Тендер - Поставка дорожно-разметочных материалов в г. Норильск №300642172

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Форма_договора_поставки_(С_ЭДО).docx

ТЗ_дорожная_разметка - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_1б_-_Перечень_док._(ООО)с

Перечень документов, являющийся обязательным для предоставления в ООО «ДТК Ямал» для контрагентов, организационно-правовой формой которых является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.

I. Заверенные копии следующих документов:

1) Устава;

2) Свидетельства о государственной регистрации;

3) Свидетельства о постановке на налоговый учет;

4) Протокола/ Выписки из Протокола общего собрания участников или Решения единственного участника о назначении на должность единоличного исполнительного органа;

5) Доверенности о наделении лица, которое будет подписывать Договор от имени контрагента, соответствующими полномочиями;

6) Документ, подтверждающий банковские реквизиты юридического лица (карта предприятия);

7) Информацию о фактическом местонахождении контрагента, его производственных и иных площадей (свидетельство о собственности, договор аренды);

8) Годовой бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии;

9) Налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за последний налоговый период с отметкой о принятии налоговым органом/

Перечень_док-ов_с_кп

Перечень документов, являющийся обязательным для предоставления в ООО «ДТК Ямал» для контрагентов, организационно-правовой формой которых является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.

I. Заверенные копии следующих документов:

1) Устава;

2) Свидетельства о государственной регистрации;

3) Свидетельства о постановке на налоговый учет;

4) Протокола/ Выписки из Протокола общего собрания участников или Решения единственного участника о назначении на должность единоличного исполнительного органа;

5) Доверенности о наделении лица, которое будет подписывать Договор от имени контрагента, соответствующими полномочиями;

6) Документ, подтверждающий банковские реквизиты юридического лица (карта предприятия);

7) Информацию о фактическом местонахождении контрагента, его производственных и иных площадей (свидетельство о собственности, договор аренды);

8) Годовой бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии;

9) Налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за последний налоговый период с отметкой о принятии налоговым органом/

10) Коммерческое предложение

ДОГОВОР поставки

г. ____________ «__» ________ 202_ года

Общество с ограниченной ответственностью _________________________ именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора ____________________________, действующего на основании Устава,, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-Транспортная Компания «Ямал» (ООО «ДТК Ямал»), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице Директора Балаева Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор поставки (далее - «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором.
• Наименование, количество, ассортимент, комплектация, порядок, цена Товара определяются Сторонами в Спецификациях по форме, указанной в приложении №1 к Договору. Спецификации являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
• Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.
• Поставка Товара может осуществляться партиями.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

2.1. Срок поставки Товара определяется Сторонами в Спецификации к Договору.

2.2. Поставщик уведомляет Покупателя о дате поставки (передачи) Товара не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки (передачи) посредством направления уведомления о готовности Товара к передаче на электронную почту Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.3. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:

- товарная накладная, счет-фактура или УПД, с указанием Регистрационных номеров декларации на товар или регистрационных номеров партии товара, подлежащего прослеживаемости;

-доверенность на представителя Поставщика;

- иные документы, которые должны передаваться в соответствии с законодательством РФ и исходя из целевого назначения Товара, а также обычаями делового оборота.

В случае поставки Товара без указанных документов поставка считается некомплектной, и гарантийный срок на Товар исчисляется в этом случае со дня поступления полного комплекта документов в адрес, указанный Покупателем.

2.4. После передачи Товара Покупатель обязан осмотреть Товар на предмет выявления видимых недостатков, проверить его на предмет соответствия наименования, ассортимента, количества и качества условиям Договора, Спецификации и подписать товарную накладную (УПД).

2.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Акта приема-передачи и товаросопроводительных документов (товарная накладная формы ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ, оформленный в соответствии с письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ (далее-УПД), товарно-транспортная накладная). Риски, связанные со случайной гибелью или повреждением Товара, переходят на Покупателя в момент фактической передачи Товара.

