Тендер - Поставка хозяйственных материалов №318268755
Описание тендера:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА" объявляет тендер: Поставка хозяйственных материалов (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Общие условия неконкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (электронный магазин)
Неконкурентная закупка в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (электронный магазин) – это неконкурентный способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, выбранных в соответствии с пп. «б» п. 4, п. 20(1) Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета» утвержденным приказом Министерства Культуры Российской Федерации № 882 от 20.05.2025 г (далее – Положение).
Правила, порядок размещения информации о прямой закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливаются регламентом работы электронной площадки.
Предварительное предложение участника должно содержать информацию о поставляемых товарах, оказываемых услугах и выполняемых работах с обязательным указанием количества, цены поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.
Оценка и сопоставление предварительных предложений участников закупки осуществляется согласно критериям оценки, в сроки и в порядке, установленные в документации о закупке.
При наличии нескольких равнозначных предварительных предложений лучшим признается предложение, которое поступило раньше. Соответствующая информация указывается на электронной площадке.
Победителем в закупке признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям извещения о проведении закупки, предложивший лучшие условия исполнения договора.
Решение о выборе поставщика, подрядчика, исполнителя по результатам прямой закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства оформляется протоколом.
Заказчик вправе не учитывать предварительное предложение участника, а также отказаться от заключения договора с участником, который не соответствует требованиям, установленным в извещении и документации о закупке, информация о котором включена в реестры недобросовестных поставщиков, предусмотренные Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.
По результатам неконкурентной закупки Заказчиком заключается договор в соответствии с условиями, указанными в документации и извещении об осуществлении закупки, на условиях, предусмотренных проектом договора, и предварительным предложением участника такой закупки.
Договор с Участником закупки заключается на электронной площадке с использованием ее программно-аппаратных средств и подписывается Заказчиком и участником, с которым заключается договор, электронной подписью. Срок заключения договора при осуществлении неконкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только СМПС, должен составлять не более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.
Неконкурентная закупка в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, признается несостоявшейся в случае, если на электронной площадке отсутствуют предварительные предложения участников, соответствующие потребностям Заказчика, указанным в извещении и документации о закупке.
Заказчик имеет право отменить закупку в любое время до окончания срока отбора предварительных предложений.
Внесение изменений в размещенное извещение и документацию о закупке не допускается.
При отмене закупки Заказчик не несет ответственности перед участниками закупки за возможные негативные последствия для участника закупки, связанные с такой отменой.
В случае принятия Правительством Российской Федерации мер, устанавливающих запрет, ограничение, преимущество в соответствии с п. 1 ч. 2 ст.3.1-4 Закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, при заключении и исполнении договоров по результатам таких закупок не допускается совершение действий, противоречащих положениям статьи 6 Положения.
Извещение о проведении закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
* Приложено отдельным файлом
Проект договора
Договор № ________
на поставку _____________
г. Екатеринбург
«___» ________ 2025 г.
___________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________, действующий на основании _______________________, с одной стороны, и
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Шишкина Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по отдельности, именуемые в дальнейшем «Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется передать Заказчику Товар согласно наименованию, ассортименту, цене Товара, в количестве и сроки, указанных в Спецификации к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Спецификация), на общую сумму (цена Договора), а Заказчик принять и оплатить его за цену, установленную настоящим Договором. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
1.2.
Поставщик передает Товар одной партией или отдельными партиями по заявкам (заказам) Заказчика, размещенным согласно п.1.4. настоящего Договора.
1.3.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находится в залоге или под арестом, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.
1.4.
Размещение Заказчиком заявки на поставку Товара и принятие заявки Поставщиком осуществляется с использованием телефонной связи, электронной почты, нарочным или иным доступным способом по контактным данным Поставщика в настоящем Договоре.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
Цена поставляемого Товара, сумма НДС, устанавливается в рублях РФ и указывается в Товарной накладной или в УПД (каждый по отдельности, далее по тексту, в подлежащих случаях – «Передаточный документ»). Цена поставляемого Товара включает стоимость доставки Товара по адресу: г. Екатеринбург пр-т Ленина 46А при этом акт об оказании услуг по доставке Товара не составляется и подписание Передаточного документа Сторонами является подтверждением надлежащего оказания Поставщиком услуг по доставке Товара Заказчику.
