Тендер - Поставка этиленгликоля №316398981

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Красноярский крайМесто поставки (адрес):пр-т Мира, 2б (площадь Мира). Каток на стрелке.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.10.2025 по 28.10.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:27.10.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):28.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:660069, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Красноярский рабочий, дом 59А, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:28.10.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Коммерческое_предложение

Приложение 2 к извещению

Коммерческое предложение

на право заключения договора на поставку этиленгликоля

- Посмотреть таблицу с данными

[выбрать одну из двух формулировок: если НДС облагается, указать размер НДС, если не облагается – указать основание для освобождения от оплаты НДС по согласованию с финансовыми службами (ссылка на статью НК РФ, реквизиты уведомления о применении упрощенной системы налогообложения).]

Руководитель подпись ФИО

Утверждаю

И.о. директора МАУ «Красгорпарк»

______________ Э.К. Веккессер

Подпись

«27» октября 2025 г.

Извещение о проведении закупки в электронном магазине исключительно

среди субъектов МСП на право заключения договора на поставку этиленгликоля

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 4 к Извещению

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу:_

паспорт _____________________, выданный (кем и когда)________________________________ __________________________________________________________________________________

настоящим даю свое согласие на обработку Муниципальным автономным учреждением «Красноярский городской парк» моих персональных данных, к которым относятся:

паспортные данные;

домашний адрес, адрес места проживания, адрес регистрации;

место работы;

домашний, мобильный и служебный телефоны;

прочие сведения.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях исполнения действующего законодательства о закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Муниципальное автономное учреждение «Красноярский городской парк» гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что Муниципальное автономное учреждение «Красноярский городской парк» будет обрабатывать мои персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/

Перечень документов, необходимых для участия в закупке:

1) Коммерческое предложение о цене договора (в том числе за единицу), сведения о подлежащих к поставке товарах, которые являются предметом договора, и иные сведения об условиях исполнения договора Приложение 2;

2) Согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 4;

3) Карточка контрагента Приложение 3;

4) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником такой закупки является юридическое лицо;

5) для юридических лиц – копия учредительных документов; для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – паспортные данные;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника запроса предложений поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении или справке не указан, согласие/справка считается действующим в течение одного года с даты его принятия/выдачи, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие/справка, либо обстоятельств, в которых давалось согласие/справка;

7) лист записи или свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц/предпринимателя без образования юридического лица (о государственной регистрации) (копия);

8) выписка из единого государственного реестра юридических лиц/единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за
6 (шесть) месяцев до даты размещения на сайте извещения о проведении закупки (оригинал или копия);

9) свидетельство о постановке юридического лица / индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе (копия);

10) документ ИФНС или его копия о применении специального налогового режима (в случае, если Участник применяет такой режим);

Проект_договора

Приложение № 1 к извещению

Договор №

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное автономное учреждение «Красноярский городской парк» (МАУ «Красгорпарк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Веккессера Эдуарда Карловича, действующего на основании приказа главного управления культуры администрации города Красноярска № 221-о от 22.08.2025, с одной стороны и ________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании _______________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 3.6 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь пунктом 12.6 Положения о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку этиленгликоля Заказчику (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 настоящего Договора), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить полученный Товар.

1.2. Поставка товара осуществляется в течение 3 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3. Место поставки: г. Красноярск, пр-т Мира, 2б (площадь Мира). Каток на стрелке.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость настоящего Договора составляет __________________________________, [выбрать одну из двух формулировок: если НДС облагается, указать размер НДС, если не облагается – указать основание для освобождения от оплаты НДС по согласованию с финансовыми службами (ссылка на статью НК РФ, реквизиты уведомления о применении упрощенной системы налогообложения).]

2.2. Цена за Товар, указанный в Спецификации (Приложение №1 настоящего Договора), определена в рублях, включает в себя цену Товара, стоимость доставки Товара до места доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара, стоимость упаковки (тары), расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, все налоги и таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов и прочие расходы, связанные исполнением Договора Поставщиком.

2.3. Оплата поставки Товара производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами надлежаще оформленных товарных накладных или универсального передаточного документа (далее – УПД) в 2-х экземплярах.