2.6. Товар по качеству принимается Покупателем на основании сертификата качества и (или)сертификата соответствия/ декларации о соответствии, паспорта качества; по количеству – на основании товарно-транспортной накладной (товарной накладной формыТОРГ-12)/УПД. Указанные документы вместе с первичной документацией Поставщик обязан предоставить Покупателю в момент передачи Товара.

2.6.1. В случае обнаружения Покупателем недостатков в Товаре Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня фактической приемки Товара уведомить об этом Поставщика. Поставщик после получения уведомления направляет своего представителя к Покупателю для проверки несоответствия и составления Акта о выявленных недостатках в течение 10 (десяти) рабочих дней. При неявке представителя Поставщика к Покупателю последний вправе составить Акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке.

2.6.2. В Акте о выявленных недостатках должны быть указаны: наименование Товара, его идентификация, описание дефекта (с приложением фотографий недостатков) и требования Покупателя.

2.6.3. В случае обнаружения недостатков Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

- уплаты неустойки в размере 5% от цены Товара и замены Товара ненадлежащего качества;

-замены Товара ненадлежащего качества в срок не более 30 (тридцати) календарных дней после получения уведомления о замене.

2.7. В случае если Покупателем в момент приемки будут обнаружены транспортные повреждения Товара (повреждение упаковки, вскрытие упаковки и пр.), он обязан незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Указанные повреждения фиксируются в составленном Покупателем в Акте или в товарной накладной (УПД). Если доставку товара осуществляла транспортная компания, то Покупатель обязан:

2.7.1. - сфотографировать поврежденный Товар до момента разгрузки транспортного средства (фотографии должны отражать характер повреждений и по возможности причины их возникновения);

2.7.2. - сделать отметку в товарно-транспортных накладных, следующих с Товаром, об обнаруженных транспортных повреждениях с подписью представителя транспортной компании;

2.7.3. - направить оригиналы вышеперечисленных документов Поставщику не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Товара.

2.8. В случаях, указанных в п.п.2.6, 2.6.1, 2.6.2. Договора, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить Покупателю уведомление по существу требований Покупателя. Если Поставщик не направит в указанный срок уведомление, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать уплаты штрафа в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Товара, поставленного с недостатками.

2.9. Вывоз Товара от Покупателя для устранения недостатков и доставка Товара Покупателю производятся силами и средствами Поставщика.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

Цена за единицу Товара указывается в Спецификации и не подлежит изменению в течение срока действия Договора. Цена партии Товара определяется Сторонами в Спецификации к Договору.

Общая стоимость Товара включает в себя стоимость передаваемого Товара, упаковки, маркировки, тары и транспортных расходов до места передачи (поставки) Товара, все обязательные платежи, включая налоги и пошлины.

Общая сумма Договора складывается из сумм всех Спецификаций.

Оплата Товара производится Покупателем на условиях, определенных в Спецификации к Договору.

Датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, указанного в разделе 12 Договора.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1. Качество Товара должно соответствовать действующим стандартам Российской Федерации.

4.2. Обязанность по обеспечению Товара надлежащей упаковкой и маркировкой лежит на Поставщике.

4.3. Поставляемый Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений.

4.4. Гарантийный срок на Товар указывается в спецификациях.

В указанный период Покупатель вправе по любым вопросам, относящимся к гарантии и связанным с недостатками Товара, обращаться к Поставщику.

4.5. В течение всего гарантийного срока Поставщик обязуется устранять все возникшие недостатки в Товаре для обеспечения его работоспособности, если указанные недостатки входят в гарантийный случай. Вывоз товара от Покупателя для устранения неисправностей в рамках гарантийного срока, а также доставка Товара после устранения неисправностей от Поставщика к Покупателю производится силами и средствами Поставщика.

4.6. При необходимости выполнения гарантийного обслуживания Поставщик обязан забрать Товар от Покупателя в согласованный сторонами срок и приступить к устранению неисправности.

