Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка чистящих и моющих средств №271313324

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

БРИФ_(информация)

Текст приглашения для участия в закупке способом «БРИФ»

Обращаем Ваше внимание, что дальнейшая закупка будет проводиться с использованием «Цифрового решения «БРИФ» (далее - ЦР «БРИФ»). Ознакомиться с инструкциями по регистрации и работе необходимо по адресу https://zakupki.rosatom.ru/new/?link=instructions.

Для участия в закупке, проводимой с использованием ЦР «БРИФ» необходимо:

Зарегистрировать представителя организации в открытой части сайта закупок «Росатом» https://zakupki.rosatom.ru/new/?link=brif.

Механизм: раздел «Личный кабинет» - авторизация в «AtomID-внешние пользователи» - раздел «Регистрация» - ввод данных о пользователе (ФИО, тел., e-mail, и т.д.) – подтверждение указанного e-mail - присвоение «AtomID».

Аккредитовать организацию в ЦР «БРИФ».

Механизм: заполнить экранную форму Заявки на аккредитацию, приложить к ней документы, указанные ниже, подписать ее УКЭП лица, подающего такую заявку, получить одобрение Заявки на аккредитацию:

- выписку из ЕГРЮЛ (полученную не позднее, чем за 1 месяц до прохождения процедуры аккредитации),

- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, если организация является таковым субъектом (полученные не позднее, чем за 1 месяц до прохождения процедуры аккредитации),

- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (далее - ЕИО) (Решение/Протокол органов управления и Приказ о назначении на должность),

- документы, подтверждающие полномочия иного лица, подающего заявку на аккредитацию (Доверенность на аккредитацию в ЦР «БРИФ», если заявка подается не ЕИО).

Присоединиться к Порядку работы в ЦР «БРИФ».

Механизм: заполнить экранную форму Заявки, приложить запрашиваемые ЦР «БРИФ» документы, подписать ее УКЭП лица, подающего такую заявку, получить одобрение Заявки и получить полноценный доступ к Профилю организации в ЦР «БРИФ».

Заполнить и подтвердить блоки Профиля своей организации в ЦР «БРИФ» (Общая информация, Финансовая информация, Бенефициары, Лицензии и сертификаты), направить их на верификацию Оператору ЦР «БРИФ» и получить статус верификации по общим и специальным требованиям, позволяющие участие в закупках.

Заполнить каталог поставляемой продукции и верифицировать карточки такой продукции (для продукции с классом безопасности 1-3).

Заполнить и подтвердить блок Профиля Договоры, заполнив информацию необходимую для целей участия в закупке.

Механизм: блок Договоры: заполнить спецификацию (Попозиционно внести сведения в Систему), прикрепить документы (договор, спецификация) заполнить документы по исполнению (попозиционно внести сведения о поставке согласно Спецификации и Торг-12 / УПД / акт, прикрепить Торг-12 / УПД / акт). Затем направить на подтверждение и подтвердить их.

Изменение и/или дополнение договоров на этапе рассмотрения и/или оценки участников закупки не предусмотрено.

В случае возникновения дополнительных вопросов по работе ЦР «БРИФ» прошу обращаться в техническую поддержку, а также ознакомиться с инструкциями, расположенными в разделе Поддержка.

Приложение_2_(Товары)

Бланк организации Генеральному директору

ООО «Ленинградская АЭС-Авто»

Воробьев С.В.

Уважаемый Сергей Васильевич!

Изучив запрос ТКП от __________ №____ (или номер мониторинга на ЭТП, если электронное ТКП) на поставку __________________, принимая установленные в нем требования и условия, предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на поставку _______________ (наименование, тип, марка товара) в соответствии с приложенной спецификацией:

Спецификация:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость (с НДС и без НДС (указать нужное, в зависимости от применяемого налогообложения)) __________________________________ (валюта)

Срок поставки: ________________ (в пределах срока поставки, указанного в ТЗ)

Срок оплаты: __________________ (в пределах срока оплаты, указанного в запросе)

Срок действия предложения: _______________________ (предпочтительно не менее 60 дней)

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Приложение № 1

к технико-коммерческому предложению

Справка об информированности

Мы уведомлены и согласны с условием, что заказчик вправе не заключить с нами договор в случае выявления нахождения нас, наших субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, а также контролирующих нас, наших субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей физических и юридических лиц в перечнях физических лиц, юридических лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

________________________________________________________ ________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии).

Приложение № 2

к технико-коммерческому предложению

Справка о непредставлении товаров

в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Настоящим подтверждаем, что в ТКП не предлагаем к поставке товары, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предложения к поставке товаров, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, заказчик не заключает с нами договор, а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

________________________________________________________ ________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

Документация_4

Общество с ограниченной ответственностью

«Ленинградская АЭС-Авто»

(ООО «Ленинградская АЭС-Авто»)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

________________С.В. Воробьев

«____»__________2024 г.

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: Поставка чистящих и моющих средств

Сосновый Бор

2024

Техническое задание

на поставку товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

(Поставка чистящих и моющих средств)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.9 Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_Поставка_чистящих_и_моющих_средств ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________________

г. Сосновый Бор «___» ________ 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградская АЭС-Авто», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице в лице Генерального директора Воробьева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

«Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

«Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

«Товар» - средства, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего Договора является поставка чистящих и моющих средств для нужд ООО «Ленинградская АЭС- Авто» (далее – Товар) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение № 4 к Договору)

Наименование и номенклатура Товара, его количество определяется Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), соответствующие технические характеристики указаны в Техническом задании (Приложение № 4 к Договору). Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Поставка Товара осуществляется ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи Заявки Покупателем (Приложение № 2 к Договору) по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.101, склад ООО «Ленинградская АЭС — Авто» (дата и время поставки согласовываются Сторонами).

2.4. Поставщик обязуется передать Товар в собственность Покупателя в соответствии с условиями настоящего Договора, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

2.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

ЦЕНА ДОГОВОРА

Цена Договора составляет _________ (__________________________) рублей__коп., в том числе НДС 20% - _____ (____________________________) рублей 00 коп., или НДС не облагается.

Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара и разгрузки транспортного средства по адресу, указанному в п. 2.3. Договора, страхование, экспедирование, расходы на тару, упаковку, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязуется:

Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

4.3. Стороны обязаны ежеквартально, а также после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в п. 2.3 Договора.

Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Маркировка должна быть на русском языке, легко читаемой и содержать следующую информацию о товаре:

- наименование и место нахождение изготовителя;

- товарный знак (при наличии);

- массу нетто, брутто;

- информацию о составе;

- дату изготовления, срок годности;

- обозначения стандарта, нормативного или технического документа, в соответствии с которым произведена продукция;

- информацию о сертификации продукта, номер партии, информацию о подтверждении соответствия продукции требованиям законодательства РФ.

5.5. Упаковка не должна иметь повреждений (следов вскрытий, вмятин, порезов и т.п.).

Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом стоимости и количества поставляемого Товара, установленного в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

• Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.
• Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
• При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

б) счет и счет-фактуру, выставленные Покупателю;

в) документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

Поставщик вправе вместо товарной накладной и счета-фактуры предоставить Покупателю в составе отчетных документов, предусмотренных пунктом 6.4. настоящего Договора, универсальный передаточный документ (УПД) при его использовании в бухгалтерском учете.

6.5. Поставщик представляет Покупателю документы подтверждающие ассортимент, количество, стоимость и качество продукции на бумажных носителях. Сопроводительные документы на поставляемый Товар предоставляются Покупателю в оригиналах.

6.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.

7.2. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик.

• Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.
• В случае недопоставки Товара в течение Срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.
• По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении Товара в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки Товара.

ГАРАНТИЯ

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), не является выставочным образцом. Остаточный срок годности поставляемого Товара составляет не менее 80% от установленного и указанного на маркировке Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору);

8.2. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

• Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

Оплата поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара производится в течение 45 календарных дней (для МСП – 7 рабочих дней) с даты подписания Сторонами товарной накладной/УПД на основании выставленного Поставщиком счета. Аванс не предусмотрен.

Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя

Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные подпунктами п. 6.4 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты Поставщика.

Документы, указанные в п. 9.4 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Обеспечение договора не предоставляется.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик по письменному требованию Покупателя выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (одной десятой) от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

11.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

11.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

11.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

11.7. Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Покупателя, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Покупателем сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «___» ___________ 202 г. (365 календарных дней с даты подписания Договора), а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают, и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой - либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

17.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

17.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика

18. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

18.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

18.3. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организациями Госкорпорации «Росатом»:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: адрес электронной почты

Покупатель: адрес электронной почты

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: адрес электронной почты

Покупатель: адрес электронной почты

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант для внешнего контрагента - резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

18.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

18.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт сверки взаиморасчетов.

Приложение № 3: Акт приема-передачи товара.

Приложение № 4: Техническое задание;

Приложение № 5: Сведения о цепочке собственников.

19. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки

№ __________________________

от «__» ___________ 2022 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: __________________________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% - _____(сумма прописью) рублей ____ копеек, /НДС не облагается.

СРОКИ ПОСТАВКИ: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи Заявки.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору поставки

№ ___________________ от «__» ___________ 2023 г.