Оплата каждой партии Товара производится в течение 7 календарных дней с даты передачи (поставки) Товара Заказчику на основании предъявленного Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры (или УПД) и после подписания Заказчиком Передаточного документа. Датой передачи (поставки) Товара Заказчику считается: дата передачи Товара Заказчику (или Грузополучателю, указанному Заказчиком), либо дата передачи Товара первому перевозчику, если Стороны не договорились об ином.
ПЕРЕДАЧА (ПОСТАВКА) ТОВАРА
Передача (поставка) Товара Поставщиком Заказчику осуществляется одной партией или отдельными партиями в срок, согласованный Сторонами согласно п.п.1.1., 1.4. настоящего Договора. В соответствии с п.1 ст. 313 ГК РФ, Поставщик вправе осуществить поставку Товара с привлечением грузоотправителя – при этом ответственность за действия грузоотправителя несет Поставщик, - в указанном случае Заказчик (грузополучатель) обязуется принять Товар у грузоотправителя Товара, указанного в товаросопроводительных документах.
Передаточный документ должен содержать номер настоящего Договора. Поставщик вместе с каждой партией Товара передает Заказчику следующие товаросопроводительные документы:
- Передаточный документ (Товарной накладной или УПД),
- счет-фактура (при необходимости);
- счет,
- транспортная накладная (при необходимости),
- иные документы, предусмотренные производителем Товара для передачи потребителю (при наличии),
- реестр (список) сертификатов соответствия, декларации соответствия (при наличии). Подтверждением предоставления Поставщиком вышеуказанных товаросопроводительных документов является подписание Заказчиком Передаточного документа. Требование Заказчика о предоставлении копий документов, указанных в реестре (списке) сертификатов соответствия, деклараций соответствия может быть предъявлено Поставщику в письменном виде не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи Товара Заказчику. Заверенные печатью Поставщика копии запрошенных документов Поставщик передает Заказчику в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.
3.3.
При заключении Договора, Стороны вправе определить своих Представителей, уполномоченных совершать заказы на Товар, принимать заказы к исполнению, принимать Товар, а также подписывать документы и совершать иные действия, связанные с исполнением Договора.
3.3.1.
Документы, определяющие представителей Сторон, уполномоченных действовать от имени Заказчика в течение всего срока действия Договора и их полномочия, могут оформляться в письменной форме и прилагаться к Договору. В иных случаях документы, подтверждающие полномочия представителей Заказчика (грузополучателя) (разовые доверенности), могут передаваться Поставщику в момент отгрузки Товара. Товар считается принятым Заказчиком (грузополучателем) также в том случае, если в Передаточном документе / транспортной накладной (ж/д квитанция, ТТН) указана должность, фамилия, содержится подпись принимающего лица, полномочия которого явствуют из обстановки (работники АХО, склада и т.п.). При отсутствии в Передаточном документе / транспортной накладной (ж/д квитанция, ТТН) в отметке Заказчика (грузополучателя) о принятии Товара даты, датой передачи (поставки) Товара считается дата Передаточного документа / транспортной накладной (ж/д квитанция, ТТН). Стороны установили, что в Передаточном документе реквизит «М.П.» в разделе по принятию (получения) груза (товара) Заказчиком (грузополучателем) является не обязательным для проставления, в том числе в случае, если, согласно Уставу, Заказчик (грузополучатель) не имеет печати.
УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
Приемка Товара осуществляется Представителем Заказчика или представителем Грузополучателя, назначенного Заказчиком, или первым перевозчиком (в зависимости от согласованных Сторонами условий поставки).
В случае доставки товара через грузоперевозчика обязанность Поставщика по передаче товара Заказчику считается надлежаще исполненной в случае вручения товара первому перевозчику и отсутствии письменной претензии Заказчика (в срок, указанный в п. 4.2.1 Договора) о непоставке ему товара или его поставке в недостаточном количестве. Передача товара Поставщиком перевозчику подтверждается документом, подписанным работниками этих организаций (транспортной накладной, актом о получении груза и т.п.), с указанием рода товара и количества мест загрузки.
Товар принимается Заказчиком (Грузополучателем или первым перевозчиком) по количеству (изделий, упаковок и т.п.) в момент передачи (отгрузки) Товара Поставщиком:
претензии о недостаче Товара внутри упаковки могут быть предъявлены Заказчиком в срок не более 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки Товара, указанной в Передаточном документе;
при обнаружении Заказчиком (Грузополучателем) недостачи внутри упаковок, Заказчик или Грузополучатель обязаны прекратить вскрытие упаковок и использование Товара, немедленно известить Поставщика в письменной форме (нарочным или телеграфом) о недостаче и пригласить его представителя для совместного проведения выборочной проверки;
срок явки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки и составления акта - не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления в случае, если Заказчик расположен в пределах Свердловской области , в случае, если Заказчик расположен за пределами указанной территории, а так же в случае проверки качества технически сложных товаров, расходных материалов к таким товарам, мебели и иных товаров проверка качества которых требует выезда специалиста, срок явки Поставщика согласовывается Сторонами отдельно;
результаты проверки представители Сторон фиксируют в двустороннем акте, который является основанием для предъявления претензий к Поставщику. В случае неявки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки в срок, предусмотренный п. 4.2.3 Договора, Заказчик вправе подписать такой акт в одностороннем порядке с привлечением третьего независимого лица и с применением фото/видео съемки, подтверждающих результаты проверки. Указанный акт, составленный в одностороннем порядке с приложением фото/видео материалов, подтверждающих результаты проверки, так же будет являться основанием для предъявления претензий к Поставщику.
Качество Товара должно быть пригодно для целей, для которых Товар такого рода обычно используется. Товар надлежащего качества не подлежит обмену и возврату в соответствии с ч.1 ст.310, ч.2 ст.475 Гражданского кодекса РФ. Закон РФ «О защите прав потребителей» не применяется к отношениям купли-продажи, поставки товаров между юридическими лицами.
претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Заказчиком в соответствии с условиями и сроком гарантийного обслуживания, установленного производителем Товара;
если гарантийный срок производителем Товара не установлен, претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком в срок не более 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки Товара, указанной в Передаточном документе, при условии обеспечения надлежащих условий хранения поставленного Товара (температура, влажность, иное). По истечении указанного срока Заказчик не лишается прав, связанных с ненадлежащим качеством товара согласно ст.475 ГК РФ, в порядке и в сроки, установленные п.5 ст.477 ГК РФ;
для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов представителя Поставщика обязателен; порядок и сроки явки представителя Поставщика определяются в соответствии с п.4.2.3. настоящего Договора;
ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом. В случае неявки представителя Поставщика в соответствии с п.4.3.3. настоящего Договора, Заказчик вправе подписать такой акт в одностороннем порядке с привлечением третьего независимого лица и с применением фото/видео съемки, подтверждающих результаты проверки. Указанный акт, составленный в одностороннем порядке с привлечением третьего независимого лица с приложением фото/видео материалов, подтверждающих результаты проверки, так же будет являться основанием для предъявления претензий к Поставщику;
возврат, обмен или переоценка Товара, на который установлен гарантийный срок, производится в течение гарантийного срока на основании заключения соответствующей авторизованной сервисной службы производителя товара, которое определяет, что недостаток является гарантийным случаем и является не устранимым (гарантийный ремонт невозможен).
В случае обнаружения Товара, не соответствующего заказанному ассортименту, или количеству, или качеству и при наличии соответствующего двустороннего акта и/или документов, указанных в п.4.2.4, 4.3.4., 4.3.5. настоящего Договора и на основании соответствующей претензии Заказчика, Поставщик по согласованию с Заказчиком производит допоставку, замену, возврат, либо переоценку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
Допоставка, а также замена некачественного Товара может быть произведена в срок, дополнительно согласованный Сторонами. Возврат некачественного Товара подтверждается соответствующим Передаточным документом.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Санкции, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, установленные Законом или Договором, подлежат начислению и уплате только при условии направления Стороной, право которой было нарушено, официальной претензии, содержащей сведения о факте и характере нарушения и заявляемых в связи с нарушением требованиях.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в судебном порядке в соответствии с гражданским законодательством.
При этом Стороны обязаны на дату расторжения настоящего Договора, вне зависимости от основания расторжения настоящего Договора, исполнить принятые до даты расторжения настоящего Договора обязательства и урегулировать взаиморасчеты.
6.3.
Все дополнительные соглашения между Поставщиком и Заказчиком оформляются письменно и являются неотъемлемой частью Договора.
6.4.
Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса и фактического места нахождения (почтового адреса) в течение 7 календарных дней с момента наступления соответствующего события. В случае не извещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанным в Договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.
6.5.
Стороны гарантируют, что они обладают всеми правами, полномочиями и документами, необходимыми для заключения и выполнения настоящего договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.
Любые требования, вытекающие из неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, могут быть предъявлены только при условии соблюдения Стороной, право которой было нарушено, предварительного претензионного порядка. Официальная претензия должна быть заверена печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, содержать сведения о факте и характере нарушений, требования, вытекающие из факта нарушения и их обоснование. Претензия оформляется в письменном виде на бумажном носителе и направляется по адресу Стороны, указанному в разделе «Реквизиты сторон» настоящего Договора. Ответ на претензию должен быть вручен ее отправителю не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента отправления претензии или передачи ее получателю нарочным.
7.2.
При не достижении Сторонами согласия по возникшим спорам в процессе переговоров, все споры, возникшие в период действия Договора, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения истца. При этом все документы, в том числе претензии, исковые заявления, судебные повестки и т.п., направляются Стороной по адресам, указанным в Договоре, если другая Сторона своевременно не сообщила иной адрес (адреса).
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
Срок передачи Товара (срок поставки): в течение срока действия настоящей Спецификации в соответствии с условиями Договора. Конкретная дата поставки указывается в Товарной накладной / Универсальном передаточном документе (УПД) (ТТН).
В случае, если в течение срока действия настоящей Спецификации производителем/ импортером/ дистрибьютором/ поставщиком товара будет увеличена отпускная цена на 3% и более процента от цены, действовавшей на дату подписания настоящей Спецификации, Продавец вправе в одностороннем порядке пропорционально увеличить цену указанного Товара c предварительным письменным уведомлением за 30 (тридцать) календарных дней до введения новых цен. До истечения указанного срока Стороны обязуются согласовать и подписать новую Спецификацию. В случае, если по истечении указанного срока Стороны не подпишут новую Спецификацию, Продавец вправе приостановить поставку Товара, указанного в настоящей Спецификации до подписания новой Спецификации.
В случае увеличения (за период от даты передачи товара Покупателю (подписания Передаточного документа) до даты зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца) курса доллара США, установленного ЦБ РФ по отношению к рублю РФ, более, чем на 5 % (пять процентов), цена неоплаченной части переданного Покупателю Товара может быть изменена Продавцом на основании п. 2. ст. 424 ГК РФ в одностороннем порядке на величину, пропорциональную увеличению курса Доллара на дату, выставления дополнительного счета Продавцом на неоплаченную часть Товара, переданного Покупателю. Продавец направляет Покупателю соответствующее требование и дополнительный счет на неоплаченную часть Товара, переданного Покупателю.
Настоящая Спецификация составлена в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.
Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Прекращение действия настоящей Спецификации не освобождает Покупателя от обязанности по оплате поставленного товара.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