4.7. Поставщик обязуется возместить Покупателю в полном объеме убытки, понесенные в результате предъявления к нему относительно Товара, претензий налоговых органов из-за действий или бездействия Поставщика. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за ненадлежащее оформление и несвоевременное представление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему счету-фактуре. Срок для возмещения потерь – 5 (пять) рабочих дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования, если иное не указано в требовании.

4.8. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заявления Покупателем такого требования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не оплаченного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости поставленного, но не оплаченного в срок Товара.

5.3. В случае нарушения сроков поставки (недопоставки) Товара, Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения срока поставки более чем на 30 (тридцать) календарных дней Покупатель

вправе в одностороннем внесудебном порядке (Ст.450.1 Гражданского кодекса РФ) отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата всех уплаченных по настоящему Договору денежных средств. Возврат Поставщиком указанных денежных средств осуществляется в безналичном порядке путем их перечисления на расчетный счет Покупателя, указанный в разделе 12 Договора, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Покупателем Поставщику уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5.5. В случае, если Товар не принят по качеству, и/или имеет существенные недостатки (по признакам, установленным ст. 475 ГК РФ), скрытые дефекты, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке (Ст.450.1 Гражданского кодекса РФ) отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата всех уплаченных по настоящему Договору денежных средств, Возврат Поставщиком указанных денежных средств осуществляется в безналичном порядке путем их перечисления на расчетный счет Покупателя, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Покупателем Поставщику уведомления.

5.6. Стороны договорились, что Покупатель вправе удерживать сумму неустойки из сумм, подлежащих выплате Поставщику за Товар.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, а также обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить возможными разумными мерами.

6.2. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, разрушительные явления природы, обледенения, катастрофы, пожар, эпидемии, аварии и забастовки на транспорте, террористические акты, гражданские волнения, военные действия, акты государственной власти, аварийная остановка завода-изготовителя, остановка производства и технологических установок, отраслевые и локальные забастовки, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору.

6.3. В этом случае срок выполнения обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.

6.4. Сторона, подвергшаяся действию указанных обстоятельств, обязана незамедлительно, но в любом случае не позднее 10 (Десяти) дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы, уведомить об этом другую Сторону. Факты, изложенные в уведомлении о наличии и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, должны быть подтверждены Торгово-Промышленной Палатой или иным компетентным органом, в том числе заводом- изготовителем.

6.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

6.6. В случае если вследствие обстоятельств непреодолимой силы просрочка в выполнении Договора составит более 3 (Три) месяцев, обе стороны (любая из сторон) вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты получения противоположной Стороной уведомления о расторжении Договора от Стороны-инициатора. Стороны обязаны провести взаиморасчеты в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора. В указанном в настоящем пункте случае Поставщик будет обязан возвратить Покупателю все ранее полученные от него за непоставленный Товар денежные средства.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить в досудебном (претензионном) порядке.

7.2. Сторона, право которой нарушено, до обращения в Арбитражный суд обязана предъявить другой стороне претензию с изложением своих требований.

7.3. Претензия направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок для ответа на претензию устанавливается 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.

7.4. Ответ на претензию направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае если в указанный в претензии срок претензионные требования не будут удовлетворены (полностью или частично), сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд.

7.5. Все споры, неурегулированные в претензионном (досудебном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

8.1. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению сторон и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.2. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в п.5.4., п.5.5. настоящего Договора, Договор будет считаться расторгнутым с даты исполнения Поставщиком в полном объеме своих денежных обязательств перед Покупателем.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и действует до 31.12.2023.

9.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

9.3. Заявление, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения (далее – сообщения) направляются сторонами любым из следующих способов, если иное не предусмотрено Договором:

9.3.1. Заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.3.2. По электронной почте, указанной в разделе 11 Договора.

Сообщение, направленное по электронной почте, признается достоверно исходящим от стороны по настоящему Договору, если оно было отправлено с адреса электронной почты Покупателя – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и электронной почты Поставщика –___________. При отправке таким способом сообщения моментом получения будет являться уведомление почтовой программы передающей стороны о доставке электронного письма на почтовый сервер получающей стороны.

