Тендер - Поставка чистящих, моющих средств: сода кальцинированная; мыло туалетное твердое; средство для мытья посуды; средство моющее для стекол и зеркал; средства моющие для туалетов и ванных комнат; порошок чистящий; порошок стиральный; средства отбеливающие для стирки №316799164

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

5_-_Дополнительно._Реквизиты_для_ОИКxx - Посмотреть таблицу с данными222_ОС_-_3_-_Описание_объекта_закупкиxx

Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

№ 222/ОС

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными222_ОС_-_4_-_Требования_к_заявке,_Инструкцияxx

Приложение № 4

к извещению об осуществлении закупки

№ 222/ОС

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

1. Требования к содержанию, составу заявки

Заявка на участие в закупке (далее - заявка) должна содержать информацию и документы, предусмотренные ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе):

1.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

1.2. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;

(При проведении настоящего аукциона в электронной форме предоставление документов по данному пункту не требуется).

1.3. Декларация о соответствии участника закупки следующим требованиям:

а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

г) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

ж) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

- физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

- руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

- единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящего подпункта является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

з) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

и) участник закупки не является иностранным агентом;

к) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе:

в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

1.4. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

1.5. Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

1.6. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

1.7. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);

(При проведении настоящего аукциона в электронной форме предоставление документов по данному подпункту не требуется).

1.8. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона о контрактной системе. В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:

- По ограничениям закупок товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875):

информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара, являются:

- для подтверждения происхождения товаров, указанных в приложении N 2 к Постановление № 1875, из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" (далее - реестр российской промышленной продукции), и справка, подтверждающая наличие специального инвестиционного контракта и предусмотренная пунктом 1(1) постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции", или номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции", включая значение, определенное для целей осуществления закупок (если постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" в отношении такого товара определено значение для целей осуществления закупок);

- для подтверждения происхождения товаров, указанных в приложении N 2 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

До внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение страны происхождения товаров, указанных в приложениях N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьк Постановлению № 1875, путем предоставления информации из евразийского реестра промышленных товаров, документом, подтверждающим происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров.

1.9. Заявка также может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

1.10. Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

2.1. В составе заявки Участник закупки предоставляет информацию и документы, указанные в пунктах 1.1. - 1.9. настоящего Приложения.

2.1.1. Предоставление документов и информации по пунктам 1.5, 1.6. настоящего Приложения производится Участником закупки согласно Описанию объекта закупки настоящего извещения об осуществлении закупки (далее - Извещения). Участник закупки должен отдельно по каждому пункту Описания объекта закупки указать в заявке:

- товарный знак (при наличии у товара товарного знака*);

* В структурированной форме заявки в поле «Товарный знак» указываются только сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатентом), а также зарегистрированных в соответствии с международным договором Российской Федерации товарных знаках, размещенные на сайте https://new.fips.ru/registers-web/ и информационном сервисе поиска товарных знаков Роспатента https://searchplatform.rospatent.gov.ru/trademarks.

Допускается в поле «Товарный знак» указывать следующую запись: «Номер государственной регистрации: ХХХХХ», где ХХХХХ – номер, под которым товарный знак зарегистрирован Роспатентом, в том числе, рекомендуется указывать такую запись в случае если товарный знак имеет только изобразительное обозначение или словесное обозначение, не имеющее явной и конкретной текстовой записи.

Не рекомендуется заполнение поля «Товарный знак» наименованиями производителя товара, наименованиями модели товара и другими сведениями, не относящимися к товарным знакам.

В случае отсутствия у товара товарного знака, Участник закупки при заполнении структурированной формы заявки поле для заполнения «Товарный знак» оставляет не заполненным (пустым).