2.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 настоящего Договора. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Финансирование по Договору производится за счет средств, поступающих от иной, приносящей доход деятельности, Заказчика.

3. Обязательства сторон

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Осуществить поставку Товара в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. Осуществить все виды погрузо-разгрузочных работ собственными техническими средствами и за свой счет. При этом Поставщик сообщает о факте выхода транспортного средства в адрес Заказчика, и ожидаемое время прибытия.

3.1.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до принятия его Заказчиком.

3.1.3. Соблюдать все законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие технические нормы и правила, применимые к предмету настоящего Договора.

3.1.4. Осуществить замену Товара ненадлежащего качества в случае выявления недостатков при приемке Товара Заказчиком в срок, указанный Заказчиком.

3.1.5. При передаче Товара Заказчику Поставщик передаёт всю необходимую сопроводительную документацию, относящуюся к настоящему Товару (декларация о соответствии, сертификат соответствия, технический паспорт завода изготовителя или иной документ, подтверждающий качество Товара), товарную накладную или УПД, счет-фактуру с обязательной ссылкой на заключенный Договор.

3.1.6. Поставщик обязан передать Товар, свободный от прав третьих лиц, в противном случае, Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, причиненные изъятием Товара.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Поставщик имеет право на досрочное исполнение условий Договора.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Принять от Поставщика Товар, поставленный в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием.

3.3.2. Произвести оплату Товара в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором в случае, если в отношении поставленного Товара у Заказчика отсутствуют замечания относительно качества Товара.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика предоставления оперативной информации о ходе поставки (в устной либо письменной форме).

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора и взыскать с Поставщика причиненные убытки в случае, если поставленный Товар (или его отдельные части) не соответствует условиям Договора.

4. Условия и сроки поставки

4.1. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Красноярск, пр-т Мира, 2б (площадь Мира). Каток на стрелке. В период режима работы заказчика: пн-пт с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 16-00.

4.2. Срок поставки Товара Поставка товара осуществляется в течение 3 календарных дней с даты заключения Договора. Если дата поставки приходится на выходной или праздничный день, поставка осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день.

4.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком силами и транспортом Поставщика и за его счет. Транспортные расходы Поставщика учтены при определении цены настоящего Договора.

4.4. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

4.5. Поставщик обязан поставить Товар в указанное место в указанные сроки, в количестве и объеме, указанном в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) с полным пакетом документации.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента исполнения обязанности Поставщика по передаче товара.

4.7. Качество и комплектность передаваемого Поставщиком Товара должны соответствовать ГОСТ и иным нормативно-техническим требованиям, и стандартам для таких изделий. Одновременно с передачей Товара приемочной комиссии Заказчика, Заказчику должны быть переданы необходимые сертификаты производителя и иная нормативно-техническая документация.

5. Качество и комплектность поставляемого товара

5.1. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать характеристикам, указанным в Техническом задании, обязательным требованиям к его качеству и безопасности, согласно требованиям и нормам действующего в Российской Федерации законодательства, утвержденным на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Товар должен иметь в установленных законодательством случаях декларацию о соответствии, сертификат соответствия, паспорт завода изготовителя или иной документ, подтверждающий качество Товара. Документация на Товар передается одновременно с передачей Товара.

5.3. Поставщик настоящим заявляет и гарантирует, что Товар поставлен новый, надлежащего качества, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений, не бывший в эксплуатации, свободный от прав третьих лиц. В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного Товара в согласованные сроки за счет Поставщика.

5.4. Упаковка каждой единицы Товара должна быть в фирменной заводской упаковке. Дополнительно вся партия Товара должна быть упакована в упаковочную тару (коробку), обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку.

5.5. Поставщик гарантирует сохранность Товара в пути и соблюдение правил транспортировки.

6. Приемка товара

6.1. Приемка Товаров осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующего за днем поставки Товара, уполномоченным лицом Заказчика путем проверки соответствия поставленного Товара количеству, качеству, ассортименту и иным требованиям, указанным в Договоре.

6.2. По соглашению Заказчика с Поставщиком допускается приемка Товаров качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

6.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик отказывает в приемке Товаров Поставщику и вправе потребовать от него:

- замены товаров ненадлежащего качества Товарами, соответствующими настоящему Договору, в сроки, согласованные Сторонами дополнительно;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

6.4. В случае отказа Заказчика от приемки Товара, составляется Акт, подписываемый уполномоченными представителями Сторон, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.

6.5. В случае отказа Заказчика составить Акт, факт отказа удостоверяется односторонним Актом, составленным представителем Поставщика.

6.6. При приемке Товара от Перевозчика в случае обнаружения несоответствия фактического количества, комплектности или качества (механические повреждения) Товара по сравнению с указанными в сопроводительных документах, Заказчик обязан потребовать от Перевозчика составления соответствующего Акта, а также приостановить приемку, обеспечить сохранность Товара и составить Акт с фото фиксацией после чего передать Акты и фотографии Поставщику по электронной почте, указанной в разделе 14 настоящего Договора в течение суток с момента обнаружения указанного несоответствия.

6.7. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика или первому перевозчику груза, что подтверждается датой, указанной в товарно-транспортной накладной.

6.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих Товаров.

6.9. При возникновении сомнений относительно качества, скрытых недостатков поставленных Товаров или их причин, Заказчик вправе провести экспертизу Товара собственными силами и (или) с привлечением экспертов или экспертных организаций.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок на поставленный Товар устанавливается равным гарантийному сроку, предоставляемому поставщиком и/или изготовителем соответствующего Товара.

7.2. Срок рассмотрения Поставщиком претензии по гарантийным обязательствам поставляемого Товара 10 (десять) календарных дней.

7.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся скрытые дефекты, Заказчик обязан предоставить Товар Поставщику и одновременно потребовать устранения дефектов путем замены дефектных элементов.

7.4. Все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (или его элементов) в гарантийный период, несет Поставщик.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. За несвоевременную оплату Товара Заказчик уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки платежа за Товар.

8.3. За несвоевременную поставку Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки поставки Товара.

8.4. За каждый случай поставки Товаров ненадлежащего качества Поставщик уплачивает по требованию Заказчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

8.5. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товаров, либо не выполнил требования Заказчика о замене некачественных Товаров или о доукомплектовании Товаров в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе приобрести непоставленные Товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

9. Непреодолимая сила

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 10.1 и 10.2 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение п. 10.1 и 10.2 Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 14 (четырнадцати) дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 10.1 и 10.2 Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при заключении, исполнении, изменении, расторжении и прекращении действия настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.3. При невозможности урегулирования разногласий путем проведения переговоров обязательно соблюдение Сторонами претензионного порядка разрешения споров путем составления и направления претензий.

Претензии направляются за подписью уполномоченного лица представителей Сторон и должны быть рассмотрены Стороной, получившей претензию в течение 10 (десять) календарных дней со дня направления претензии. Претензия может быть направлена по почте заказным письмом с уведомлением.

12. Порядок изменения и расторжения договора

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка (использование) Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

12.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения Договора в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации.

12.4. Договор считается расторгнутым по соглашению сторон с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам или вступления в законную силу решения суда.

12.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии оплаты Поставщику фактически понесенных им расходов, письменно уведомив об этом Поставщика.

12.6. Письменное уведомление об одностороннем отказе Заказчика может быть направлено Поставщику:

- факсом, электронной почтой или иным способом, который позволяет достоверно установить, от кого исходил данный документ и кому был адресован;

- почтой по адресу, указанному в разделе 13.

Договор считается расторгнутым с момента направления уведомления.

12.7. Существенными нарушениями условий настоящего Договора со стороны Поставщика являются:

 поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

 неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

12.8. Существенными нарушениями условий настоящего Договора со стороны Заказчика являются:

 неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

12.9. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения Договора.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 30 ноября 2025 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочей информации, способной повлиять на надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, такая Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, и иная переписка имеют юридическую силу, если они осуществлены путем обмена документами посредством факсимильной связи или электронной почты, почтовой и других видов связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, с последующим предоставлением оригинала направленного документа. Подписи уполномоченных представителей Сторон на документах, переданных по факсимильной связи, имеют силу собственноручных.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от «____» _________ 2025 года

№ _______

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными