Тендер - поставка дезинфицирующих средств №320362572

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Кировская облМесто поставки (адрес):г.Кирово-Чепецк ,ул. Ленина 26 склад
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.12.2025 по 23.12.2025Место предоставления документации:Г.Кирово-Чепецк , ул Ленина 26 Порядок предоставления документации:Извещение, документация об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) носят уведомительный характер и не предполагают при их размещении в единой информационной системе подачу каких-либо заявок, документов и сведений.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_дезы_ед.поставщ_(6)

УТВЕРЖДАЮ

Директор КОГБУСО «Кирово-Чепецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»

_____________ /Е.В. Малых/

«__» __________________ 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение, документация об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) носят уведомительный характер и не предполагают при их размещении в единой информационной системе подачу каких-либо заявок, документов и сведений.

Приложение: проект договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к извещению, документации

об осуществлении закупки

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Проект

ДОГОВОР № __

на поставку товаров

г. Кирово-Чепецк «___» ___________ 2025 года

Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кирово-Чепецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Малых Елены Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Глория» именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Пономарева Романа Викторовича ,действующего на основании Устава, совместно о именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить дезинфицирующие средства (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Наименование, количество и иные характеристики Товара в определены в Спецификации (приложение № 1 к Договору).

Место поставки Товара: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 26.

Срок поставки Товара: до 20января 2026 года.

2. Цена Договора, порядок и сроки оплаты

Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто ) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Цена единиц Товара, цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

В цену Договора включаются все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе стоимость поставляемого Товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, заготовительно-складские расходы, расходы на доставку и разгрузку Товара Заказчику, расходы на страхование, на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением Договора, и не включенные в цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договром количества и качества поставляемого Товара, и иных условий Договора.

Поставляемый по Договору товар оплачивается за счет средств от приносящей доход деятельности.

Оплата за поставленный Товар осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа (далее - УПД), на основании предъявленного счета и (или) счета-фактуры и (или) УПД.
Авансирование не предусмотрено.

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.
В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Поставщик не вправе требовать с Заказчика проценты на сумму подлежащую уплате Поставщику по Договору, за период с момента поставки Товара Заказчику до осуществления полного расчета с Поставщиком.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Казначейское сопровождение Договора не предусмотрено.

3. Права и обязанности Сторон

Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора.

Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Договором

Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

3.2. Поставщик вправе:

Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязательств.

Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

3.3. Заказчик обязан:

Обеспечить приемку поставляемого по Договору Товара в соответствии с условиями Договора.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора заказчик вправе провести экспертизу.

Оплатить поставленный и принятый Товар в порядке, предусмотренном Договором.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

3.4. Заказчик вправе:

Проверять ход и качество поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору.

Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки.

По соглашению с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара в соответствии с условиями Договора.

Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора.

Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы качества поставленного Товара.

Пользоваться иными правами, установленными законодательством Российской Федерации и Договором.

4. Порядок поставки и приемки товара

Поставщик доставляет Заказчику Товар в срок, предусмотренный пунктом 1.4. Договора.

Поставщик не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до осуществления поставки направляет Заказчику на номер факса или электронный адрес, указанные в Договоре, уведомление о времени и дате доставки Товара в место поставки, определенное пунктом 1.3. Договора.

Доставка Товара до места доставки Товара производится силами и за счет средств Поставщика.

Поставка Товара производится в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. или в согласованное Сторонами время.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику:
счет и (или) счет-фактуру, товарную накладную в 2 (двух) экземплярах или универсального передаточного документа (далее – УПД) в 2 (двух) экземплярах;
акт по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
документы (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие качество и безопасность Товара, если указанные документы предусмотрены законодательством Российской Федерации;

Поставщик вправе направить своего представителя для приемки Товара по Договору. Представитель Поставщика должен иметь оригинал или надлежаще заверенную копию доверенности.

Заказчик осуществляет приемку товара в течение 3-х дней со дня его поставки.

В день поставки товара Заказчик в месте доставки товара проверяет:

соответствие количества поставленного товара количеству, указанному в Договоре, а также в сопроводительных документах.

наличие документов, указанных в пункте 4.5. Договора, полноту и правильность их оформления.

наличие/отсутствие внешних повреждений Товара.

Для проверки поставленного Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
В случае проведения экспертизы, решение о приемке Товара принимается Заказчиком по ее результатам.

Поставленный Товар считается принятым с момента подписания Заказчиком товарной накладной или УПД, оформленных на бумажном носителе.

При обнаружении несоответствия качества и (или) количества Товара условиям Договора, Заказчик обязан составить в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке (далее – мотивированный отказ), в котором указываются выявленные недостатки и сроки их устранения. Данный мотивированный отказ направляется Заказчиком Поставщику в сроки, указанные в пункте 4.7. Договора, по средствам факсимильной или электронной связи на номер факса или электронный адрес, указанные в разделе 12 Договора.

Поставщик обязан заменить Товар несоответствующего качества и (или) осуществить допоставку Товара в течение срока, указанного в мотивированном отказе.

В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о поставке Товара, несоответствующего качества, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности Товара.

Качество товара

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара, поставляемого Поставщиком в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к данному виду Товара.

Поставляемый Товар должен быть новым, пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Договора.

Качество поставляемого Товара подтверждается документами, установленными к данному виду Товаров законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к данному виду товаров и обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении с сохранением всех защитных знаков, ярлыков, пломб, маркировка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Упаковка Товара должна быть предприятия – изготовителя Товара.

Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем на данный вид товара. Требования к качеству Товара распространяются на весь объем поставляемого Товара.

Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: 10 процентов цены договора.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 1000 руб.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Заказчик вправе в случае неоплаты (отказа от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями Договора, удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары.

Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств по Договору.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

Документ, выданный соответствующим уполномоченным органом или уполномоченной организацией, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

Рассмотрение и разрешение споров

Стороны должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 7 дней с момента получения претензии. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

При неурегулировании Сторонами Договора спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Кировской области.

Уведомления

Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору.

Любые уведомления, запросы, требования, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа.

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором, любая корреспонденция, связанная с Договором, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи.

Несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

9.4.3. Корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

Изменение условий и расторжение Договора

Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Изменение существенных условий Договора при его заключении и исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара, и иных условий Договора;

при увеличении или уменьшении количества товара, при этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на 30 (тридцать) процентов цены Договора.

Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным статьей 523 Гражданского кодекса Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора поставки, в том числе в следующих случаях:
10.5.1. поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
10.5.2. неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику в соответствии с разделом 9 настоящего Договора.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Заключительные положения

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Окончание срока исполнения Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору и от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения Договора.

Стороны вправе в рамках настоящего договора подписать настоящий договор и производить обмен документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи, позволяющих идентифицировать владельца квалифицированного сертификата ключа проверки такой подписи, через Оператора ЭДО – ООО «Компания «Тензор».

Документы в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

Организация ЭДО между Сторонами не исключает использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

В случае изменения наименования, адреса места нахождения Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.

Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № __

от «__» __________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными