Тендер - Поставка дерматологических средств индивидуальной защиты и смывающих средств №320339652

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть52 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Иркутская облМесто поставки (адрес):г. Иркутск, ул. Станиславского, д. 2
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.12.2025 по 23.12.2025Место предоставления документации:г. Иркутск, ул. Станиславского, д. 2 www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:Без взимания платыОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № К▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Иркутск «____»___________ 2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ващенко Сергея Витальевича, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АЛИРАНТА» (ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1513, место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, переулок Гамсоновский, д. 2, стр.1, помещение 306А) в лице генерального директора Буркина Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельным видами юридических лиц», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить дерматологические средства индивидуальной защиты и смывающие средства (далее - Товар), единичная стоимость которых установлена в Спецификации поставляемого товара (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 Договора Товар свободен от прав третьих лиц.

Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой Товара:

Поставщик выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий, связанных с поставкой Товара Заказчику.

• Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.
• Страна происхождения товара: Российская Федерация (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Цена договора и порядок расчетов

Цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен на основании п. 1 ст. 145.1 НК РФ.

Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

Авансирование по Договору не предусмотрено.

• Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
• Цена Договора и цены за единицу товаров включают в себя: все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, все виды налогов, доставку товара, таможенные платежи, расходы на страхование, сборы, другие обязательные платежи.
• Оплата Товара производится Заказчиком на основании счета, выставляемого Поставщиком, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента передачи Товара Заказчику и подписания первичных документов на бумажном носителе, предусмотренных пунктом 4.4 Договора.
• Днем исполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, что подтверждается датой в платежном поручении.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.4. Договора и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

3.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

3.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

3.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ и Положением «О закупках товаров, работ, услуг», а также в соответствии с положениями договора.

3.1.7. По соглашению с Поставщиком изменить условия Договора в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом 223-ФЗ и Положением «О закупках товаров, работ, услуг».

3.1.8. Произвести экспертизу поставленного товара своими силами или с привлечением экспертной организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.9. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара по количеству и качеству в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

3.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.4. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты и расчетом суммы оплаты в течение 10 (десяти) дней.

3.2.5. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного в претензионном письме срока, произвести оплату, предусмотренную Разделом 2 настоящего Договора, за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

3.2.6. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

3.2.7. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.2.8. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора действовать в соответствии с п.10.12 настоящего Договора.

3.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного Товара в соответствии с Договором.

3.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

3.3.3. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

3.3.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

3.4. Поставщик обязуется:

3.4.1. Передать Заказчику товар в порядке и на условиях Договора.

3.4.2. Передать товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

3.4.3. Передать Заказчику все относящиеся к товару документы (сертификат качества и т.п.), предусмотренные Договором и законодательством.

3.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет и своими силами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения извещения от Заказчика о некачественном Товаре.

3.4.5. Уведомить Заказчика, в случае непредставления документов, предусмотренных п. 4.4. настоящего Договора и назначить разумный срок для их передачи.

3.4.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

4. Порядок и условия поставки

4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику отдельными партиями по заявкам (по форме Приложения № 3 к Договору), в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента поступления на электронный адрес Поставщика заявки Заказчика.

Заявка Заказчика передается Поставщику посредством электронной почты с электронного адреса ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, по следующему адресу: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. В заявке указывается наименование, ассортимент, количество Товара, условия и место отгрузки (доставки).

4.2. Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами поставку товара по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Станиславского, д. 2, в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00. Товар поставляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за счёт Поставщика. Поставщик должен использовать транспортные средства, специально предназначенные или специально оборудованные для перевозки Товара в соответствии с требованиями международных норм права, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.3. Товар должен соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

4.4. В день поставки товара Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификаты соответствия (или декларации о соответствии, или иные документы, подтверждающие соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), первичные учётные документы на бумажном носителе: универсальный передаточный документ (далее – первичные документы), счет, документы, указанные в п. 4 Технического задания (Приложение № 2 к Договору). В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, товар будет считаться не поставленным.

4.5. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.

В случае просрочки поставки Товара, Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

4.6. Срок подачи заявок – с момента подписания договора до 15.11.2026.

4.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в соответствии с подпунктом 14.14. Положения «О закупках товаров, работ, услуг», в ходе исполнения Договора допускает поставку товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в Договоре.

4.8. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата подписания Сторонами первичных документов. Товар должен быть полностью поставлен Заказчику, и сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в пункте 4.4. Договора, должны быть переданы Заказчику.

5. Порядок приёмки товара

5.1. Приемка Товара осуществляется в соответствии с условиями Договора. Для осуществления приемки Товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию.

5.2. Общий срок приёмки Товара составляет не более 10 рабочих дней с момента доставки Товара, а в случае привлечения для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций – не более 15 рабочих дней. В указанные сроки Заказчик в присутствии Поставщика должен осмотреть Товар, проверить его количество и качество, а также соответствие поставляемого Товара характеристикам Товара, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

5.3. Приёмка Товара по внешнему виду на наличие видимых повреждений осуществляется в день передачи Товара Заказчику на основании данных, указанных в документах на Товар (накладная и сертификат (декларация). В ходе приёмки Товара проверяется отсутствие внешних повреждений. По факту приёмки Заказчик подписывает первичные документы и делает отметку о получении Товара, с указанием фамилии, имени, отчества ответственного лица и даты приёмки.

5.4. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, в том числе по качеству, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза товаров, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Срок проведения экспертизы включается в общий срок приемки. Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. При этом Поставщик обязан предоставить указанные дополнительные материалы в течение 3 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

5.5. По окончании приемки Товара по количеству, качеству и внешнему виду Заказчик подписывает первичные документы, со дня подписания которых, Товар считается принятым Заказчиком.

5.6. При выявлении в ходе приемки какого-либо несоответствия поставляемого Товара условиям Договора, в том числе в случаях, если внешние признаки Товара однозначно характеризуют возможное повреждение или недостатки Товара, если при транспортировании и (или) хранении Товара не были соблюдены требования, установленные производителем, Заказчик имеет право без проведения экспертизы приостановить и (или) отказаться от приемки Товара полностью или частично с незамедлительным уведомлением об этом Поставщика.

5.7. Поставщик, получивший уведомление от Заказчика о несоответствии поставляемого Товара условиям Договора, обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя не позднее 2 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления. По прибытии уполномоченного представителя Поставщика стороны составляют и подписывают соответствующий акт. Если в указанный срок представитель Поставщика не прибудет в адрес Заказчика для составления соответствующего акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий акт и не позднее следующего рабочего дня направляет его Поставщику.

5.8. При обнаружении в ходе приемки несоответствия Товара требованиям Договора по качеству Заказчик вправе предъявить соответствующее требование, предусмотренное гражданским законодательством Российской Федерации. Требования направляются в письменном виде (в виде факсимильного сообщения либо по электронной почте). Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента его получения. Такие требования могут быть указаны Заказчиком в акте, составленном в соответствии с пунктом 5.7. Договора, либо оформлены в виде отдельного документа.

5.9. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком первичных документов.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Договором, должно соответствовать требованиям ГОСТов.

6.2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), без дефектов, не поврежденным, не должен быть деформирован и не должен иметь другие недостатки, препятствующие его использованию в соответствии с его предназначением, должен свободно поставляться в Российскую Федерацию и разрешенным к применению в установленном порядке.

6.3. Товар должен сопровождаться сертификатами соответствия, и другими документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиям производителя, разработчика Товара, в том числе подтверждающими оригинальность Товара.

6.4. Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности (далее – качество) поставляемого товара – согласно гарантийному сроку, указанному заводом-изготовителем. В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания первичных документов, указанных в п. 4.4. договора.

6.5. Остаточный срок годности с момента подписания первичных документов составляет 90% от общего срока годности, указанного производителем, после вскрытия упаковки – 12 (двенадцать) месяцев.

6.6. Поставщик в гарантийный период за свой счёт обязан обеспечить замену некачественного Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения извещения от Заказчика о некачественном товаре.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. За просрочку поставки или недопоставку товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 (Ноль целых одной десятой) % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки поставки (недопоставки) до фактического исполнения обязательств по поставке товара.

7.3. Если просрочка поставки или недопоставка товара превышает 10 (Десять) дней, сверх начисленной пени Поставщик уплачивает Заказчику единовременный штраф в размере 20 (Двадцати) % стоимости не поставленного в срок товара.

