Тендер - Поставка чистящих и моющих средств №301949399

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть99 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Иркутская облМесто поставки (адрес):665724, Российская Федерация, Иркутская обл., Братск г, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 8 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьИркутская область, г. Тулун, ул. Строителей, 10
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 19.06.2025 по 24.06.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Техническое_задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка чистящих и моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товара:

1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, что так же подтверждается наличием сертификатов соответствия, выданных соответствующими органами.

2. Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара.

3. Поставляемый товар должен быть новым товаром, не бывшим употреблении, работоспособным и обеспечивать предусмотренную изготовителем функциональность (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, товар без механических повреждений).

Требования к условиям поставки товара:

Место поставки товара:

665724, Иркутская область, г. Братск, ул. Гагарина, 8.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьИркутская область, г. Тулун, ул. Строителей, 10.

2. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

3. Срок поставки товара– с даты подписания договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

При осуществлении закупки предоставляется национальный режим.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

УСТАНОВЛЕНО:

ОГРАНИЧЕНИЕ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения (п.п. «б» п.1 ч.2 ст. 3.1-4 Закона №223-ФЗ).

УСТАНОВЛЕНО:

ПРЕИМУЩЕСТВО в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами (п.п. «в» п.1 ч.2 ст. 3.1-4 Закона №223-ФЗ).

Информация и документы, подтверждающими страну происхождения товара для целей применения постановления Правительства РФ от 24.12.2024 г. №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлены в пункте 3 и пункте 10 указанного постановления Правительства РФ.

В случае отсутствия указанной информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Проект_договора

ДОГОВОР № ______

Поставка чистящих и моющих средств

г. Братск «___» __________ 2025 г

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Кулинича Константина Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующий на основании _________________, с другой стороны, на основании решения Заказчика об осуществлении закупки через электронный магазин у МСП в целях обеспечения нужд учреждения с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить чистящие и моющие средства, а Заказчик принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Количество, ассортимент и технические характеристики Товара, поставляемого по настоящему Договору, указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего Договора составляет _________ (__________________________________) рублей 00 копеек, НДС (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС).

Цена Договора включает в себя стоимость Товара в полной комплектации, погрузоразгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

2.2. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:

665724, Иркутская область, г. Братск, ул. Гагарина, 8.

665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Строителей, 10.

3.2. Срок поставки товара с момента подписания договора в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней.

3.3. При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности лица, принимающего заявку.

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

3.4. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата подписания Сторонами документа о приемке.

3.5. Оплата поставки Товара по Договору производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком документа о приемке (товарным накладным или универсальному передаточному документу (УПД)).

Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.

4.1.2. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставляемый Товар должен соответствовать п.6 настоящего Договора.

4.1.3. Поставить Товар Заказчику по месту его нахождения собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет в рабочие дни с 09.00.до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и официальных праздничных дней.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарных накладных, счет, счет-фактуры и иную документацию на поставляемый товар в соответствии с действующим законодательством.

Передать Заказчику документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.1.6. Устранять недостатки товара и (или) некомплектность в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

Товар, не соответствующий требования по качеству, установленным действующим законодательством и настоящим Договором, считается не поставленным и подлежит замене.

Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

4.1.7. По требованию Заказчика заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора в течении 5 рабочих дней, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать некачественный Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с разделом 5 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

5.1. Приемка Товара по количеству производится уполномоченными лицами по товарным накладным или универсальному передаточному документу (УПД). Количество Товара при его приемке по количеству должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах. Одновременно Заказчик проверяет наличие документации на Товар, предусмотренной п.4.1.4. настоящего Договора.

При доставке Товара в таре Поставщик должен обеспечить вскрытие тары для проверки количества товарных единиц в каждом месте.

5.2. Приемка Товара по качеству и комплектности Товара, поступившего в таре, производится при вскрытии тары не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней. Проверка Товара по качеству производится путем его осмотра на предмет явных недостатков.

В случае обнаружения скрытых недостатков составляется акт о скрытых недостатках. Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в Товаре с гарантийными сроками службы или хранения, должен быть составлен в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока. Если для участия в составлении акта вызывается представитель Поставщика, то к установленному 15-дневному сроку добавляется время, необходимое для его приезда.

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе испытания, использования и хранения Товара.

При наличии сомнений в надлежащем качестве Товара Заказчик по своему выбору вправе обратиться для проведения экспертизы в любую аккредитованную в соответствующей области экспертную организацию (испытательную лабораторию) для проведения экспертизы сопроводительных документов и/или товара, в том числе для проверки происхождения Товара, его соответствия сопроводительным документам.

