подлинный экземпляр отчетных документов по Контракту, оформленных подписями и печатями Сторон, Поставщику.
4.7. При предоставлении Поставщиком недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в документах, Заказчик вправе приостановить оплату поставленного Товара, до устранения Поставщиком допущенных нарушений.
4.8. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Контракта и/или потребовать осуществить поставку недопоставленного Товара в течение 1 (Одного) дня с даты поставки некачественного или недопоставленного Товара. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.
4.9. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в течение 10 дней с момента их обнаружения и вправе потребовать безвозмездного их устранения, замены Товара и возмещения убытков.
4.10. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента приемки Товара Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.11. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента прекращения права собственности на Товар.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации для данной группы товара, а также соответствовать характеристикам и количеству, указанным в Спецификации (Приложение к Контракту).
5.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. Условия хранения Товара на складе Поставщика и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормам и законодательным актам в отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму.
5.3. Поставляемый Товар должен быть новым товаром, товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком.
5.4. В комплекте с Товаром Поставщик предоставляет всю необходимую документацию согласно требованиям действующего на момент передачи Товара законодательства Российской Федерации, относящегося к данному виду Товара.
5.5. Проверка Товара по количеству и комплектности осуществляется Заказчиком по месту поставки в момент приемки Товара путем сравнения (сопоставления) данных, указанных в товарных накладных с фактически полученным количеством Товара.
5.6. В случае поставки Поставщиком Товара, не отвечающего требованиям поставки, указанным в статье 5 настоящего Контракта, Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения извещения от Заказчика о такой поставке безвозмездно заменить Товар, не отвечающий требованиям Заказчика, на Товар, качество которого соответствует условиям Контракта.
5.7. В случае отказа Поставщика произвести замену некачественного или не отвечающего требованиям, указанным в Спецификации (Приложение к Контракту), Товара, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврат от Поставщика уплаченной за Товар денежной суммы.
Поставщик обязуется возвратить уплаченную Заказчиком денежную сумму за поставленный Товар ненадлежащего качества или несоответствующих параметров.
5.8. При возникновении разногласий по вопросам качества или характеристикам Товара Заказчик и Поставщик обязаны составить двухсторонний акт по существу претензии Заказчика.
5.9. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Контракту Товар свободен от притязаний третьих лиц, не является предметом залога или иных обязательств вне отношений Сторон в рамках действия настоящего Контракта.
5.10. В случае предъявления Заказчиком претензии по качеству, параметрам Товара по причине его несоответствия условиям настоящего Контракта, Поставщик и Заказчик должны договориться о привлечении независимого эксперта. Поставщик, при наличии его вины, несет все связанные с экспертизой расходы.
5.11. Гарантийный срок на Товар должен составлять 12 месяцев, но не менее гарантийного срока, установленного производителем Товара. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в паспорте на товар.
5.12. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).
В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока, указанного в 5.11 Контракта.
Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.
6. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
И СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Контракта. Поставщик самостоятельно доставляет и устанавливает предпусковой подогреватель на транспортное средство Заказчика.
Место поставки (установки) товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Самара, проспект Кирова, д. 155А.
6.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 марта 2024 года, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств по Контракту.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет 1% цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек и не менее 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.
7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.
7.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта, в результате событий чрезвычайного характера. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана в 10-тидневный срок известить другую Сторону о наступлении и прекращении вынужденных обстоятельств.
9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу.
10.2. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт оформляются Сторонами дополнительным соглашением.
10.3. Стороны обязуются в период действия Контракта своевременно сообщать друг другу об изменении своих адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента таких изменений.
10.4. Разногласия между Сторонами, возникшие при исполнении настоящего Контракта, решаются путем переговоров.
10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Споры и претензии Сторон, неурегулированные путем переговоров, решаются в Арбитражном суде Самарской области.
10.7. Настоящий Контракт составлен в электронной форме и подписан уполномоченными представителями Сторон порядком, определённым нормами действующего законодательства.
10.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является: Приложение №1 «Спецификация», Приложение №2 форма Акта акта-приема передачи.
11. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1 к Контракту
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик: Поставщик:
_____________М.П. Кудряшов ________________
м.п. м.п.
Приложение №2
ФОРМА
Акт №___ от «__» ______________ 2024г.
приема-передачи товара
Муниципальное бюджетное учреждение Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское» Кудряшова Максима Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
Поставка товара в ассортименте, количестве и качестве, установленных Контрактом на поставку №_________ от ________.2024г., выполнена на сумму _________ (_______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___ % - __________ (НДС не облагается на основании __________).
Спецификация поставляемого товара:
- Посмотреть таблицу с даннымиПринятый Заказчиком Товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Контракта. Товар поставлен в установленные в Контракте сроки. Заказчик не имеет никаких претензий к принятому Товару.
Заказчик: Поставщик:
________________ _________________
м.п. м.п. (при наличии)
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №271961166
Реализация (продажа) Ингибитора Пронакор Н-150
|
Запрос предложений
#271961166 |
3 дня
02.05.2024 30.05.2024 |
|
Запрос котировок
#272897987 |
309 600
|
10 часов
20.05.2024 27.05.2024 |
|
Запрос котировок
#272898298 |
309 600
|
11 часов
20.05.2024 27.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272934742 |
337 940
|
9 дней
20.05.2024 05.06.2024 |
|
Тендер №272981624
Поставка запасных частей и принадлежностей для транспортных средств
|
Электронный аукцион
#272981624 |
136 000
Обеспечение контракта:
5% |
2 дня
21.05.2024 29.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №267336526
Поставка инструмента и расходного материала
|
Малая закупка
#267336526 |
254 266
|
срок истек
28.02.2024 01.03.2024 |
Тендер №267336387
Поставка фармацевтических субстанций-1 (с результатом)
|
Электронный аукцион
#267336387 |
918 404
|
срок истек
28.02.2024 07.03.2024 |
Анализ цен
#267336299 |
срок истек
28.02.2024 01.03.2024 |
||
Анализ цен
#267336286 |
срок истек
28.02.2024 11.03.2024 |
||
Анализ цен
#267336280 |
срок истек
28.02.2024 03.03.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №267336530
Поставка расходных материалов
|
Малая закупка
#267336530 |
37 575
|
срок истек
28.02.2024 01.03.2024 |
Тендер №267336526
Поставка инструмента и расходного материала
|
Малая закупка
#267336526 |
254 266
|
срок истек
28.02.2024 01.03.2024 |
Тендер №267336523
Поставка нефтепродуктов
|
Малая закупка
#267336523 |
289 600
|
срок истек
28.02.2024 01.03.2024 |
Тендер №267336515
Поставка бензина автомобильного (розничная реализация)
|
Малая закупка
#267336515 |
269 505
|
срок истек
28.02.2024 01.03.2024 |
Тендер №267336460
Поставка секций
|
Запрос предложений
#267336460 |
срок истек
28.02.2024 07.03.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |