Тендер - Поставка чистящих и моющих средств №286432692

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть92 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Республика Башкортостан
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.12.2024 по 19.12.2024Место предоставления документации:ООО «РЭСТ» https://r-est.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:11.12.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):19.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:453562, РБ, Белорецкий район, с.Ассы, ул. Больничная 1Дата подведения итогов:20.12.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. обоснование_НМЦД_моющие_средства_2_1_(2) - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_ЗК_моющие_(2)xx - Посмотреть таблицу с данными

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 2 к извещению

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА/РАБОТЫ/УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ»

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 3 к извещению

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____________(ПРОЕКТ)

с. Ассы «_____»________ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Ассы» (сокращенное наименование – ООО Санаторий «Ассы»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола _________ от «___» ______ _____ г. № _______, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить Заказчику ______________(далее – Товар) на условиях, предусмотренных Договором, при этом ассортимент Товара, цена Товара (единицы Товара), наименование и количество поставляемого Товара, а также описание и характеристики Товара определены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), которая является неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Поставщик также обязуется предоставить следующие сопутствующие услуги, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие услуги):

- услуги по доставке Товара Заказчику по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Договора;

- услуги по разгрузке Товара в месте поставки.

1.3. Отгрузка товара производится силами Поставщика за его счет в месте нахождения Заказчика по адресу: ООО Санаторий «Ассы», Российская федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Ассы, ул. Больничная, 1.

1.4. Поставщик гарантирует, что на дату поставки Товар принадлежит ему на законных основаниях, не состоит под арестом, не находится в залоге, не является предметом обязательств перед третьими лицами и не обременен иным образом,а в случае поставки товара импортного производства он должен быть растаможен.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Стоимость единицы Товара и общая стоимость Товара (Цена Договора) согласованы Сторонами в Спецификации(Приложение № 1 к Договору).

Стоимость Товара (Цена Договора) составляет _________ (___________) рублей, в том числе НДС __________/ НДС не облагается.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы и издержки Поставщика, связанные с исполнением Договора (в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов), сопутствующие услуги, а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Неучтенные затраты Поставщика по настоящему Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчика.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных условиями настоящего Договора и действующим законодательством.

2.4. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в безналичном порядке в срок течении 30 (тридцати) календарных дней путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, указанный в разделе 11 Договора со дня поставки Товара, и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счета/счета-фактуры и/или товарной (товарно-транспортной) накладной/акта приема-передачи Товара, а также при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

Ссылка на номер и дату Договора в указанных документах (сопроводительные документы на Товар, счет на оплату) обязательна.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе произвести оплату за вычетом неустоек (пеней, штрафов), начисленных Поставщику в соответствии с условиями Договора.

• Заказчик вправе приостановить проведение расчетов по Договору, если в ходе приемки Товара по качеству в соответствии с пункте 3.5 Договора будут обнаружены отступления от условий Договора или иные недостатки (дефекты) Товара. В указанных случаях расчет может производиться после устранения Поставщиком всех недостатков (дефектов) либо после привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков (дефектов) с возмещением расходов на их устранение за счет Поставщика, если Поставщиком недостатки (дефекты) не будут устранены в установленный для этого срок.
• Возможно уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного/лицевого счета Заказчика в банке. Валюта расчетов по Договору – российский рубль. Источник финансирования: собственные средства.

ПОРЯДОК, СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара осуществляется отдельными партиями (всего объема товара) посредством принятия Поставщиком заявки Заказчика к исполнению. Общий срок поставки Товара составляет: с 01.01.2025 года до 30.06.2025 года.

Заказчик не обязан обеспечивать выборку всего объема Товара (подачу заявок) на общую максимальную стоимость Товара по Договору. Соответственно, Заказчик не несёт никакой ответственности за выборку объема Товара (подачу заявок) на сумму меньше, чем общая максимальная стоимость Товара по Договору.

3.2. Заявка Заказчика должна содержать сведения о наименовании, количестве, ассортименте товара.

Заявка Заказчика доводится до сведения Поставщика посредством факсимильной связи и (или) электронной связи, указанных в разделе 11 Договора.

3.3. Товар, согласованный Сторонами по наименованию, количеству, ассортименту, должен быть доставлен и передан Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днем поступления заявки Заказчика, с учетом режима работы Заказчика по адресу: ООО Санаторий «Ассы», Российская федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Ассы, ул. Больничная, 1 (кабинет, помещение) с понедельника по пятницу с 09:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов местного времени Заказчика.

Сопутствующие услуги выполняются в общие сроки, установленные для поставки Товара.

Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Заявки письменно подтвердить возможность ее выполнения или отказаться от выполнения Заявки.