==============================Форма заявки===============================

ЗАЯВКА

на поставку товара

г. Сосновый Бор «___»____________20__г.

Адрес, по которому необходимо доставить Товар: Ленинградская область, г. Сосновый Бор,

Копорское шоссе, д.101

- Посмотреть таблицу с данными

Представитель Заказчика:

______________________________________________________/________________/

Дата подачи заявки Должность Подпись Расшифровка

Представитель Исполнителя:

Заявка принята __________________________________________/________________/

Дата приема Должность Подпись Расшифровка

===========================Форма согласована=============================

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору поставки

№ _________________ от «__» _______ 2023г.

===========================Форма=======================================

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБРАЗЕЦ)

№ __________________ от «____»_________ 20__ г.

ПО ДОГОВОРУ № от «___» 20_ г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании, с одной стороны и ООО «Ленинградская АЭС – Авто», именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Воробьева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар согласно Спецификации (приложение № 1 к Договору):

(описание Товара)

Стоимость поставленного Товара составляет:

(сумма за поставленный Товар)

Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара: счёт, счёт-фактура, товарную накладную по форме ТОРГ-12

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Покупателю.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору поставки № ____________________________

от «__» ___________ 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Ленинградская АЭС-Авто»

(ООО «Ленинградская АЭС-Авто»)

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: поставка чистящих и моющих средств

ООО «Ленинградская АЭС-Авто».

- Посмотреть таблицу с данными

Сосновый Бор

2023

Приложение № 5 к

Договору поставки № ______________________________

от «__» ___________ 2023 г.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

- Посмотреть таблицу с данными

Генеральный директор ____________________________

Запрос_ТКП_(Бриф) - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые руководители!

Настоящим сообщаю о том, что ООО «Ленинградская АЭС-Авто» планирует провести конкурентную закупочную процедуру по теме: поставка чистящих и моющих средств (далее – Продукция). Дальнейшая закупочная процедура будет проводиться с использованием подсистемы закупок Цифровое решение «Бриф».

Согласно требованиям Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) Государственной корпорации «Росатом» начальная (максимальная) цена (далее – НМЦ) поставки Продукции может формироваться исходя из цен технико-коммерческих предложений потенциальных участников закупки (далее – ТКП), продукции (товара).

Требования к количественным, качественным, техническим и иным характеристикам планируемой к приобретению Продукции описаны в приложении № 1 к настоящему запросу.

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к заключению по результатам предстоящей закупки являются:

1. Условия оплаты: в течение 15 (Пятнадцати) календарных (7 рабочих для МСП) дней после получения товара. Аванс не предусмотрен.

2. Условия и место поставки Продукции: г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.101.

3. Срок поставки Продукции: ежемесячно в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки Покупателем.

В случае заинтересованности, в целях расчета НМЦ закупки, прошу направить ТКП в соответствии с требованиями настоящего запроса.

ТКП необходимо оформить на бланке организации по форме Приложения № 2 (Товары), подписать уполномоченным лицом и направить по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть до 06.05.2024 г.

В ТКП необходимо указать ссылку на номер и дату настоящего запроса (номер и дату электронного мониторинга в случае подачи через электронную торговую площадку). Из ТКП должна однозначно определяться цена единицы Продукции в рублях с НДС/без НДС/сумма НДС (при отсутствии НДС указать основания), общая цена договора в рублях с НДС с приложением расшифровок по отдельным затратам, а также срок действия ценовой информации (предпочтительный срок действия предложения: 60 календарных дней с даты подачи предложения).

Указывая ссылку на номер и дату настоящего запроса (номер и дату электронного мониторинга в случае подачи через электронную торговую площадку), ваша организация выражает согласие с условиями, изложенными в нем, и подтверждает учет в стоимости всех расходов согласно его требованиям. В случае ответа без указания такой ссылки, направляемое ТКП должно содержать полное описание условий поставки/оплаты и характеристики предлагаемой Продукции, позволяющие однозначно идентифицировать соответствие требованиям предстоящей закупки.

Предоставляя ТКП вы подтверждаете, что ваша организация соответствует следующим требованиям:

зарегистрирована в системе закупок Цифровое решение «Бриф» и имеет наполненный каталог соответствующей продукции;

обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;

не находится в процессе ликвидации, не признана по решению арбитражного суда несостоятельной (банкротом);

не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена;

имеет соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках предстоящей закупки.

Дополнительно информирую о том, что запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для ООО «Ленинградская АЭС-Авто».

Также вы можете предложить улучшение существенных условий для ООО «Ленинградская АЭС-Авто», отдельно указав их в тексте коммерческого предложения.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

- Посмотреть таблицу с данными

Александрова Анна Сергеевна

8-(81▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 205