Тендер - Поставка бытовой химии №318268764

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_Техзадание.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):353454, Р-Н АНАПСКИЙ, Г.. АНАПА, Б-Р ЕВСКИНА, Д.12
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.11.2025 по 24.11.2025Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомления В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 «Виктория» муниципального образования город-курорт Анапа (МАДОУ д/с №18 "Виктория)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ПРОЕКТ_договор__быт.химия

ДОГОВОР (ПРОЕКТ) ПОСТАВКИ №___________

г. Анапа «___» ______ 2025 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 «Виктория» муниципального образования город-курорт Анапа (далее — МАДОУ д/с №18 «Виктория» МО г-к Анапа), именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице заведующей Громыко Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________, действующий на основании ______________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», законодательства Российской Федерации и Положения по закупкам о нижеследующем:

Предмет договора.

Предметом Договора является приобретение бытовой химии и хозяйственных товаров ( далее – “товар”) Покупателем в соответствии с условиями договора.

Поставщик обязуется поставить Покупателю товар соответствующего государственным техническим условиям качества.

Товар, поставляемый Покупателю, его наименование, цена и количество, определены в соответствии со спецификацией (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Место доставки товара: товар доставляется за счет средство Поставщика по адресу Покупателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, бульвар Евскина, д.12,

Сроки и порядок поставки

Товар поставляется со склада Поставщика путем доставки на склад покупателя согласно п. 1.1. в течение 5 дней со дня заключения договора.

Прием товара по количеству, качеству и ассортименту согласно сопроводительной документации осуществляется уполномоченным лицом Покупателя в момент передачи Товара Покупателю. По факту приемки товара Покупателем подписывается товарная накладная ТОРГ-12.

При наличии у Покупателя претензий/замечаний количеству, ассортименту Товара, Покупатель должен заявить о них немедленно и сделать соответствующую отметку на обоих экземплярах накладной. В случае наличия скрытых недостатком (дефектов) товара, которые не были обнаружены при приемке, Покупатель вправе предъявить претензию с указанием конкретных недостатков: Акт о недостатках, устанавливающий ненадлежащее качество, количество, ассортимент, маркировку или упаковку Товара. Если Покупателем будет доказано, что указанные недостатки возникли до передачи Товара, Поставщик по своему выбору: осуществляет замену некачественного Товара аналогичный и/или забирает некачественный Товар и возвращает Покупателю уплаченные за него деньги. Указанные претензии могут быть представлены в адрес Поставщика в течение 21 календарного дня с момента отгрузки и приемки товара.

Обязательства Поставщика по поставке и передаче Товара (также необходимых документов на Товар) считаются выполненными с момента фактической передачи Товара и подписания надлежащим представителем Покупателя накладной.

Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара и подписания накладной надлежащими представителями Сторон.

Риск случайной гибели или случайного повреждения, а также все иные риски в отношении Товара переходят к Покупателю с момента выполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и передаче Товара.

Упаковка

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от повреждений при перевозке его смешанным видом транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути к месту доставки, а также длительном хранении и погрузо-разгрузочных работах.

«Поставщик» несет ответственность за всякого рода порчу поставляемой продукции, вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.

Обязанности и права сторон

Покупатель обязуется:

Своевременно и полностью оплатить «Поставщику» поставленный товар.

Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязуется:

Обеспечить поставку продукции, надлежащим образом оформленным пакетом сопроводительных документов в соответствии с требованиями нормативных и правовых актов, действующих на территории РФ, Краснодарского края и муниципального образования Анапский район.

Обеспечить сохранность товара при перевозке, хранении.

Передать Покупателю одновременно с товаром счет на оплату, товарную накладную на поставленный товар, сертификаты качества, декларации соответствия.

В случае обнаружения Покупателем недостатков товара, несоответствия товара при его получении, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней произвести замену некачественного товара и товара не соответствующего документации. Обеспечить транспортировку некачественного товара на свой склад и доставку замененного товара Покупателю своими силами и за свой счет.

Обязательства Поставщика считаются выполненными с момента передачи товара Покупателю, что подтверждается, подписанным обеими сторонами, товарной накладной, получения счета на оплату.

Цена договора

Общая стоимость Договора _________ рублей с НДС, либо НДС не облагается на основании __________________ .

Все расходы включены в стоимость товара. Цена Договора включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена товара является твердой.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором. Товары оплачиваются Покупателем по цене за единицу товара, указанной в приложении 1 к данному Договору.

Покупатель производит оплату товара, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика единым платежом в размере 100% по факту поставки товара в течении 7 рабочих дней после подписания обеими сторонами Договора, товарной накладной, получения счета на оплату.

Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет, подтверждением, чего служит соответствующая выписка из банка.

Срок договора

Срок действия Договора: со дня подписания договора до 31.12.2025 года.

Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения другой Стороной принятых обязательств по Договору, что повлечет расторжение настоящего Договора.

Сторона, решившая в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по причине, изложенной в настоящем пункте, должна в письменной форме уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до расторжения Договора.

Ответственность сторон

За неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде фиксированной суммы 2,5 процента цены Контракта. Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договором, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде фиксированной суммы 10 процентов цены Договора. Поставщиком освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательства, предусмотренного Договором произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Уплата Поставщиком неустойки не освобождает его от ответственности исполнения обязательств по настоящему Договору.

Порядок рассмотрения споров

Все возможные споры между Сторонами разрешаются путем проведения переговоров или обмена претензиями. Сторона, получившая претензию, обязана письменно ответить на нее в течение 14 календарных дней с момента получения.

В случае если Сторонам не удалось достигнуть соглашения по спорному вопросу, либо Сторона, получившая претензию, не ответила на нее в предусмотренный срок, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего Договора, каждая сторона должна в течение 2 (двух) рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.

Прочие условия

10.1. Все изменения, дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащими представителями каждой из Сторон и скреплены печатями.

10.2. Договор составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую силу.

10.3. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться положениями действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

10.4. В случае изменения адреса или иных реквизитов любой из Сторон, последняя обязана в течение 3 банковских дней уведомить об этом всех заинтересованных лиц.

10.5. В случае если отдельные положения Договора будут признаны не соответствующими закону, это не влечет недействительности всего Договора. В этом случае к ситуациям, урегулированным недействительными положениям Договора, будут применяться нормы действующего законодательства РФ.

Реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

К Договору № __________ от _____________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение (документация) о закупке

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Наименование объекта закупки: поставка бытовой химии

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящая документация о закупке информирует о заключении договора путём закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и не предназначена для приглашения Поставщиков (Исполнителей, Подрядчиков) подавать заявки на участие в закупке.

Настоящая документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является документацией о проведении торгов в соответствии с требованиями статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса и не влечет для заказчика соответствующих гражданско-правовых последствий.

Приложение № 1 к извещению

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к извещению

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок поставки товара

Поставка товара осуществляется силами Поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Поставка товара включает в себя обязанность Поставщика своими силами (или с привлечением подрядных организаций) обеспечить доставку и выгрузку товара к месту поставки.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

Товары должны быть упакованы в тару завода изготовителя без нарушения защитных способов от несанкционированного вскрытия, предусмотренных производителем. Упаковка товаров и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товаров, исключить их порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

Поставщик должен уведомить заказчика о времени и дате поставки товаров.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счетом/счетом-фактурой, документами, подтверждающими качество товара.

Требования к объёму предоставления гарантии качества товаров:

Объём гарантий качества товаров составляет 100%.