7.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты за поставленный товар в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 (Ноль целых одной десятой) % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 1 (Одного) % от Цены Договора.

7.5. Если поставленный Товар не соответствует по качеству условиям Договора, а также, если поставлен некомплектный товар, Поставщик уплачивает Заказчику единовременный штраф в размере 20 (Двадцати)% от стоимости товара ненадлежащего качества или некомплектного.

7.6. Кроме того, Заказчик имеет право вернуть некачественный или некомплектный товар за счёт Поставщика, если стороны Договора не приняли решения об исправлении недостатков товара (если они устранимы без несоразмерных расходов или затрат времени), уменьшении цены на товар, доукомплектовании или замене товара в установленный Сторонами либо разумный срок.

7.7. В случае неоднократного (более одного раза) нарушения Поставщиком сроков поставки товара и/или в случае поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, и/или в случае просрочки поставки (недопоставки) товара более чем на 10 (Десять) дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично). При этом настоящий Договор считается изменённым или расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично. Расторжение настоящего Договора в данном случае не освобождает Поставщика от уплаты пеней и штрафов, предусмотренных настоящим Договором.

7.8. В случае просрочки исполнения обязанности, предусмотренной пунктом 5.8. Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 1 (Одного) % от стоимости дефектного товара за каждый день просрочки исполнения до фактического исполнения Поставщиком своих обязательств.

7.9. Убытки, причинённые неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора, подлежат возмещению виновной Стороной в виде реального ущерба. Возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Для целей настоящего договора под «убытками» Стороны договорились понимать произведенные в связи с исполнением обязательств по настоящему договору расходы (в том числе любые расходы на оплату товаров, работ, услуг), фактические и юридические действия, обусловленные исполнением обязательств по настоящему договору (включая поставку товара, выполнение работ, оказание услуг), а также неполученные доходы, т.е. такие доходы, на которые Стороны вправе были рассчитывать при обычных условиях гражданского оборота и надлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств по настоящему договору.

7.10. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору, обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа, убытков), предусмотренных пунктами 7.2. – 7.5, 7.8, 7.9. настоящего Договора, в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны. Уплата неустойки (пени, штрафа, убытков) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Иркутской области.

10. Срок действия, основания и порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2026 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

10.3. Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

10.4. Изменение условий Договора при его исполнении допускается только по соглашению Сторон.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Положению «О закупках товаров, работ, услуг», оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в реестре договоров. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре договоров в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их подписания обеими Сторонами.

10.5. Договор считается измененным с момента согласования изменений Сторонами.

10.6. Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям:

- письменное соглашение Сторон;

- решение суда;

- в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, законодательством в сфере закупок.

10.7. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10.8. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10.9. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком товара.

10.10. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и (или) настоящим договором.

10.11. Односторонний отказ Стороны от исполнения Договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

10.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 12 настоящего Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

10.13. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждений, либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: 1 (один) экземпляр Заказчику и 1 (один) экземпляр Поставщику, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3. В случае перемены Заказчика по Договору, права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны договорились применять условия, установленные Приложением № 4 к Договору.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.7. Неотъемлемой частью Договора являются:

- приложение № 1 – Спецификация поставляемого товара;

- приложение № 2 – Техническое задание;

- приложение № 3 – Форма заявки на поставку Товара.

- приложение № 4 – Налоговая оговорка.

11.8. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре договоров в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки № К▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от «____» _____________2025 г.

Спецификация поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору поставки № К▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от «____» _____________2025 г.

техническое задание

на поставку дерматологических средств индивидуальной защиты и смывающих средств

1. Общие положения и требования

1.1. Предметом договора является поставка дерматологических средств индивидуальной защиты и смывающих средств (далее – товар).

1.2. Товар должен быть поставлен на склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Станиславского, д. 2, в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08.00 до 16.00, обед с 12:00 до 13:00.

1.3. Товар по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

2. Требования к качеству и безопасности товара.

2.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям нормативных документов, применяемых к данному виду товара.

2.2. В день поставки товара Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификаты соответствия, (или декларации о соответствии, или иные документы, подтверждающие соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), счёт и первичные документы, указанные в п. 4.4 Договора, документы, указанные в п. 4 настоящего Технического задания. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара, товар будет считаться не поставленным.