Отсутствие в течение оговоренного выше срока Заявки считается – отказом от исполнения Договора и является существенным нарушением условий Договора, с возможным последующим применением пункта 5.2 Договора.

Моментом получения Заявки на электронный адрес ее получателя, является получение отправителем Заявки на электронный адрес уведомления о доставке электронного письма с вложенной Заявкой получателю.

Заявки, передаваемые посредством факсимильной или электронной связи, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.

3.4. Доставка Товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Заказчика осуществляются силами Поставщика.

3.5. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара (всего объема товара) Заказчику и подписания Сторонами сопроводительных документов на Товар (товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа УПД). С даты поставки Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара (всего объема товара) Заказчику.

3.6. Одновременно с поставленным Товаром и сопроводительными документами (товарная накладная ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ УПД) Поставщик передает Заказчику иные документы в виде оригиналов или (по требованию Заказчика) нотариально заверенных копий с переводом на русский язык:

3.6.1. Сертификат соответствия или декларацию о соответствии (если применимо);

3.6.2. Документы, подтверждающие страну происхождения Товара (декларацию о происхождении Товара/сертификат о происхождении Товара);

3.6.3. Таможенную декларацию (копия) (при необходимости);

3.6.4. Прочие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации к поставке товаров данного вида.

В целях оперативной проверки и согласования объемов поставленного Товара, копии всех перечисленных документов могут быть направлены Поставщиком Заказчику при помощи средств электронной связи по адресам, указанным в разделе 11 Договора.

3.7. Заказчик на месте поставки осуществляет приемку и проверку Товара на соответствие Спецификации (Приложение №1 к Договору), а также по количеству, наличию и правильности оформления сопроводительных документов, наличию или отсутствию внешних повреждений Товара и целостности упаковки. Прием Товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии техническим характеристикам, изложенным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а также при соблюдении всех условий настоящего Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Заказчик вправе отказать Поставщику в приеме товара или его части в момент поставки в том случае, если:

- товар доставлен вне срока, указанного в пункте 3.3 настоящего Договора;

- товарно-сопроводительные документы не оформлены;

- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме;

- товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;

- поставка товаров осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;

- нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука, характерного для боя товара и др.);

- остаточный срок годности (гарантийный срок) на момент поставки товара менее срока годности (гарантийного срока), установленного в пункте 4.5 Договора.

• Нарушение Поставщиком срока поставки Товара, указанного в пункте 3.3 Договора, является существенным нарушением Договора. В таком случае Заказчик будет вправе отказаться от исполнения Договора, и/или потребовать от Поставщика возмещения убытков и/или уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.
• Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). При наличии заключения экспертизы, подтверждающего ненадлежащее качество Товара, в том числе недостоверность сведений о стране происхождения Товара, Поставщик обязуется возместить Заказчику расходы на проведение экспертизы в срок, указанный в соответствующем требовании Заказчика, и заменить Товар ненадлежащего качества.

3.10. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную/акт приема-передачи Товара и/или счет/счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

3.11. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения. Заказчик направляет/передает Поставщику уведомление о вызове для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках в течение 2-х рабочих дней со дня обнаружения недостатков. Поставщик обязан явиться для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках в течение 2-х дней со дня получения уведомления направленным любым способом, указанным в пункте 10.6 настоящего договора.

3.12. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения акта, указанного в пункте 3.11 Договора. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

3.13. В случае если Поставщик не явится для подписания акта о выявленных недостатках в назначенный срок, если Поставщик откажется подписывать такой акт, то Заказчик составляет акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке и в этом случае такой акт считается согласованным Поставщиком. Копия такого акта с требованием устранить недостатки Поставщиком направляется/передается Поставщику.

3.14. Если Поставщик в срок, указанный в Акте о недостатках, не устранит недостатки, Заказчик будет вправе отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление недостатков третьему лицу за счет Поставщика, а также потребовать от Поставщика возмещения убытков в полном объеме.

3.15. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

3.16. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.5 Договора.

3.17. Каждую передачу товара Заказчику в связи с поставкой, допоставкой, заменой товара на товар надлежащего качества, вывоза не качественного Товара сопровождается товарной накладной. Уполномоченное лицо Поставщика должно иметь доверенность на получение товара от Заказчика.

3.18. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Утепленный вагон» (а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики Товара).

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

• Поставщик гарантирует Заказчику качество и безопасность поставляемого им Товара в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными стандартами и требованиями (в том числе требованиями Технических регламентов, ГОСТ, ТУ, требованиями законодательства Российской Федерации, иными нормативными требованиями предъявляемым к соответствующему классу (виду) Товара, а также всем условиям Договора), а также наличие и соответствие документов, обязательных для данного вида Товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (Товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Договором. Комплект товара в целом, его комплектующие, основные узлы, техническая документация и сопутствующие расходные материалы должны быть от производителя товара, без признаков повреждений и следов вскрытия.