9.4. Обо всех изменениях, в том числе о предстоящем банкротстве, реорганизации или ликвидации, об изменении банковских реквизитов или адресов соответствующая сторона обязана сообщить об этом другой стороне не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, когда ей стало известно о таком изменении.

9.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам свои обязанности по Договору, без письменного согласия каждой из Сторон.

9.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, даже если они не упомянуты в тексте Договора, при условии, что они оформлены в качестве приложения, имеют ссылку на дату, номер и наименование Договора, подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон.

9.7. В отношениях, не урегулированных настоящим Договором, но непосредственно вытекающих из его правовой природы и содержания, Стороны руководствуются действующим законодательством.

9.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ.

10.1. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1- Форма Спецификации

11. Использование юридически значимого электронного документооборота.

11.1. В соответствии с положениями Федерального Закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 года, а также применимых подзаконных нормативных актов, Стороны в рамках Договора будут использовать электронный документооборот (далее – «ЭДО») при применении электронной подписи в отношении следующих документов, далее «Электронные документы» (выбрать нужное):

В соответствии с Приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@:

• Cчет-фактура;
• Универсальный передаточный документ (УПД), объединяющий в себе счет-фактуру, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
• Товарная накладная (ТОРГ-12, код формы по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

В соответствии с Приказом ФНС России от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@:

• Корректировочный счет-фактура (КСФ);
• Универсальный корректировочный документ (УКД);

Документы с произвольным форматом — это любые документы, для которых нет утвержденного или рекомендуемого формата.

• Договор поставки;
• Акт приема-передачи;
• Акт о приеме-передачи объекта основных средств ОС-1 (если применимо);
• Акт сверки;
• Дополнительные соглашения/приложения/спецификации.

11.2. При ведении электронного документооборота в отношении всех Электронных документов, Стороны будут руководствоваться положениями следующих нормативных актов:

• Федеральный Закон «Об электронной подписи» от «06» апреля 2011 года № 63-ФЗ.

• Приказ Министерства Финансов РФ № 14н от 5 февраля 2021 г. «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи».

• Приказ ФНС России от 29.10.2021 № ЕД-7-26/936@ «Об утверждении Положения о Реестре операторов электронного документооборота@».

• Приказ ФНС России от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@ «Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры, формата представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, и формата представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в электронной форме».

• Приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ «Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме»;

• Технологические регламенты доверенных операторов электронного документооборота, привлекаемых Сторонами для ведения электронного юридически значимого документооборота.

В целях стандартизации подходов и в пределах, установленных законодательством, положения вышеуказанных документов применяются ко всем Электронным документам, если указанными нормативными актами не предусмотрено иное.

11.3. Электронные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью для обеспечения юридической значимости документов. Стороны признают, что получение Электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Договором, эквивалентно получению документов на бумажном носителе и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что Электронный документ исходит от Стороны, его направившей.

11.4. Уполномоченным оператором электронного документооборота Поставщика является ______________ Уполномоченным оператором электронного документооборота Покупателя является СКБ Контур (Диадок).

11.5. Стороны гарантируют и заверяют друг друга, что они приложат все усилия для обеспечения конфиденциальности ключей электронных подписей. Сторона, которой стало известно о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи, обязана одновременно с уведомлением выдавшего СКПЭП (Сертификат Ключа Проверки Электронной Подписи) удостоверяющего центра уведомить другую Сторону о данном факте и отказаться от использования данной подписи.

11.6. Стороны обязуются в максимально короткие сроки формировать новые закрытые ключи подписи в случае компрометации действующих закрытых ключей подписи или за 10 рабочих дней до истечения срока действия Сертификатов.

11.7. Стороны, в случае изменения любых своих юридически значимых данных, необходимых для ведения электронного документооборота, обязуются производить регистрацию данных сведений в системах уполномоченных операторов до выпуска документа, сведения в котором подлежат замене (если технологическим регламентом оператора не установлено иное).

11.8. Стороны обеспечивают хранение применявшегося для формирования электронной подписи сертификата ключа подписи. Сертификат должен храниться совместно с документом в системе Уполномоченного оператора электронного документооборота в течение всего срока хранения документа.

11.9. В ходе внедрения электронного документооборота в течение двух месяцев со дня подписания данного договора (далее – «Тестовый период») каждый Документ может быть составлен в нескольких оригиналах, при этом оригиналы могут быть выполнены как в электронной форме, так и на бумажных носителях. В случае разночтений между оригиналами в электронной форме и на бумажном носителе превалирует Документ на бумажном носителе. Стороны договорились, что по истечении Тестового периода может быть принято решение об отказе от использования ЭДО.

11.10. В случае невозможности формирования, подписания или передачи Электронного документа вследствие технических сбоев на стороне любой из Сторон, Уполномоченного оператора электронного документооборота или телекоммуникационных каналов связи, а также в иных случаях по взаимной договоренности Сторон, Стороны оформляют и передают оригиналы документов на бумажных носителях.

11.11. Стороны обязуются не передавать третьим лицам закрытые ключи подписи.

11.12. Стороны обязуются приостанавливать обмен Электронными документами в следующих случаях:

- несоблюдение одной из Сторон требований по передаче Электронных документов и обеспечению информационной безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями Договора;

- при наличии спорных ситуаций и в процессе их разрешения, а также для выполнения неотложных, аварийных и ремонтно-восстановительных работ на принимающем и отправляющем оборудовании, при условии обязательного письменного уведомления другой Стороны о сроках проведения этих работ и приостановке;

- при мошеннических действиях и при подозрении на мошеннические действия Сторон или третьих лиц при обмене Электронными документами.

11.13. Стороны обеспечивают хранение Электронных документов в течение установленного законодательством РФ срока.

11.14. Стороны договорились, что Поставщик направляет Покупателю Электронный Универсальный передаточный документ непосредственно в момент отгрузки Оборудования.

11.15. Стороны договорились, что подписание или отказ в подписании Покупателем УПД в электронном виде осуществляется Покупателем в дату приемки Покупателем Оборудования в соответствии с условиями договора поставки, заключённого между Сторонами, при условии получения Покупателем соответствующего документа (УПД) от Уполномоченного оператора ЭДО. При этом факт подписания Покупателем УПД в электронном виде подтверждает факт приемки Оборудования Покупателем.

11.16.

11.17. Стороны договорились своевременно предоставить друг другу заверенные копии действующих и вновь выдаваемых доверенностей на лиц, имеющих право подписывать Электронные документы от имени соответствующей Стороны, а также уведомлять друг друга об отзыве таких доверенностей.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение№1

к Договору поставки №____

от __ _______ 202_ г.

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

СПЕЦИФИКАЦИЯ № -

к Договору № ______________ от _______ г.

г. ____________ «__»______ ____ г.

___«_______________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующей на основании _________, с одной стороны, и

ООО «ДТК Ямал», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Директора Балаева Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию к договору поставки №___ от _____ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора № ____ от «___» __________ 202_ г. (далее по тексту - Договор) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить следующий Товар (Товар)

- Посмотреть таблицу с данными

2. Общая стоимость Товара по настоящей Спецификации составляет ________ (Сумма прописью) руб. ___ коп., в том числе НДС 20% – _______ (___________) рубля __ коп.

3. Место поставки (передачи) Товара: поставка Товара осуществляется силами Поставщика и за его счет, путем доставки Товара до______________, расположенного по адресу: ____________.

4. Порядок оплаты: оплата в размере ____ % стоимости Товара, что составляет _______________ (Сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС (20%) - _______________, производится в течение ____ рабочих дней с момента _______________.

5. Срок поставки Товара – в течение ________ (прописью) рабочих дней с момента _____________.

6. Гарантийный срок на Товар составляет________ (_____________) ___________ с даты фактической приемки товара Покупателем.

7. Настоящая спецификация вступает в силу с момента ее подписания Сторонами и является неотъемлемой частью вышеуказанного Договора.

8. Настоящая спецификация составлена в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

- Посмотреть таблицу с даннымиКарточка_организации

c3