2.3. Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности поставляемого товара – согласно гарантийному сроку, указанному заводом-изготовителем. В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания первичных документов, указанных в п. 4.4. договора.

2.4. Остаточный срок годности с момента подписания первичных документов должен составлять не менее 90% от общего срока годности, указанного производителем, после вскрытия упаковки – не менее 12 (двенадцати) месяцев.

2.5. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены при приёмке Товара либо в течение гарантийного срока.

Недостатки Товара, выявленные после приёмки Товара в пределах указанного срока, должны устраняться Поставщиком своими силами и за свой счет.

В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней осуществлять замену некачественного товара. Некачественный товар не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.

Поставщик должен гарантировать возможность безопасного использования Товара по назначению в течение указанного гарантийного срока.

2.6. Перечень документов, регламентирующих производство Товара: ТР ТС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 Мыло туалетное твёрдое. Общие технические условия; ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия; ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 Продукция косметическая пастообразная. Общие технические условия.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), без дефектов, не поврежденным, не должен быть деформирован и иметь другие недостатки, препятствующие его использованию в соответствии с его предназначением, должен свободно поставляться в Российскую Федерацию и быть разрешенным к применению в установленном порядке.

3. Транспортировка, упаковка и условия хранение.

3.1. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортного товара - международным стандартам упаковки.

3.2. Товар должен отгружаться в упаковке (таре), соответствующей характеру поставляемого товара, обеспечивающей при надлежащем обращении с грузом его сохранность при длительной транспортировке.

4. Технические характеристики.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору поставки № К▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от «____»_____________2025 г.

ФОРМА

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА №_____

к Договору № К▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот «__» _______20__ г.

Дата заполнения заявки «____» _____________20__г.

Организация Заказчик ____________________________________________________________________________

Тел.(факс) ______________________________________________________________________________________

Электронная почта _______________________________________________________________________________

Контактное лицо _________________________________________________________________________________

Адрес доставки __________________________________________________________________________________

Срок доставки ___________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Форма Заявки согласована Сторонами

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к договору поставки № К▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от «____» _____________ 2025г

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

1. ООО «АЛИРАНТА» (далее – Поставщик) на момент заключения и/или при исполнении договора (далее также – Договор, настоящий Договор) заключенного с МУП «Водоканал» г. Иркутска (далее – Заказчик), гарантирует (заверяет), что:

Поставщик является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию, а также иным, указанным в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки, требованиям;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

не совершает сделок (операций) основной целью которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной деятельности (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной деятельности выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

принимает исполнения обязательств по сделкам лишь от лиц, являющихся стороной договора, заключенного с Поставщиком и (или) лиц, которым обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия.

2. В соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) Стороны также договорились, что в случае, если по итогам налоговой проверки или иных мероприятий налогового контроля в отношении Заказчика налоговый орган:

2.1. установит получение Заказчиком необоснованной налоговой выгоды в связи с исполнением Договора и/или

2.2. признает неправомерным учет расходов Заказчика на приобретение товаров, работ, услуг или иных объектов гражданских прав по Договору и/или

2.3. признает неправомерным применение Заказчиком налоговых вычетов в отношении сумм НДС

в связи с тем, что Поставщик:

2.4. нарушал свои налоговые обязанности по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Заказчика по Договору, а равно по исчислению и перечислению в бюджет НДС и/или

2.5. при осуществлении своей деятельности допускал нарушение, указанных в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки, гарантий (заверений) (любой одной, нескольких или всех вместе)

(обстоятельства, перечисленные в пунктах 2.1 - 2.3, возникшие в связи с обстоятельствами, перечисленными в пунктах 2.4 - 2.5, 1 настоящей Налоговой оговорки – Эпизоды, связанные с Поставщиком, то Поставщик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного предложения Заказчика возместить последнему имущественные потери (далее также – Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой), определяемые как:

2.6. сумма доначисленного Заказчику налоговым органом своим решением (далее – Решение налогового органа) налога на прибыль организаций и/или НДС в связи с Эпизодами, связанными с Поставщиком (далее – Доначисленные налоги); плюс

2.7. сумма начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов (далее – Пени); плюс

2.8. штрафы, начисленные Заказчику за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов (далее – Штрафы).

3. Стороны, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ также договорились, что в случае предъявления Заказчику третьими лицами (для целей настоящего Договора) – лицами, приобретавшими у Заказчика товары результаты работ, (услуг), имущественные права, являющиеся объектом настоящего Договора, имущественных требований:

3.1. о возмещении убытков и/или имущественных потерь, исчисляемых как размер доначисленных по решению налогового органа, указанным третьим лицам либо их контрагентам, налогов и/или пеней и/или штрафов, а равно возникших в связи с отказом в возможности признания данными третьими лицами расходов для целей налогообложения прибыли или включения НДС в состав налоговых вычетов (далее – Имущественные потери, связанные с нарушением имущественных прав третьих лиц)

(обстоятельства, перечисленные в пункте 3, возникшие в связи с обстоятельствами, перечисленными в пункте 3.1 настоящей Налоговой оговорки – Эпизоды, связанные с третьими лицами – контрагентами Заказчика), то Поставщик обязан в течение 10 (десять) рабочих дней с даты письменного требования Заказчика возместить последнему Имущественные потери, связанные с нарушением имущественных прав третьих лиц.

4. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Стороны также предусмотрели, что в случае не реализации Поставщиком права, указанного в пункте 2.5 настоящей Налоговой оговорки, на возмещение Заказчику Имущественных потерь, связанных с налоговой проверкой, Заказчик вправе оспорить Решение налогового органа в установленном законом порядке и в этом случае Поставщик будет обязан возместить Заказчику имущественные потери, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного требования Заказчика об этом (с приложением копии Решения налогового органа и копии вступившего в силу судебного акта (-ов), принятого (-ых) по результатам оспаривания Заказчиком Решения налогового органа и подтверждающего предпринятые им усилия по оспариванию Решения налогового органа как минимум в части Эпизодов, связанных с Поставщиком), определяемые как:

4.1. такие Доначисленные налоги, Пени и Штрафы с учетом возможных корректировок в соответствии с вступившим в законную силу решением суда по делу (-ам), в рамках которого (-ых) Заказчик предпринял добросовестные усилия по оспариванию Решения налогового органа, а также

4.2. судебные расходы Заказчика в связи с оспариванием Решения налогового органа в полном размере.

5. Поставщик признает и соглашается, что Заказчик вправе по своему усмотрению уплатить в бюджет Доначисленные налоги, Пени и Штрафы в соответствии с Решением налогового органа до вступления в силу решения суда по делу, в рамках которого Заказчик оспаривает Решение налогового органа, содержащее Эпизоды, связанные с Поставщиком. Поставщик не вправе ссылаться на данное обстоятельство как на условие, способствовавшее возникновению или увеличению имущественных потерь у Заказчика и в обоснование своего отказа или задержки возмещать Заказчику Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой.

6. В случае если Поставщик возместит Заказчику Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой, а Заказчик впоследствии продолжит оспаривание Решения налогового органа в части Эпизодов, связанных с Поставщиком, и вернет из бюджета полностью или частично Доначисленные налоги, Пени и/или Штрафы (далее – Возвращенные суммы), то Заказчик обязуется уведомить Поставщика об этом не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического получения Возвращенных сумм и уплатить ему Возвращенные суммы в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного требования Поставщика об этом.

7. Поставщик обязан предпринять максимальные усилия для содействия Заказчику в предотвращении доначисления налогов, штрафов и пеней по Эпизодам, связанным с Поставщиком, а также в досудебном и судебном обжаловании Решения налогового органа в части Эпизодов, связанных с Поставщиком, в частности, представлять Заказчику доказательства и пояснения, опровергающие нарушение гарантий, указанных в п. 1 настоящей Налоговой оговорки, либо иных признаков недобросовестности, а также содействовать Заказчику в сборе таких доказательств в ходе досудебного и судебного обжалования Эпизодов, связанных с Поставщиком, обеспечивать, где необходимо, явку своих свидетелей-сотрудников для дачи показаний налоговому органу, суду и прочее.

8. Поставщик также подтверждает, что гарантии (заверения) достоверности обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки, являются, в том числе заверениями об обстоятельствах, имеющими значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (статья 431.2 ГК РФ), при нарушении которых Поставщик обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

- Посмотреть таблицу с данными