Тендер - Поставка бытовой химии №309374652

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть52 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг АОМесто поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 19.09.2025 по 01.10.2025Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:19.09.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):01.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с требованиями закупочной документации
Подведение итоговДата подведения итогов:01.10.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с требованиями закупочной документации НМЦК_моющее - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_95-зк

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Теловодоканал»

_______________ Наумов А.В.

«_______» сентябрь 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКРОННОЙ ФОРМЕ № 95-ЗК/2025

на право заключения договора на поставку бытовой химии

- Посмотреть таблицу с данными

Российская Федерация

Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе (подпункт «а» пункта 3 Постановления № 1875):

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий), которое составляет или превышает значение, определенное Постановлением № 719 для целей осуществления закупок (информация указана в разделе «Сведения о происхождении продукции» (открывается при нажатии на первичный регистрационный номер реестровой записи или реестровый номер) и выписке из реестра, сформированной на сайте);

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с Постановлением № 719 радиоэлектронной продукцией первого или второго уровня) (информация указана в выписке из реестра, сформированной на сайте).

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

Приложение № 2 к настоящему Извещению

17. Требования к составу и содержанию заявки на участие в запросе котировок в электронной форме:

Состав документов, подающихся вместе с котировочной заявкой:

Для юридического лица:

1) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности (руководитель).

2) Копия свидетельства о регистрации Участника закупки либо копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3) Копия свидетельства о постановке Участника закупки на налоговый учет.

4) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой; или письмо об отсутствии необходимости такого одобрения.

5) Копия годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату с приложениями (с отметкой налогового органа о приеме), согласно форм, установленных Приказами Министерства Финансов Российской Федерации:

а) бухгалтерский баланс;

б) отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках);

в) приложения к бухгалтерской отчетности:

- отчет об изменениях капитала;

- отчет о движении денежных средств;

- отчет о целевом использовании средств.

Если Участником закупки годовая бухгалтерская отчетность не предоставлялась (в случаях, установленных законодательством), Участником должны быть представлены письмо с указанием причин такого непредставления, а также копия налоговой отчетности в зависимости от выбранного режима налогообложения.

6) Справка (или заверенная копия такой справки) налогового органа (Код по КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) об отсутствии у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, подписанная налоговым органом. В случае если у Участника имеется задолженность, то он должен предоставить также справку (или заверенную копию такой справки) о состоянии расчетов по начисленным налогом, сборам и иным обязательным платежам (Код по КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

7) Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом

№ 209-ФЗ в отношении Участника закупки, а в случае отсутствия сведений об Участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, декларацию о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1352.

8) Подписное техническое задание, в том числе приложение№1 к ТЗ с указанием цен за ед и сумму

9) Выписка из реестра Российской промышленной продукции (при наличии)

10) Паспорт/сертификат качества на поставляемый товар (при наличии)

Для индивидуального предпринимателя:

1) Копии документов, удостоверяющих личность.

2) Копия свидетельства о регистрации Участника закупки либо копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3) Копия свидетельства о постановке Участника закупки на налоговый учет.

Копия годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату с приложениями (с отметкой налогового органа о приеме). Если Участником закупки годовая бухгалтерская отчетность не предоставлялась (в случаях, установленных законодательством), Участником должно быть представлено письмо с указанием причин такого непредставления, а также копия налоговой отчетности в зависимости от выбранного режима налогообложения.

4) Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом

№ 209-ФЗ, а в случае отсутствия сведений об Участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, декларацию о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ.

5) Справка (или заверенная копия такой справки) налогового органа (Код по КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) об отсутствии у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, подписанная налоговым органом. В случае если у Участника имеется задолженность, то он должен предоставить также справку (или заверенную копию такой справки) о состоянии расчетов по начисленным налогом, сборам и иным обязательным платежам (Код по КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

6) Подписное техническое задание, в том числе приложение№1 к ТЗ с указанием цен за ед и сумму

7) Выписка из реестра Российской промышленной продукции (при наличии)

8) Паспорт/сертификат качества на поставляемый товар (при наличии

18. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок. Порядок внесения изменений в заявки.

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания (истечения) срока подачи заявок. Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до окончания (истечения) срока подачи заявок на участие в закупке.

19. Разъяснения положений Извещения о закупке, изменения извещения

Любой участник закупки вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупках, запрос о даче разъяснений положений Извещения об осуществлении закупки.

В течение трех рабочих дней, с даты поступления запроса о даче разъяснений положений Извещения, Заказчик осуществляет разъяснение положений Извещения о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений Извещения о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Изменения, вносимые в Извещение о закупке, разъяснения положений Извещения о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в Извещение о закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке.

20. Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки

Договор по итогам запроса котировок заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней, с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола.

21. Обеспечение заявки: Не предусмотрено

22. Обеспечение исполнения Договор: Не предусмотрено

23. Порядок предоставления документации о закупке: Документация доступна для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок без взимания платы.

24. Отмена закупки: Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

25. Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок

- соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе, наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупки;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией.

- Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки.

- Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Директор МУП «ТВК» А.В. Наумов

Приложение №1

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

на поставку бытовой химии

- Посмотреть таблицу с данными

Директор МУП «ТВК» А.В. Наумов

Приложение №1 к Техническому заданию

- Посмотреть таблицу с данными

Директор МУП «ТВК» А.В. Наумов

Приложение №2

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Форма заявки на участие

в запросе котировок в электронной форме

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор _______________________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме №_______, опубликованное [указывается источник и дата публикации], на право заключения договора ______________________________________ и принимая установленные в нем требования и условия запроса котировок в электронной форме,

____________________________________________________________________________________,

(полное наименование участника запроса котировок в электронной форме с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу: ___________________________________________________,

(местонахождение участника запроса котировок)

Выражает свое согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Настоящей заявкой ________________________________________ гарантируем

(наименование Участника размещения заказа)

достоверность представленной информации и подтверждаем, что:

- в отношении нас отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, а также отсутствие признаков банкротства, предусмотренных федеральным законом о несостоятельности (банкротстве);

- в отношении нас не приостановлена деятельность участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом запросе предложений;

- мы правомочны заключить договор по результатам закупки;

- мы не значимся в списке юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов или не предоставляющих налоговую отчетность более года;

- решение о предстоящем исключении нас из ЕГРЮЛ регистрирующим органом не принималось;

- мы не состоим в реестре недобросовестных поставщиков;

- мы не состоим в особом реестре ФНС;

- за последние три года мы не выступали в качестве ответчика в арбитражных делах.

3. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями Документацией о закупке и на условиях, указанных в настоящей заявке, в установленный срок.

4. В случае, если нашей заявке на участие в открытом запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель открытого запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в открытом запросе предложений.

5. Мы извещены о включении сведений о ____________________________

(наименование Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон, e-mail, работника Участника размещения заказа)

7. Предложение сохраняет свое действие в течение 60 дней после подписания протокола, в соответствии с которым определен победитель, или до даты заключения договора с победителем (в зависимости от того, какая дата наступит раньше).

_____________________ __________________ ________________________

(должность) (подпись) фамилия, имя, отчество

(полностью)

М.П.

Приложение 2 к заявке

на участие в запросе котировок в электронной форме

АНКЕТА

участника запроса котировок в электронной форме – юридического лица

- Посмотреть таблицу с данными

* Заполненная участником запроса котировок анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

Приложение 2 к заявке

на участие в запросе котировок в электронной форме

АНКЕТА

участника запроса котировок в электронной форме – физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

- Посмотреть таблицу с данными

* Заполненная участником запроса котировок в электронной форме анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

Приложение 3 к Заявке

на участие в запросе котировок в электронной форме

Форма согласие

субъекта на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________

паспорт (серия, номер) _____________________, выданный (кем и когда) ________________________________________________________________________________

настоящим даю свое согласие на обработку муниципальным унитарным предприятием «Тепловодоканал» моих персональных данных, к которым относятся:

 паспортные данные;

 домашний адрес, адрес места проживания, адрес регистрации;

 место работы;

 домашний, мобильный и служебный телефоны;

 прочие сведения.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях исполнения действующего законодательства о закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» будет обрабатывать мои персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/

Приложение № 4

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

ДОГОВОР №_______

на Поставку бытовой химии

г. Мегион «____» ____________ 2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» (далее - МУП «ТВК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _________________ (далее – _____________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в __________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок, и на основании решения комиссии по закупкам МУП «ТВК» (протокол №_____ от ________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать бытовую химию (далее – Товар) Покупателю по наименованию, в количестве согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Техническому заданию) и Спецификации (Приложение №1 к техническому заданию), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Поставщик гарантирует, что к моменту передачи Покупателю Товар принадлежит ему на праве собственности, не отчужден, не является предметом залога или спора, не состоит под арестом, свободен от прав третьих лиц, выпущен таможенными органами для свободного обращения на территории Российской Федерации.

1.3. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и (или) техническим условиям, указанным в сертификатах к передаваемому товару и паспортах на товар (если таковые предусмотрены заводом - производителем).

1.4. Место поставки товара:

628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Алекандра Жагрина, 2 (Центральный склад МУП «Тепловодоканал») (далее – Место поставки).

2.ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Договора составляет __________ (__________________________) рублей ___ копейки, кроме того НДС 20% (двадцать), в размере ________________ (_______________) рублей __ копеек.