Заполнение поля «Товарный знак» сведениями, не относящимися к товарным знакам, может расцениваться Комиссией как выявление недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке в соответствии с п. 8 ч. 12 ст. 48 Закона о контрактной системе;

- наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира (страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными положениями Таможенного кодекса Таможенного союза. Если Участником закупки предлагается товар разных производителей (в случае их указания Участником закупки) и (или) товар с разными странами его происхождения и (или) товар под различными товарными знаками (в случае их наличия) в отношении одного наименования товара (в отношении одной позиции), Участнику закупки рекомендуется конкретно указать в своей заявке какое количество товара в отношении одного наименования товара (в отношении одной позиции) предлагается Участником закупки той или иной страны происхождения товара (в том числе производителя, товарного знака [в случае их наличия]), т.е. в каких долях предлагается поставка таких товаров);

- характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в Описании объекта закупки.

Описание в заявке Участником закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) и качественных характеристик товара путем указания неконкретных либо противоречащих друг другу характеристик товара, в том числе добавление в заявке слов «или эквивалент», указание диапазона (интервала) значений вместо конкретного значения, расценивается комиссией как несоответствие заявки требованиям извещения (не позволяет определить соответствие предлагаемого товара потребностям Заказчика) и влечет отклонение заявки.

При описании показателей предлагаемого для поставки товара Участник закупки должен в полном объеме указать все характеристики товара, по которым Заказчиком установлены те или иные значения в Описании объекта закупки настоящего извещения. Участник закупки должен указывать значения характеристик товара в тех единицах измерения, в которых требования к данным показателям установлены Заказчиком в Описании объекта закупки.

2.1.2. Участник закупки вправе не указывать количество товара, предлагаемого к поставке. Неуказание Участником закупки количества товара либо указание количества, несоответствующего количеству, установленному Заказчиком в извещении, не влечет отклонения заявки. В этом случае, при направлении проекта контракта такому Участнику закупки, признанному победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчиком указывается количество товара, установленное в извещении.

2.1.3. Участнику закупки следует учесть при описании характеристик и показателей товаров, предлагаемых к поставке, следующие требования:

а) если в отношении характеристик товара установлен пункт инструкции по заполнению характеристик в заявке «Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики» и установлено значение, обозначенное предлогом «от» или наречием «не ниже», «не меньше», или «не менее», или знаком «≥ Х», то Участник закупки указывает конкретное значение, которое должно быть больше или равно значению, установленному в Описании объекта закупки;

б) если в отношении характеристик товара установлен пункт инструкции по заполнению характеристик в заявке «Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики» и установлено значение, обозначенное предлогом «до» или наречием «не выше», «не более», или «не больше», или знаком «≤ Х», то Участник закупки указывает конкретное значение, которое должно быть меньше или равно значению, установленному в Описании объекта закупки;

в) если в отношении характеристик товара установлен пункт инструкции по заполнению характеристик в заявке «Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики» и установлено значение, обозначенное знаком «>Х», то Участник закупки указывает конкретное значение, которое должно быть больше значения, установленного в Описании объекта закупки (т.е. минимальным значением данного показателя является значение больше указанного, не включая самого указанного значения (не равно значению Х));

г) если в отношении характеристик товара установлен пункт инструкции по заполнению характеристик в заявке «Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики» и установлено значение, обозначенное знаком «

д) если в отношении характеристик товара установлен пункт инструкции по заполнению характеристик в заявке «Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики» и установлено диапазонное значение, обозначенное словами «от Х до У» или «не хуже Х-Y», то Участник закупки указывает конкретные значения в виде диапазона шире, включающего значения Х и У, либо соответствующим таким значениям, установленным в Описании объекта закупки;

е) если в отношении характеристик товара установлен пункт инструкции по заполнению характеристик в заявке «Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики» и установлено значение, обозначенное словами «не менее Х и не более У» или «не менее Х, но не более У», то Участник закупки указывает одно конкретное значение в пределах установленного в Описании объекта закупки отрезка Х и У;

ж) если в отношении характеристик товара установлен пункт инструкции по заполнению характеристик в заявке «Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики», и установлено значение, обозначенное знаками «≥ Х и ≤ У», или «> Х и ≤ У», или «≥ Х и Х и », «≤», «

з) если в отношении характеристик товара установлен пункт инструкции по заполнению характеристик в заявке «Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики» и установлено значение, обозначенное знаками «≥ Х и ≤ У», или «> Х и ≤ У», или «≥ Х и Х и », «≤», «

и) если в отношении характеристик товара установлен пункт инструкции по заполнению характеристик в заявке «Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики» и установлены два значения, разделенные знаком «x», обозначенные словом «не хуже Y х Z», то Участник закупки указывает два конкретных значения Y и Z, разделенные знаком «x», которые должны быть больше или равны соответствующим значениям Y и Z, стоящим перед и после знака «х», установленным в Описании объекта закупки;

к) если в отношении характеристик товара установлен пункт инструкции по заполнению характеристик в заявке «Значение характеристики не может изменяться участником закупки» и если значение, установленное Заказчиком в отношении характеристики товара, не сопровождается предлогом «от» или наречиями «не ниже», «не меньше», «не менее», предлогом «до» или наречиями «не выше», «не более», «не больше», «от Х до У» или «не хуже Х-Y», словами «не менее Х и не более У» или «не менее Х, но не более У», знаками «≥ Х», «≤ Х», «>Х», « Х и ≤ У», «≥ Х и Х и

Все характеристики и показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям, указанные в Описании объекта закупки настоящего извещения обязательны для указания Участником закупки в заявке и неуказание таких характеристик товара расценивается комиссией как несоответствие заявки требованиям извещения и влечет отклонение заявки на участие в закупке.

наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии у товара товарного знака), а также характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки, формируются участником закупки в отношении объекта закупки

с использованием электронной площадки.

2.2. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

2.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Законом о контрактной системе срока подачи заявок на участие в закупке.

2.4. В случае наличия противоречий между сведениями, сформированными (указанными) Участником закупки в структурированной форме заявки с использованием электронной площадки, и информацией и документами, направляемыми Участником закупки в форме электронных документов или образов бумажных документов, т.е. информацией содержащейся в прикреплённых к заявке Участником закупки файлах, такие противоречия могут расцениваться комиссией как несоответствие заявки требованиям извещения (т.е. не позволяют определить соответствие предлагаемого товара потребностям Заказчика) и(или) предоставление противоречащих друг другу сведений и влечет отклонение заявки, за исключением случая, установленного п. 2.1.2. настоящей Инструкции по заполнению заявки на участие в закупке.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 31.10.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000207

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Свердловская, г.о. город Лесной, г Лесной,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, закрытое административно-территориальное образование городской округ «Город Лесной», около контрольно-пропускного пункта (КПП) № 1 (Центральная вахта) или КПП № 8 (не далее 100 метров от указанных КПП, со стороны г. Нижняя Тура или пос. Таежный соответственно), в рабочие дни Заказчика - с 08 часов до 16 часов (перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) местного времени (оформление временного пропуска на территорию ЗАТО г. Лесной не требуется). Указанный в извещении и контракте срок исполнения контракта (дата окончания исполнения контракта) определен с учетом положений ст. 94 Закона № 44-ФЗ и письма Минфина России от 12.05.2022 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/43394. При этом, указанный срок отличен от срока исполнения обязательств по контракту Поставщиком (срока поставки). Срок поставки товара установлен в п. 2.1. проекта Контракта.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.50 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в порядке, с соблюдением требований, предусмотренных ст. 96 Закона о контрактной системе. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей ст. 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае изменения срока исполнения обязательств по контракту в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 222 ОС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОбоснование НМЦК

Проект контракта

1 222 ОС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПроект контракта

Описание объекта закупки

1 222 ОС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОписание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 222 ОС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьТребования к заявке, Инструкция

Дополнительная информация и документы

1 5 - Дополнительно. Реквизиты для ОИК

222_ОС_-_2_-_Проект_контрактаxx

Приложение № 2

к извещению об осуществлении закупки

№ 222/ОС

Проект контракта

Контракт № 222/ОС/Т

на поставку чистящих, моющих средств: сода кальцинированная; мыло туалетное твердое; средство для мытья посуды; средство моющее для стекол и зеркал; средства моющие для туалетов и ванных комнат; порошок чистящий; порошок стиральный; средства отбеливающие для стирки

