Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении, не имеющим восстановленных элементов и отвечать требованиям действующей нормативно-технической документации для данной группы товара. Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении. Разгрузка товара производится силами Поставщика, в присутствии ответственного представителя Заказчика и Поставщика в день доставки товара.
В случае указания в описание объекта закупки на товарный знак, допускается указание на «эквивалент»
Муниципальное бюджетное учреждение Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Промышленный» (далее - МБУ «Промышленный») в лице директора Старостина Евгения Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и _______________________________________, в лице ________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Поставщик обязуется поставить инструменты и расходные материалы (далее – товар) в количестве и ассортименте в соответствии с условиями настоящего Контракта, Описанием объекта закупки (Приложение № 1) и Спецификации (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот товар.
Идентификационный код закупки: _________________________________
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________________НДС __%/НДС не облагается (указать причину), согласно Спецификации (Приложение № 2). 2.2. Цена настоящего Контракта включает в себя стоимость товара и все расходы, в том числе расходы по перевозке, доставке, разгрузке, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 2.2.1. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта. 2.2.2. Валютой, используемой при оформлении цены настоящего Контракта и расчетов, является российский рубль. 2.3. Заказчик осуществляет оплату поставленного товара по настоящему Контракту за счёт средств муниципального бюджетного учреждения (субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара на 2024 год). 2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в безналичном порядке по факту поставки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарной накладной/упд. 2.5. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик. 2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 2.7. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
СРОК ПОСТАВКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ 3.1. Поставка товара по настоящему Контракту осуществляется силами и средствами Поставщика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. 3.2. Место поставки товара: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32. 3.3. Передача товара производится по товарной накладной/упд, оформленной в установленном порядке. 3.4. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходят к Заказчику с момента подписания товарной накладной/упд на товар.
КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 4.1. Поставляемый товар по настоящему Контракту должен быть новым, не использованным ранее и соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации для данной группы товара. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. Расходы по упаковке несет Поставщик. 4.2. Документация, подтверждающая качество товара, предоставляется Заказчику бесплатно. 4.3. Для проверки поставленного товара, в части его соответствия условиям настоящего Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза товара, предусмотренная настоящим Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, в установленном законом порядке. 4.4. Приемка товара, поставляемого по настоящему Контракту, осуществляется по товарно-сопроводительному документу на Товар (акт приема-передачи, товарная накладная/упд), оформленному в установленном порядке, в течение 3 (трех) рабочих дней. Приемка Товара Заказчиком осуществляется в присутствии Поставщика, товарная накладная/упд должна содержать номер и дату Контракта, в рамках которого производится передача (поставка) Товара. На упаковке должны быть указаны характеристики товара (размер (ДхШ), толщина) 4.4.1. При приемке товара Заказчик: - проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и комплектности товара условиям Контракта и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах; - проверяет полноту и правильность оформления документации Поставщика на предмет соответствия условиям настоящего Контракта; - при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам. 4.5. Отказ в приемке товара оформляется письменным мотивированным отказом и направляется Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан устранить выявленные при приемке товара недостатки. 4.6. В случае соответствия поставленного товара условиям Контракта, Заказчик подписывает товарную накладную/упд в двух экземплярах и передает один экземпляр Поставщику. 4.7. Если товар не соответствует условиям качества товара, Поставщик обязан по выбору Заказчика устранить недостатки товара за свой счет или осуществить замену товара (если недостатки товара являются неустранимыми) в согласованный Сторонами срок. 4.8. Неустранимость недостатков товара должна быть установлена в результате проведения дополнительной экспертизы товара, расходы на оплату которой возлагаются на Поставщика. 4.9. В случае отказа от приемки Заказчик оставляет за собой право принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 5.1. Поставщик обязуется: 5.1.1. Передать товар Заказчику в сроки и на условиях, установленных настоящим Контрактом. 5.1.2. Обеспечить своевременное оформление и передачу Заказчику платежных документов счета на оплату, счета – фактуры (при наличии), товарной накладной/упд. 5.1.3. Устранить недостатки товара и некомплектности в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет Поставщик. 5.1.4. По требованию Заказчика заменить некачественный товар на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Контракта. 5.1.5. По окончанию исполнения обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику акт сверки взаиморасчетов по настоящему Контракту. 5.2. Заказчик обязуется: 5.2.1. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Контракта. 5.2.2. Принять товар в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта. При отсутствии претензий относительно качества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать товарные накладные/упд, с передачей одного экземпляра Поставщику. 5.3. Заказчик вправе: 5.3.1. Не принимать и не оплачивать предоставленный Поставщиком некачественный товар, который не соответствует Спецификации (Приложение № 2), и условиям настоящего Контракта до полного устранения Поставщиком недостатков за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, а также в случае нарушения требований в разделе 3 настоящего Контракта. 5.4. Поставщик вправе: 5.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной/упд. 5.4.2. Требовать своевременной оплаты принятого Товара. 5.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
МОМЕНТ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 6.1. Датой поставки товара считается дата сдачи товара Заказчику в соответствии с отметкой в товарной накладной/упд. 6.2. Право собственности на товар переходит к Заказчику со дня подписания Сторонами товарной накладной/упд. 6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента перехода права собственности на товар.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Контракта, действующему законодательству Российской Федерации. 7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать штраф в размере 1000 рублей 00 копеек. 7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере ______руб._00__ коп. 7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей 00 копеек. 7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени). Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента получения требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) по реквизитам, указанным в требовании. 7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 7.9. Взыскание неустойки не освобождает Сторону, нарушившую условия Контракта, от исполнения обязательства в натуре.
ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор), возникшей после заключения настоящего Контракта в результате событий чрезвычайного характера (пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций, блокады, издания государственного акта, препятствующего исполнению обязательств и т.п.). 8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой сложились указанные обстоятельства, должна без промедления, но в сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту, известить о них другую Сторону в письменной форме по средствам почты, телеграфа либо телефакса. В извещении, должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему Контракту и сроки их исполнения. Подтверждением наступления форс-мажора является официальный документ компетентного органа, подтверждающий факт наступления форс-мажора, который должен быть представлен другой Стороне в максимально короткие сроки. 8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Контракту автоматически отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства и их последствия. 8.4. О прекращении форс-мажора и его последствий Сторона, для которой ранее сложились обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления известить другую Сторону с указанием сроков возобновления исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Контракту. 8.5. В случае если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать свыше 10 (десяти) дней или срок их действия невозможно определить Стороны в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления взаимоприемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта и достижения соответствующей договоренности.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2024 года, а в части оплаты Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
10.2. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны и являются его неотъемлемой частью при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11.4. Разногласия по настоящему Контракту решаются путем переговоров между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто, спор рассматривается в Арбитражном суде Самарской области в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации. 11.5. Настоящий Контракт, может быть расторгнут по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных представителей Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Основаниями одностороннего отказа от исполнения контракта являются: отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему; существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков; невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара; неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров и другие основания, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЯ 12.1. Приложения к настоящему Контракту: Приложение № 1 «Описание объекта закупки»; Приложение № 2 «Спецификация». Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.