Срок изготовления (выпуска) товара должен быть не ранее 2024 года.

• Прием Товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии со Спецификацией и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Качество товара подтверждается паспортом, сертификатом, декларацией соответствия в случае, если требование об их наличии предусмотрено действующим законодательством РФ или Договором. Товар должен сопровождаться технической и эксплуатационной документацией (в случаях, установленных законом, иными правовыми актами, заводом–изготовителем) на русском языке.

4.4. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Пломбы, гарантийные стикеры, логотипы, прочие наклейки и надписи (при их наличии), размещенные на товаре производителем товара, должны быть устойчивы к случайным повреждениям и воздействию внешних факторов во время всего срока эксплуатации товара.

4.5. Гарантийный срок и гарантии качества на поставляемый товар определяются по документам завода-изготовителя. При этом гарантийный срок на поставляемый Товар, в том числе на комплектующие товара, не должен быть менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной. Гарантия распространяется на комплектующие изделия товара, считается равной гарантийному сроку эксплуатации товара и истекает одновременно с гарантийным сроком эксплуатации товара.Гарантийным случаем считается обнаружение (возникновение) любых недостатков, связанных с материалами или качеством изготовления Товара, который должен соответствовать требованиям предусмотренным настоящим Договором.

В отношении отремонтированного/замененного товара устанавливается новый гарантийный срок с даты приемки Заказчиком отремонтированного/замененного товара (комплектующего, основного узла), составляющий количество дней (месяцев) до окончания первоначального Гарантийного срока плюс количество дней (месяцев) ремонта (простоя до момента устранения неисправности) товара.

В гарантийных случаях все транспортные, таможенные и прочие расходы на восстановление и замену Товара, а также иные, связанные с исполнением гарантийных обязательств, расходы несет Поставщик.

4.6. Замена Товара (гарантийный ремонт) осуществляется по заявке Заказчика, поданной Поставщику способами, указанными в пункте 10.6 настоящего Договора настоящего Договора. Срок устранения недостатков – в течение срока, определенного пунктом 3.10 настоящего Договора.

4.7. В случае выявления в течение гарантийного срока, указанного в пункте 4.5 настоящего Договора, недостатков Товара, возникшего по вине Поставщика и/или завода-изготовителя и/или перевозчика, Поставщик обязан в срок, указанный в акте о выявленных недостатках, произвести замену Товара на Товар надлежащего качества и/или устранить недостатки иным способом (на выбор Заказчика). Все расходы, связанные с заменой Товара, устранением недостатков, вывозом товара ненадлежащего качества от Заказчика несет Поставщик.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Санкции и меры ответственности, предусмотренные настоящим Договором, применяются к Стороне только при наличии мотивированного письменного требования другой Стороны.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе письменно потребовать у Поставщика уплату неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной десятой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

5.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.8. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика (если такая обеспечительная мера предусмотрена условиями Договора);

- из банковской гарантии (если такая обеспечительная мера предусмотрена условиями Договора);

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.10. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

5.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, для Заказчика или Поставщика, не может превышать цену Договора.

5.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

5.13. В соответствии с п.1 ст. 431.2 ГК РФ Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения предоставила другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, регистрационных данных, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную Договором неустойку.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

6.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

6.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

7.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.

7.3. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи.

7.4. Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его получения.

7.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, требования и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, а также в связи с причинением вреда в рамках Договора, будут разрешаться Сторонами в обязательном претензионном порядке.

8.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. После принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию споров, местом рассмотрения любых споров, прямо или косвенно вытекающих из Договора, является Арбитражный суд по месту нахождения истца.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

• Договор вступает в силу с даты его заключения, а именно с момента подписания Договора Заказчиком на электронной площадке и действует до «__» _____ 202_ г., а в части финансовых обязательств до полного исполнения. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением неисполненных обязательств Сторон по Договору.
• Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
• При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика. за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

• При исполнении Договора по согласованию заказчика с Поставщиком допускается изменение наименования страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
• Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
• Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора

2) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке,что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

4) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора;

5) в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленные Заказчиком сроки;

6) в случае поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный Заказчиком срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

7) в случае неоднократного (два и более) или существенного (более четырнадцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

9.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.9. Все изменения и дополнения вносятся в Договор в письменной форме по соглашению сторон, либо по решению суда.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Договор заключен в форме электронного документа с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан электронными подписями лиц, имеющими право действовать от имени соответственно Поставщика и Заказчика. После заключения договора каждая из Сторон вправе перенести договор на бумажный носитель.

10.2. К отношениям Сторон по Договору и в связи с ним применяется право Российской Федерации.

10.3. Договор, вся информация и документация, получаемые Сторонами в ходе исполнения Договора, будут считаться конфиденциальными, и Стороны обязуются не разглашать их без согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в разделе 11 Договора, Стороны вправе обменяться соответствующей информацией без заключения дополнительного соглашения к Договору.

10.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга о смене банковских и иных реквизитов, указанных в разделе 11Договора, изменении адреса места нахождения, изменении сведений о лицах, имеющих право действовать от имени Стороны, об иных сведениях и обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение обязательств по Договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменений. Ответственность за нарушения условий Договора, вызванные ненадлежащим уведомлением, несет Сторона, нарушившая условия настоящего пункта. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

10.6. Любые уведомления, сообщения и документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены на указанные в разделе 11 Договора адреса либо на адрес регистрации Стороны, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. Документы, переданные по факсимильной связи, либо электронные документы, также являются действительными для обеих Сторон и могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства для защиты своих интересов.

Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу, электронной почте, через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную (ресепшн) Стороны по адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ.

Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в настоящем Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма, телеграммы, а также блокировки получения электронных сообщений от направляющей Стороны.

10.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

Приложение 1 – Спецификация.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ________________

от _______________202_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего к оплате:___________,____ (сумма прописью) рублей ___ копеек.

В том числе НДС: ___________,____ (сумма прописью) рублей ___ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

*заполняется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к извещению о закупке) и предложением участника закупки, с которым заключается Договор

Приложение № 4 к извещению

Образцы форм и документов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на право заключения договора

на поставку (оказание/выполнение) ___________

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ (АНКЕТА)

Для юридического лица:

- Посмотреть таблицу с данными

Для физического лица:

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации) в лице __________________, действующего на основании _______________

сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на поставку_(оказание/выполнение) _________,исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку.

Обязуемся, в случае признания нас победителем, подписать договор не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня подписания и размещения протокола и осуществить поставку Товара (оказать услуги/выполнить работы) по месту и в указанные в договоре сроки.

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных и количественных характеристиках товара/работы/услуги

- Посмотреть таблицу с данными

1 Участник закупки должен указывать точное наименование товара, с учетом марки, товарного знака предлагаемого товара, а также указывать производителя (в случае, если при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар). При этом отсутствие товарного знака в описании предлагаемого товара участником означает, что для данного товара отсутствует товарный знак.

2 Участник закупки должен указывать конкретные характеристики предлагаемого к поставке товара. без слов «не менее», «не более», «должен быть» и пр. (в соответствии с пунктом 26 настоящего извещения о закупке). Характеристики товара заполняются Участником закупки в соответствии с Техническим заданием.

В случае закупки работ/услуг и если Участник закупки согласен исполнить условия договора в полном соответствии с Техническим заданием, в графе «Характеристика услуг» необходимо указать: «В полном соответствии с Техническим заданием»

Сведения, содержащиеся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

3 В случае, если предметом закупки является поставка товара либо при выполнении работы или оказания услуги, поставляется товар, участник закупки должен в данной форме указать (продекларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в такой закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

* Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным Заказчиком, согласно Приложению № 1 к извещению о проведении закупки, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем извещении о закупке.

Мы согласны осуществить поставку Товара (оказать услуги/выполнить работы)в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и согласно нашему предложению о цене договора:

Цена договора(единицы товара (работы, услуги)) составляет: _________________ (сумма прописью),в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

* Ценовое предложение также отдельно должно быть прикреплено/указано в разделе "Ценовое предложение" с использованием функционала и в соответствующей графе на ЭТП при подаче заявки на участие в закупке.

Заявленная нами цена договора является твердой, изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках Заказчика. Мы гарантируем качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с условиями его назначения. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора сООО Санаторий «Ассы»,мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.

Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов (для физических лиц).

Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом закупки; (членство в СРО, наличие лицензий и т.п., если применимо к предмету закупки) – не установлено;

2) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или физического лица несостоятельным (банкротом), отсутствие оснований для прекращения деятельности (для ИП). Участник закупки - физическое лицо не ограничен судом в дееспособности;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) обладание участником закупки исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора– не установлено;

6) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц;

8) участник закупки не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Общества с ограниченной ответственностью Санаторий «Ассы»,регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к заявке: Документы в соответствии с пунктом 24настоящего Извещения о закупке.

Заявка на участие в закупке предоставляется согласно требованию к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке в соответствии с ч. 10 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ. В случае несоответствия заявки на участие в закупке вышеперечисленным требованиям, заявка такого участника отклоняется.

Техническое_задание_Ассы_(2)xx Техническое задание - Посмотреть таблицу с данными