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Мишукова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, по результатам проведения электронного аукциона (Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № _____ от _____________ г.) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

Поставщик обязуется осуществить поставку чистящих, моющих средств: сода кальцинированная; мыло туалетное твердое; средство для мытья посуды; средство моющее для стекол и зеркал; средства моющие для туалетов и ванных комнат; порошок чистящий; порошок стиральный; средства отбеливающие для стирки (далее – товар) Заказчику, в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта, в сроки, количестве, ассортименте, по ценам, с функциональными и качественными характеристиками товара, указанным в Спецификации (Таблица № 1), с документами, которые передаются при поставке товара (Таблица № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

Порядок, сроки, условия поставки

Сроки и объемы поставки товара: поставка осуществляется в соответствии с Графиком поставки товара (Таблица № 3 Приложения № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. Досрочная поставка может производиться Поставщиком только с согласия Заказчика.

Место и время передачи Товара от Поставщика Заказчику:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, закрытое административно-территориальное образование городской округ «Город Лесной», около контрольно-пропускного пункта (КПП) № 1 (Центральная вахта) или КПП № 8 (не далее 100 метров от указанных КПП, со стороны г. Нижняя Тура или пос. Таежный соответственно), в рабочие дни Заказчика - с 08 часов до 16 часов (перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) местного времени (оформление временного пропуска на территорию ЗАТО г. Лесной не требуется).

Поставка Товара с нарушением срока, предусмотренного настоящим контрактом, без документов, предусмотренных перечнем, установленным настоящим контрактом (Таблица № 2), несоответствующего по качеству, количеству, комплектности, ассортименту, остаточному сроку годности (хранения), гарантийному сроку, маркировке, установленным настоящим контрактом, условиям его транспортировки, установленным производителем либо нормативными актами, расфасовке, форме выпуска и другим функциональным и качественным характеристикам Товара, указанным в настоящем контракте, поставка Товара с ценой, указанной в представленных Поставщиком товаросопроводительных платежных документах (счете, накладной, счет-фактуре, ином документе), несоответствующей цене, указанной в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту), признается сторонами ненадлежащей при наличии любого из указанных условий.

Товар должен сопровождаться документами, установленными настоящим контрактом (Таблица № 2) и производителем такого Товара.

Поставщик обязуется своими силами произвести перегрузку товара из своего автотранспорта и загрузку товара в автотранспорт или на склад Заказчика (в зависимости от места передачи товара). В случае, если Поставщик фактически не обеспечил такую перегрузку, последний обязуется возместить затраты Заказчика на перегрузку Товара в течение десяти дней с момента получения от Заказчика требования об этом и представления документов, подтверждающих такие затраты. То же правило применяется в отношении товара, перегрузка которого невозможна без привлечения специализированной техники.

Товар от Поставщика может быть передан по указанию Заказчика на основании доверенности третьему лицу (Получателю). В этом случае Получатель осуществляет приемку товара.

Весь поставляемый товар должен соответствовать указанной расфасовке, количеству, форме выпуска и другим, функциональным и качественным характеристикам, указанным в Таблице № 1 Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Тара, внутренняя и (или) внешняя упаковка должны соответствовать требованиям производителя (в случае отсутствия таких требований упаковка или тара не должна иметь явных повреждений), обеспечивать сохранность Товара от атмосферных явлений, предохранять от повреждений при транспортировке и хранении, транспортировка Товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима (если он установлен производителем в отношении Товара).

Минимальный срок годности товара со дня поставки Заказчику - 10 месяцев.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3.

В отношении товара с порядковым номером позиции 8 Спецификации Приложения № 1 к контракту - поставляемый товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2.

В отношении товаров с порядковыми номерами позиции 1,3,4,5,6,7 Спецификации Приложения № 1 к контракту - поставляемый товар по степени воздействия на организм человека вредных веществ относятся к 4 классу опасности «Малоопасные вещества» согласно ГОСТ 12.1.007-76.

На каждой тарной и внутренней упаковке должна быть соответствующая маркировка. Упаковка товара должна содержать информацию о его производителе, фасовке, сроке годности.

Порядок приемки товара

Поставщик в течение 10 рабочих дней со дня фактической передачи товара Заказчику, но не ранее дня фактической передачи товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке, который может включать в том числе иные документы. Приемка поставленного товара в части соответствия его количества, качества, комплектности требованиям и срокам, установленным настоящим контрактом, осуществляется на основании размещенного Поставщиком документа о приемке.

В течение 20 рабочих дней, с момента получения документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчик проводит экспертизу, предусмотренную п. 3.4. настоящего контракта, подписывает и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует, подписывает и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. Указанный в настоящем пункте отказ признается Сторонами в том числе досудебной претензией, а законные требования, указанные в нем, являются обязательными для исполнения Поставщиком.

Размещение в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком свидетельствует о соответствии поставленного товара требования и условиям настоящего контракта, а дата размещения такого документа считается датой приемки поставленного товара.

Поставка товара осуществляется в место передачи товара, указанное в п. 2.2. настоящего контракта. Заказчик вправе не принимать товар, поставленный Поставщиком в иное место.

Подписание Заказчиком отгрузочных документов (товарной накладной, товарно-транспортной накладной, универсального передаточного документа, иного документа) не свидетельствует о фактическом соответствии поставленного товара товару, указанному в отгрузочных документах, а также требованиям, установленным настоящим контрактом. Подписание Заказчиком отгрузочных документов свидетельствует только о фактической передаче Товара.

Для проверки поставленного товара в части его соответствия условиям настоящего контракта, Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению привлекаются эксперты, экспертные организации по основаниям, предусмотренным ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае, если товар соответствует требованиям и условиям настоящего контракта, эксперт оформляет заключение о соответствии поставленного товара.

В случае, если настоящим контрактом предусмотрен ввод в эксплуатацию, монтаж, наладка товара и (или) проведение инструктажа специалистов Заказчика документом о приемке является акт ввода в эксплуатацию оборудования, монтажа, наладки и (или) проведения инструктажа специалистов.

Если поставка товара осуществляется партиями с указанием конкретного количества товара в графике поставки, Заказчик вправе не принимать излишки товара. В таком случае Заказчиком могут быть применены общие правила о приемке.

Если поставка товара осуществляется партиями с указанием конкретного количества товара в графике поставки, Заказчик вправе не отказывать в приемке и принять излишки товара в счет последующей поставки в случае, если окончание срока годности (хранения) товара, установленного настоящим контрактом, будет не менее срока, исчисленного от крайней даты последующей поставки. В таком случае за Заказчиком сохраняется право оплаты излишек товара в течение срока, установленного настоящим контрактом для оплаты, исчисленного с крайней даты последующей поставки (поставки, к которой отнесены излишки).

Товар, до принятия решения Поставщиком или Заказчиком в отношении судьбы не принятого, но переданного Заказчику товара, остается у Заказчика на условиях ответственного хранения.

Допоставка, возврат излишек товара производится силами и за счет Поставщика в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от приемки товара по количеству и (или) комплектности от Заказчика.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда товар передан Заказчику.

Качество Товара

Товар должен соответствовать требованиям, установленным для данного вида товаров на территории Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, эксплуатации, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в том числе без сколов, трещин, царапин и других механических повреждений).

В случаях поставки товара ненадлежащего качества стороны руководствуются настоящим контрактом и действующим законодательством.

Если на товар установлен срок годности (хранения) и (или) гарантийный срок, требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Заказчиком к Поставщику в пределах этого срока.

Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности (хранения), требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Заказчиком к Поставщику в пределах двух лет со дня передачи Товара Заказчику.

Цена контракта и порядок расчетов

Цена контракта _______________________ руб. __ коп., включая НДС/НДС не облагается (указывается в зависимости от налогообложения).

Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом. Цена включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Денежные средства перечисляются Заказчиком на расчетный счет Поставщика по факту надлежащего исполнения Поставщиком своей обязанности по поставке товара, в течение 7 рабочих дней с даты приемки поставленного товара, при наличии документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Источник финансирования – средства бюджетных учреждений.

Ответственность сторон, обеспечение исполнения контракта и порядок возврата такого обеспечения

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Либо*

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

* Проект заключаемого контракта будет содержать одно из указанных условий, в зависимости от результатов проведенной закупки.

• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) - ____ руб. ____ коп., определенном в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
• Неустойку (штраф, пени), предусмотренную настоящим контрактом, Поставщик обязуется оплатить в течение десяти рабочих дней с момента получения от Заказчика требования об уплате неустойки (штрафа, пени). По заявлению Поставщика, а также в случае невыполнения Поставщиком требования Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе удовлетворить свои требования о взыскании такой неустойки (штрафа, пени) за счет обеспечения исполнения контракта.
• В случае, когда размер обеспечения исполнения контракта не покрывает размер требований Заказчика в объеме, какой он имел к моменту удовлетворения за счет такого обеспечения, в частности возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения контракта, неустойку (штраф, пени), установленную настоящим контрактом, а также понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств Поставщиком, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом разницы между размером обеспечения исполнения контракта и размером таких требований Заказчика. Об удовлетворении своих требований за счет внесенных Поставщиком денежных средств на счет Заказчика, Заказчик обязан в письменной форме уведомить Поставщика. По заявлению Поставщика Заказчик также вправе произвести оплату по контракту за вычетом размера предъявленных требований об оплате неустойки (штрафа, пени).
• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
• За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается - ____ руб. ____ коп., определенном в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
• Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
• Поставщик при заключении настоящего контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 10 % от цены настоящего контракта (от цены контракта, по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключается контракт). В случае если предложенная Поставщиком цена контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1] . Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Порядок предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта установлен в статье 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае предоставления таким Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
• Если Поставщиком по настоящему контракту является казенное учреждение, обеспечение исполнения контракта таким Поставщиком не предоставляется.
• Заказчик обязан вернуть денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, Поставщику в течение 15 дней с момента надлежащего и полного исполнения Поставщиком всех обязательств по контракту, либо с момента расторжения контракта.

При этом, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту и неуплаты предъявленной неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе вернуть денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, за вычетом сумм, за счет которых Заказчик вправе удовлетворить свои требования в объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения контракта, неустойку (штраф, пени), установленную настоящим контрактом, а также понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств Поставщиком. Об удовлетворении своих требований за счет внесенных Поставщиком денежных средств на счет Заказчика, Заказчик обязан в письменной форме уведомить Поставщика.

• По заявлению Поставщика Заказчик обязуется возвратить часть этих средств не позднее 15 дней с даты подписания промежуточного документа о приемке товара, при этом должны быть соблюдены условия, предусмотренные ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае уменьшения размера обеспечения исполнения обязательств по контракту).
• Поставщик в ходе исполнения контракта вправе изменить способ обеспечения его исполнения и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного новое обеспечение. Его размер может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» либо подлежит уменьшению в соответствии с ч. 7.1. ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
• Предусмотренное п. 6.19. и 6.22. настоящего контракта, уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком.
• Заказчик обязуется возвратить денежные средства не позднее 15 дней с даты предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае изменения способа обеспечения его исполнения).
• В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта была применена Поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
• Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта была применена Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляется Заказчиком по банковским реквизитам, указанным в контракте (либо в заявлении Поставщика о возврате).

Срок действия контракта

Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых по настоящему Контракту.

Сроки исполнения Контракта:

Дата начала исполнения контракта: с 02.03.2026 г.;

Срок исполнения контракта: по 30.10.2026 г.

Указанный в настоящем контракте срок исполнения контракта (дата окончания исполнения контракта) определен с учетом положений ст. 94 Закона № 44-ФЗ и письма Минфина России от 12.05.2022 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/43394. При этом, указанный срок отличен от срока исполнения обязательств по контракту Поставщиком (срока поставки). Срок поставки товара установлен в 2.1. Контракта.

• Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заключительные положения

Стороны договариваются, что документы, направленные факсимильной связью или по электронной почте имеют юридическую силу оригинала до получения стороной оригинала такого документа, при этом такие оригиналы должны быть направлены другой Стороне не позднее 10 (десяти) дней с момента их передачи указанными средствами связи.

В случае, если оплата товаров, работ, услуг по настоящему контракту осуществляется за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, допускаются изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг по настоящему контракту в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

При исполнении настоящего контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. При исполнении контракта замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено ограничение, если контракт предусматривает поставку товара российского происхождения, не допускается.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

- если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
• Срок рассмотрения претензии (актов) или предложения по исполнению настоящего контракта составляет десять дней. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта осуществляется с использованием единой информационной системы.
• В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Поставщик обязуется сообщить об этом Заказчику в письменном виде. Заказчик не несет ответственности за неблагоприятные последствия, вызванные несвоевременным уведомлением Заказчика об изменении юридических адресов и банковских реквизитов.
• В случае, когда имеется официальное уведомление уполномоченного на осуществление контроля за оборотом товара на территории РФ органа (органа государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией), и (или) производителя, и (или) его уполномоченного представителя о том, что обращение товара приостановлено, либо товар изъят из обращения, либо товар отозван, и если при этом срок службы (срок годности) такого поставленного Поставщиком товара по контракту не истек, Поставщик обязан своими силами и за свой счет по требованию Заказчика заменить такой товар на эквивалентный или вернуть уплаченные за него денежные средства в течение 20 рабочих дней со дня получения такого требования.
• Все изменения контракта должны быть оформлены дополнительными соглашениями к контракту.
• Банковское сопровождение контракта не осуществляется.
• Стороны обязуются проводить сверку взаиморасчетов в 30-дневный срок со дня окончания исполнения обязательств по настоящему Контракту либо в срок не позднее 15 января года следующего за отчетным годом. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) направляет в адрес Заказчика акт сверки взаиморасчетов на бумажном носителе либо в электронном виде по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. В случае направления Заказчиком и неподписания Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) направленного Заказчиком акта сверки либо отсутствия возражений и (или) иного ответа в 10-дневный срок со дня его получения, акт сверки считается согласованным Сторонами по умолчанию.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту № 222/ОС/Т от «___»__________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Таблица № 1. Цена товара, функциональные и качественные характеристики товара (Описание объекта закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

* Указывается ставка НДС в % - 20, 10, 0 или Без НДС (не подлежит налогообложению [освобождается от налогообложения])

(…дополняется в соответствии с заявкой победителя)

Таблица № 2. Документы, которые передаются Поставщиком при поставке товара

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица № 3. График поставки товара

- Посмотреть таблицу с данными

* Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта Участником закупки, с которым заключается настоящий контракт.

- Посмотреть таблицу с данными

Положение статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не распространяется на процедуру заключения контракта, если такой контракт заключается по итогам проведения электронного запроса котировок. ↑

Либо документы о качестве товара в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии", выданные (принятые) до дня вступления в силу Постановления N 2425. Такие документы считаются действительными до окончания срока, установленного в них в течение срока годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не позднее 1 сентября 2025 г. ↑

222_ОС_-_1_-_Обоснование_НМЦК

Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

№ 222/ОС

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на поставку чистящих, моющих средств: сода кальцинированная; мыло туалетное твердое; средство для мытья посуды; средство моющее для стекол и зеркал; средства моющие для туалетов и ванных комнат; порошок чистящий; порошок стиральный; средства отбеливающие для стирки

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), установленный Приказом Минздрава России от 15.05.2020 г. N 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий» [далее - Приказ] (в соответствии с ч. 22 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Расчет НМЦК

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора установлена Заказчиком в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,50 рублей на основании наименьшего ценового значения за единицу товара, используемого в расчете, и исходя из возможностей финансового обеспечения исполнения договора Заказчиком.

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: Все ценовые значения указаны в рублях.