В случае если по результатам данной экспертизы будет установлено ненадлежащее качество Товара, расходы по проведению такой экспертизы относятся на счет Поставщика.

В случае установления недостатков Товара, на основании акта о недостатках или на основании заключения о результатах экспертизы, проведенной в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать замены Товара с недостатками на Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве или отказаться от Товара с недостатками и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за Товар денежной суммы. Указанные требования могут быть заявлены Заказчиком независимо от срока обнаружения недостатков.

5.3. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случае, если поставленный Товар не соответствует требованиям документации, в том числе требуемым характеристикам Товара, некачественного, фальсифицированного, контрафактного Товара, в случае поставки Товара Заказчику в меньшем количестве, чем определено настоящим Договором, в случае просрочки поставки Товара более чем на 5 (пять) дней, а также при несоответствии прилагаемых документов (сертификатов соответствия и т.п.) к поставляемым Товарам.

5.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору считается факт передачи Товара Поставщиком по количеству и качеству, что подтверждается подписанными уполномоченными представителями сторон товарными накладным.

5.5. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, номер серии (партии) Товара, дату выпуска и срок хранения.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки.

5.6. Товар, не соответствующий требованиям по качеству, установленным настоящим Договором, считается не поставленным и подлежит замене в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента установления несоответствия таким требованиям и заявления об этом Заказчиком.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

6.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

6.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

6.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее срока, установленного производителем в соответствии с гарантийным талоном или иным, подтверждающим гарантию документом. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, в виде и возможной продолжительности действия.

7.3. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п. 8.8. настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения (или неисполнения) Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения (или неисполнения) обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения (или неисполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.3. В случае просрочки исполнения (или неисполнения) Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения (или неисполнения) обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

8.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.5. Неустойка (пеня, штраф) удерживается из суммы, подлежащей оплате Заказчиком по настоящему Договору.

8.6. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от возмещения Заказчику убытков сверх неустойки.

Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.

8.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.8. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика, Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

8.9. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из настоящего Договора является для сторон обязательным.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Иркутской области. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2025г.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

10.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично другому лицу.

10.4. Поставщик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков и иных лиц, как за свои собственные.

10.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной связи, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:

- полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от стороны по настоящему Договору, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с ее наименованием и номером телефона, указанным в п.11 настоящего Договора;

- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.7. В случае если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных положений. В этом случае стороны, насколько это допустимо в правовом отношении, в возможно более короткий срок договариваются о замене недействительного положения дополнением, сохраняющим экономические интересы сторон.

10.8. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

К настоящему Договору прилагаются:

Приложение №1 – Спецификация

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _____

от «___» _________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_о_закупке

Извещение о проведении

ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ мсп С ПРИЕМОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПОСТАВКА ЧИСТЯЩИХ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ

«19» июня 2025г.

Способ закупки: Закупка в электронном магазине МСП с приемом предложений

Особенности проведения закупки: Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заказчик:

- Посмотреть таблицу с данными

Предмет договора: чистящие и моющие средства

Описание предмета закупки, количество поставляемого товара: в соответствии с Техническим заданием

Место, сроки (периоды) и условия поставки товара:

665724, Иркутская область, г. Братск, ул. Гагарина, 8.

665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Строителей, 10.

Срок поставки товара с момента подписания договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста девять тысяч пятьдесят четыре) рубля 63 копейки.

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, в соответствии с условиями договора.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: Оплата Товара, производится Заказчиком по факту поставки товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком счета на оплату, товарной-накладной или универсального передаточного документа (УПД).

Требования к содержанию заявки на участие в закупке:

Заявка должна содержать следующие информацию и документы:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, если участник юридическое лицо;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участник физическое лицо или индивидуальный предприниматель;

3) предложение участника в отношении предмета закупки (описание поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик);

4) наименование страны происхождения поставляемого товара.

При осуществлении закупки предоставляется национальный режим.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

ОГРАНИЧЕНИЕ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения (п.п. «б» п.1 ч.2 ст. 3.1-4 Закона №223-ФЗ) – УСТАНОВЛЕНО:

ПРЕИМУЩЕСТВО в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами (п.п. «в» п.1 ч.2 ст. 3.1-4 Закона №223-ФЗ)– УСТАНОВЛЕНО.

Информация и документы, подтверждающими страну происхождения товара для целей применения постановления Правительства РФ от 24.12.2024 г. №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлены в пункте 3 и пункте 10 указанного постановления Правительства РФ.

В случае отсутствия указанной информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.