Тендер - Поставка дезинфицирующих средств и индикаторных тест-полосок для экспресс-контроля рабочих растворов дезинфицирующих средств №303933857

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_тест_полоски_Малая_закупка_закупка_2025_последн.вариант

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СТРУКТУРИРОВАННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с даннымиОНМЦК_тест_полоски_2025_(2) - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Государственный контракт № ИМЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88/____

на поставку дезинфицирующих средств и индикаторных тест-полосок для экспресс-контроля рабочих растворов дезинфицирующих средств

(ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0)

г. Воронеж «___» _________ 2025 г.

Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой» (сокращенное наименование – КУЗ ВО «ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой»), в лице _______, действующего на основании доверенности от ____ № ____, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» с одной стороны, и __________ (сокращенное наименование – _________), именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик по заданию Государственного заказчика обязуется в установленном Контрактом порядке и в срок осуществить поставку дезинфицирующих средств и индикаторных тест-полосок для экспресс-контроля рабочих растворов дезинфицирующих средств (далее – товар):

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Государственный заказчик обеспечивает оплату Товаров в установленных настоящим Контрактом порядке, форме и размере за счет средств областного бюджета, КОСГУ: «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях».

КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 341.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет _____ руб. 00 коп. (______ руб. 00 коп.), НДС _______.

Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.2. Цена Контракта включает все затраты, связанные с поставкой Товара, налоги, пошлины и другие обязательные платежи, оплачиваемые Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту.

2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом.

3. Сроки, порядок поставки товаров и расчетов

3.1. Товар поставляется Государственному заказчику по адресу: г. Воронеж, ул. Тепличная, д.1.

3.2. Срок поставки товара: с даты заключения государственного контракта, по заявке ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, и в объёме, указанном в заявке, в течение 7 рабочих дней с даты подачи заявки, но не позднее 01.09.2025 г.

3.3. Оплата поставленных товаров производится Государственным заказчиком в пределах выделенных ассигнований, утвержденных на соответствующий финансовый год, по факту поставки товаров, путем перечисления денежных средств по безналичному расчету платежными поручениями через казначейскую систему на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней после подписания документов о приемке и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение договорных обязательств.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Датой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту считается дата подписания Сторонами документа о приемке поставленных товаров.

3.6. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара оплата поставленного Товара будет производиться путем выплаты Поставщику суммы Контракта, уменьшенной на сумму неустойки. Сумма удержанной неустойки будет перечислена в доход бюджета.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить товары в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

4.1.2. Поставить товары собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.1.3. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

4.1.4. Обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара;

4.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

4.1.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки товара по качеству и некомплектности в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара по качеству и некомплектности, несет Поставщик.

4.1.7. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней.

4.1.8. Выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта.

4.1.9. Выполнять иные обязательства предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика приемки поставляемых Товаров.

4.2.2. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту.

4.2.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленных товаров в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

4.3.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар.

4.3.3. Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту.

4.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

4.4.4. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемых товаров и сроков поставки товаров требованиям Контракта.

4.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта.

4.4.6. Отказаться от приемки некачественных товаров и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

4.4.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

5. Порядок сдачи и приемки поставленных товаров

5.1. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Государственному заказчику результаты поставки товаров, предусмотренных Контрактом, при этом Государственный заказчик обязан обеспечить приемку поставленных товаров в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

5.2. Государственный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документа о приемке поставленных товаров и отчетных документов, осуществляет проверку поставленных Поставщиком товаров по Контракту на предмет соответствия поставленных товаров требованиям и условиям Контракта, принимает поставленные товары, передает Поставщику подписанный со своей стороны документ о приемке поставленных товаров по Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки товаров.

5.3. В случае отказа Государственного заказчика от приемки товаров им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты его подписания направляется Государственным заказчиком Поставщику.

5.4. В случае выявления недостатков Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Акта.

5.5. В случае необходимости проведения анализа поставленных товаров компетентным органом срок приемки товаров по качеству (кроме несоответствия качества товара, которое должно было быть установлено при визуальном осмотре) продлевается на время проведения такой проверки.

5.6. При выявлении недостатков по качеству Государственный заказчик признает поставленный товар товаром ненадлежащего качества и оформляет претензию, которая направляется Поставщику нарочно/факсом/почтовым письмом/по электронной почте.

5.7. По факту поставки товаров Поставщик и Государственный заказчик подписывают документ о приемке поставленных товаров.

5.8. Государственный заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения
от Поставщика необходимых документов направляет Поставщику подписанный документ о приемке поставленных товаров или мотивированный отказ от его подписания, в котором указываются выявленные недостатки и сроки их устранения.

5.9. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке поставленных товаров, Поставщик и Государственный заказчик подписывают документа о приемке поставленных товаров в соответствии с п.5.7 Контракта.

5.10. Со дня подписания документа о приемке поставленных товаров Государственным заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения результата поставленных товаров переходят к Государственному заказчику.

5.11. Остаточный срок годности поставляемого товара при сроке годности один год должен составлять не менее восьми месяцев; при сроке годности два года - не менее тринадцати месяцев; при сроке годности три года и более - не менее двух лет.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

Размер штрафа по настоящему Контракту составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 00 коп. (Одна тысяча рублей 00 копеек).

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены контракта.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

Размер штрафа по настоящему Контракту составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 00 коп. (Одна тысяча рублей 00 копеек).

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров.

7.2. Споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в арбитражном суде Воронежской области.

7.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Воронежской области Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта, стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. Сторона, допустившая нарушение условий Контракта отвечает на претензию в письменной форме в течении 5 (пяти) рабочих дней, после получения такой претензии.

8. Расторжение контракта

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае существенных нарушений условий Контракта Поставщиком:

8.2.1. Поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок (недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

8.2.2. Нарушения Поставщиком срока поставки товаров более чем на 5 (пять) календарных дня;

8.2.3 Непредставление документации, требуемой согласно условиям настоящего контракта.

8.3. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемые товары не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемым товарам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемых товаров таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

8.4. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных Поставщиков.

8.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по «30» сентября 2025 года.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по настоящему Контракту не применяются.

9.5. Стороны в полном объеме признают юридическую силу переписки по электронной почте между адресатами Государственного заказчика (e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и Поставщика (e-mail: _____).

9.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными