Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №270140949

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Кемеровская область - Кузбасс, г.Киселевск, ул. Инженерная, 5
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 05.04.2024 по 15.04.2024Место предоставления документации:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» (https://lot-online.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Форма_котировочной_заявки_(Часть_2)

Часть 2 (Форма котировочной заявки)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

от «____» ___________20___ г. №______________

(дата и номер присваивается официальным сайтом)

«______»_____________ 20___г.

Исх. № ________

Изучив извещение и документацию о запросе котировок в электронной форме №___________ «_________________________________________________», включая проект договора, который

(наименование закупки)

будет заключен с победителем запроса котировок, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты,

_____________________________________________________________________________,

(наименование участника закупки)

зарегистрированное (ный, ная) в ________________________________________________________ (наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером _________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №___________ от ____________),в лице__________________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. Ф.И.О. указываются полностью)

действующего на основании _____________________________________________________________,

(устав, доверенность, свидетельство с указанием его реквизитов и т.п.)

сообщает о согласии исполнить условия данного договора и направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме.

Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________________________

(наименование участника закупки) соответствует следующим требованиям:

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся объектом закупки.

2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

6. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7. Участник закупки не является офшорной компанией.

8. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

9. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Мы обязуемся поставить товары (Таблица №1) с соблюдением требований и срока исполнения обязательств по договору.

Таблица 1. Сведения о поставляемом товаре, выполняемых работах, оказываемых услугах:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость товара, работ, услуг: ______________ (___________________) руб., в том числе НДС …% ___________ (_______________________) руб.

В указанную цену включены*: ________________________________________________

(*указать затраты участника, связанные с исполнением договора)

Место поставки товара:_____________________________________________________

Срок поставки товара:______________________________________________________

В случае, если мы будем признаны победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать договор с Государственным автономным учреждением здравоохранения «Киселевский дом сестринского ухода» в соответствии с требованиями документации о запросе котировок в электронной форме и условиями наших предложений.

Мы уведомлены о том, что в случае принятия заказчиком решения о заключении с ____________________________________________ договора, и нашего уклонения от заключения

(наименование участника закупки)

договора, сведения о нашей организации будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника участника закупки)

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши наименование, юридический адрес и банковские реквизиты:

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись руководителя (уполномоченного лица):

_________________________(_______________________) «___»______ 20___ г. (наименование должности, подпись, Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

Приложение №1

к форме котировочной заявки

Форма согласия участника закупки – физического лица (индивидуального предпринимателя) на обработку персональных данных

Согласие участника закупки на обработку персональных данных

Настоящим, _________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество участника закупки)

Основной документ, удостоверяющий личность___________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации:_________________________________

Дата рождения:____________________________________

ИНН _____________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для участия закупочных процедурах в соответствии с Положением о закупке.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес ГАУЗ КДСУ документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ГАУЗ КДСУ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»______________ 20____ г. ____________________ (__________________)

(подпись)

Приложение №2

к форме котировочной заявки

Запрос на разъяснение извещения

Кому __________________________

№_____________

«___»______20__ г.

Запрос на разъяснение извещения

Прошу Вас разъяснить следующие положения извещения №___________ от «__________»_______20____ на _____________________________________________ (далее извещения):

- Посмотреть таблицу с данными

Ответ на запрос прошу направить________________________________

_________________________ __________________________________

должность (при наличии) подпись МП (для юридических лиц)

Техническое_задание_(Часть_3) - Посмотреть таблицу с данными

1.2.

- место поставки товара

Кемеровская область – Кузбасс, г. Киселевск, ул. Инженерная, 5 (кабинет старшей медицинской сестры). Поставка Товара осуществляется отдельными партиями Поставщиком по заявке Заказчика с указанием ассортимента и количества товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика, не менее 1 (одного) раза в 2 (два) месяца, с момента заключения договора. С 8:00-15:00 в рабочие дни.

1.3.

- требования к качеству поставляемого товара

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, указанным в настоящем Техническом задании. Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, упакованным, без следов повреждения. Поставщик гарантирует качество и надёжность товара до его передачи Заказчику.

1.4

- требование к безопасности поставляемого товара

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

1.5.

- требования к упаковке поставляемого товара

Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.

1.6.

- показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчика

1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до места, указанного в пункте 1.2. технического задания, с предоставлением действующих документов на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам.

2. Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре).

3. Заказчик обязан проверить соответствие поставленного товара требованиям пункта 1.1.технического задания.

4. Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика.

5. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 1 дня со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

1.7.

- остаточный срок годности на момент поставки

Не менее 12 месяцев

2.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

2.1

- к объему предоставления гарантий качества

Должны быть представлены гарантии на весь объем поставляемых товаров.

2.2

- к сроку предоставления гарантий качества

Срок, в течение которого «Поставщик» принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме, согласно пункту 1.1.технического задания должен быть не более 1 дня, установленного производителем данного товара.

2.3

- к сроку устранения дефектов

Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 1 дня.

Проект_договора_(Часть_4)

Часть 4 . Проект договора

ДОГОВОР № _____

на поставку дезинфицирующих средств

г. Киселевск «____» _________ 2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Киселевский дом сестринского ухода» (далее – ГАУЗ КДСУ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Федоровой Анны Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола __________________, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), и положением «О закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ КДСУ», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• Поставщик обязуется поставить Заказчику дезинфицирующие средства (далее – Товар) на условиях, предусмотренных Договором, при этом ассортимент Товара, цена Товара (единицы Товара), наименование и количество поставляемого Товара, а также описание и характеристики Товара определены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), которая является неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость единицы Товара и общая стоимость Товара (Цена Договора) согласованы Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Стоимость Товара (Цена Договора) составляет __________________рублей ______ копеек, НДС _________________.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы и издержки Поставщика, связанные с исполнением Договора (в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов), а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Неучтенные затраты Поставщика по настоящему Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчика.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных условиями настоящего Договора и действующим законодательством.

2.4. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в безналичном порядке в срок не более 7 (семи) рабочих дней путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, указанный в разделе 12 Договора со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счета/счета-фактуры и/или товарной (товарно-транспортной) накладной/акта приема-передачи Товара, а также при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

Ссылка на номер и дату Договора в указанных документах (сопроводительные документы на Товар, счет на оплату) обязательна.

2.5. Заказчик вправе приостановить проведение расчетов по Договору, если в ходе приемки Товара по качеству в соответствии с пунктом 3.8 Договора будут обнаружены отступления от условий Договора или иные недостатки (дефекты) Товара. В указанных случаях расчет может производиться после устранения Поставщиком всех недостатков (дефектов) либо после привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков (дефектов) с возмещением расходов на их устранение за счет Поставщика, если Поставщиком недостатки (дефекты) не будут устранены в установленный для этого срок.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе произвести оплату за вычетом неустоек (пеней, штрафов), начисленных Поставщику в соответствии с условиями Договора.

2.7. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного/лицевого счета Заказчика.

2.8. Источник финансирования: средства субсидии на выполнение государственного задания.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Инженерная, 5 (кабинет старшей медицинской сестры).

3.2. Поставка Товара, в том числе организация транспортировки по указанному адресу и все необходимые погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

Поставка товара осуществляется отдельными партиями не менее 1 (раза) раза в 2 (два) месяца с момента заключения договора в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Заявки подаются с момента заключения договора по 15.12.2024г. Заявки подаются Заказчиком путем ее направления посредством связи или по электронной почте без последующего предоставления оригинала.

3.3. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара (всего объема товара) Заказчику и подписания Сторонами сопроводительных документов на Товар (товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа УПД). С даты поставки Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара (партии Товара) Заказчику.

3.4. Одновременно с поставленным Товаром и сопроводительными документами (товарная накладная ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ УПД) Поставщик передает Заказчику иные документы в виде оригиналов или (по требованию Заказчика) нотариально заверенных копий с переводом на русский язык:

3.4.1. Сертификат соответствия или декларацию о соответствии (если применимо);

3.4.2. Документы, подтверждающие страну происхождения Товара (декларацию о происхождении Товара/сертификат о происхождении Товара);

3.4.3. Таможенную декларацию (копия) (при необходимости);

3.4.4. Прочие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации к поставке товаров данного вида.

3.5. Заказчик на месте поставки осуществляет приемку и проверку Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а также по количеству, наличию и правильности оформления сопроводительных документов, наличию или отсутствию внешних повреждений Товара и целостности упаковки.

3.6. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). При наличии заключения экспертизы, подтверждающего ненадлежащее качество Товара, в том числе недостоверность сведений о стране происхождения Товара, Поставщик обязуется возместить Заказчику расходы на проведение экспертизы в срок, указанный в соответствующем требовании Заказчика, и заменить Товар ненадлежащего качества.

3.7. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную/акт приема-передачи Товара и/или счет/счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

3.8. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения. Заказчик направляет/передает Поставщику уведомление о вызове для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках в течение 2-х рабочих дней со дня обнаружения недостатков.

3.9. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 24 часов с момента получения акта, указанного в пункте 3.8 Договора. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

3.10. В случае если Поставщик не явится для подписания акта о выявленных недостатках в назначенный срок, если Поставщик откажется подписывать такой акт, то Заказчик составляет акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке и в этом случае такой акт считается согласованным Поставщиком. Копия такого акта с требованием устранить недостатки Поставщиком направляется/передается Поставщику.

3.11. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

3.12. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.3 Договора.

3.13. Каждую передачу товара Заказчику в связи с поставкой, допоставкой, заменой товара на товар надлежащего качества, вывоза не качественного Товара сопровождается товарной накладной. Уполномоченное лицо Поставщика должно иметь доверенность на получение товара от Заказчика.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Поставщик гарантирует Заказчику качество и безопасность поставляемого им Товара в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными стандартами и требованиями (в том числе требованиями Технических регламентов, ГОСТ, ТУ, требованиями законодательства Российской Федерации, иными нормативными требованиями предъявляемым к соответствующему классу (виду) Товара, а также всем условиям Договора), а также наличие и соответствие документов, обязательных для данного вида Товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Качество товара подтверждается паспортом, сертификатом, декларацией соответствия в случае, если требование об их наличии предусмотрено действующим законодательством РФ или Договором. Товар должен сопровождаться технической и эксплуатационной документацией (в случаях, установленных законом, иными правовыми актами, заводом–изготовителем) на русском языке.

4.3. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.4. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 12 месяцев.

В отношении замененного товара устанавливается новый гарантийный срок с даты приемки Заказчиком замененного товара, составляющий количество дней (месяцев) до окончания первоначального Гарантийного срока.

В гарантийных случаях все транспортные, таможенные и прочие расходы на восстановление и замену Товара, а также иные, связанные с исполнением гарантийных обязательств, расходы несет Поставщик.

4.5. Замена Товара осуществляется по заявке Заказчика, поданной Поставщику способами, указанными в пункте 11.6 настоящего Договора.

4.6. В случае выявления в течение гарантийного срока, указанного в пункте 4.4 настоящего Договора, недостатков Товара, возникшего по вине Поставщика и/или завода-изготовителя и/или перевозчика, Поставщик обязан в срок, указанный в акте о выявленных недостатках, произвести замену Товара на Товар надлежащего качества и/или устранить недостатки иным способом (на выбор Заказчика). Все расходы, связанные с заменой Товара, устранением недостатков, вывозом товара ненадлежащего качества от Заказчика несет Поставщик.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 10 % (десять процентов) цены договора.

5.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.8. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- из банковской гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.10. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

5.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, для Заказчика или Поставщика, не может превышать цену Договора.

5.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

5.13. В соответствии с п.1 ст. 431.2 ГК РФ Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения предоставила другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, регистрационных данных, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную Договором неустойку.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 7 (семь) календарных дней со дня ее получения.

6.2. Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

6.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

6.4. После принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию споров, местом рассмотрения любых споров, прямо или косвенно вытекающих из Договора, является Арбитражный суд по месту нахождения истца.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения в соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента заключения договора, и действует до «15» декабря 2024 г., а в части финансовых обязательств до полного исполнения.

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить существенные условия договора, если возможность изменения была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором, в том числе:

-Предусмотренный договором объем закупаемой продукции, объем работ, услуг не более чем на 20 процентов с пропорциональным изменением цены договора;

-Срок исполнения обязательств по договору в силу обстоятельств, не зависящих от Сторон;

-В соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

-При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре;

-При невозможности по не зависящим от сторон договора причинам (в том числе при введении новых технических требований к продукции и (или) процессам ее производства) исполнить договор в соответствии с указанными в нем условиями;

-При снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

7.3. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается изменение наименования страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

7.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

7.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

7.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

7.9. Все изменения и дополнения вносятся в Договор в письменной форме по соглашению сторон, либо по решению суда.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственной власти, препятствующих исполнению или делающих такое исполнение невозможным.

8.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств
по Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1 Договора, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

8.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

8.5. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункте 8.4 Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 20 (двадцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящего Договора, может быть, расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

9.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.

9.3. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи.

9.4. Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его получения.

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Не предусмотрено.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор заключен в форме электронного документа с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан электронными подписями лиц, имеющими право действовать от имени соответственно Поставщика и Заказчика. После заключения договора каждая из Сторон вправе перенести договор на бумажный носитель.

11.2. К отношениям Сторон по Договору и в связи с ним применяется право Российской Федерации.

11.3. Договор, вся информация и документация, получаемые Сторонами в ходе исполнения Договора, будут считаться конфиденциальными, и Стороны обязуются не разглашать их без согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в разделе 12 Договора, Стороны вправе обменяться соответствующей информацией без заключения дополнительного соглашения к Договору.

11.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга о смене банковских и иных реквизитов, указанных в разделе 12 Договора, изменении адреса места нахождения, изменении сведений о лицах, имеющих право действовать от имени Стороны, в том числе о в том числе контактных лицах, указанных в пункте 11.7 Договора, (либо о перемене таких лиц), об иных сведениях и обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение обязательств по Договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменений. Ответственность за нарушения условий Договора, вызванные ненадлежащим уведомлением, несет Сторона, нарушившая условия настоящего пункта. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

11.6. Любые уведомления, сообщения и документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены на указанные в разделе 12 Договора адреса либо на адрес регистрации Стороны, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. Документы, переданные по факсимильной связи, либо электронные документы, также являются действительными для обеих Сторон и могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства для защиты своих интересов.

Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу, электронной почте, через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную (ресепшн) Стороны по адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ.

Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в настоящем Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма, телеграммы, а также блокировки получения электронных сообщений от направляющей Стороны.

11.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения: Приложение 1 – Спецификация.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _____

от _______________2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего к оплате:

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦД_(Часть5) - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_(Часть_1)

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Киселевский дом сестринского ухода»

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГАУЗ КДСУ
________________/А.Ю.Федорова
«05» апреля 2024г.

Извещение
о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Предмет закупки:
Поставка дезинфицирующих средств

г.Киселевск, 2024г.

- Посмотреть таблицу с даннымиизвещ_дез_ср-ва