Всего общая цена Договора составляет _____ (_________________________) рублей ___копеек.

В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, расходы на сертификацию, транспортные расходы Поставщика и иные расходы, связанные с оказанием услуг.

2.3.Оплата по Договору производится в следующем порядке:

2.3.1.Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Покупателем денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

2.3.2.Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.3.3. Расчет за поставленный Товар осуществляется в течении 30 календарных дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика на основании представленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа, либо, в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.3.4. В случаях, предусмотренных пунктом 2.4. Договора, оплата поставленного товара (части товара) производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления Покупателю от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Покупателем неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Покупателем требованиям, на основании подписанных Покупателем Акта сдачи-приемки товара и представленных Поставщиком счетов, счетов-фактур (или универсального передаточного документа).

2.4. В случае начисления Покупателем Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата за товар осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Покупателем счета и счета-фактуры (или универсального передаточного документа).

2.5.В случае, если при начислении Покупателем Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 2.4. Договора, Покупатель вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Покупателем неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Покупателем требованиям.

2.6. УПД и другие документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

УПД и другие документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилии и инициалов.

УПД и другие документы, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

2.7. Оригиналы УПД и других документов передаются нарочным (курьером) или почтовым отправлением заказным письмом с описью вложения, в течение 5 (пяти) дней после реализации.

Вместе с оригиналами УПД и других документов направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать УПД и другие документы (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

2.8. При подписании УПД и других документов не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

2.9.В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала УПД (включая счета на предоплату) в установленные Налоговым кодексом РФ сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала УПД.

2.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней Сторона, получившая УПД и другие документы, не соответствующие требованиям Договора, обязана письменно проинформировать другую Сторону об этом с указанием допущенных нарушений».

2.11. Любые авансовые платежи, предварительные оплаты, возникшие задолженности за выполненные работы/оказанные услуги/поставленные товары и прочие, возникшие в рамках договора, денежные обязательства, не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ проценты на данные суммы не начисляются

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Покупатель имеет право:

3.1.1. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых Товаров в соответствии с пунктом 13.6 Договора.

3.1.2. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента, упаковки или комплектации товара условиям Договора, предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475, 468 или 520 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к Договору). Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Покупателем своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ.

3.1.5. Отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям Договора.

3.1.6. Требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с договором.

3.1.7. Направлять Поставщику письменную претензию о выявленном нарушении условий договора, для проведения проверки указанных в ней обстоятельств и принятия мер Поставщиком для их устранения.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленных товаров. Проверить соответствие товара по количеству, качеству, условиям, согласованным сторонами в настоящем Договоре.

3.2.2. Оплатить поставку товара по настоящему Договору после подписания и оформления документов в соответствии с действующим законодательством (акта приёма-передачи или универсального передаточного документа).

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.3.2. Доставить товар своим транспортом, за счет Покупателя, в соответствии со сроком поставки товара согласно п.5.1 договора, представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также представить отрывные талоны путевых листов.

3.3.3. Передать Покупателю товар надлежащего качества, в количестве согласно Спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию). По требованию Покупателя, за свой счет в срок, согласованный с Покупателем, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, или комплектации.

3.3.4. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных ненадлежащих качествах товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 8 до 17 часов (местное время в пункте нахождения сервисного центра по каждому виду товара).

3.3.5. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

3.3.6. Предоставить Поставщику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Договора, указанной в п. 2.2. Договора. Указанная информация должна быть предоставлена Исполнителем в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем.

3.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3.3.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.4.2. Привлекать к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее субподрядчики, соисполнители) в объеме не менее 5 процентов от цены Договора.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик при поставке товара должен передать Покупателю следующие документы на русском языке:

- сертификат соответствия или декларация о соответствии (заверенные подписью и печатью Поставщика);

- накладные по форме "торг-12" (подписанные и заверенные печатью Поставщика) и счет-фактуру (оформленную в соответствии с Налоговым кодексом РФ) или универсальный передаточный документ;

4.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара.

4.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Покупателя. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Покупатель вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

4.4.1. В присутствии представителей Покупателя, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

4.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 4.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение №1 к техническому заданию). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение №1 к техническому заданию).

4.4.3. Покупатель вправе отказаться от приемки части Товара. Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение №1 к техническому заданию), Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Покупатель утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Покупателю товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию), Покупатель извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 4.4.7 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

4.4.4. Покупатель вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

4.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Покупатель непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 4.4.7 Договора.

4.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Покупателем претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Покупателю. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Покупателем. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой осуществляется Поставщиком.

4.4.7. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, об упаковке товара Покупатель извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Покупателем в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным

4.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 4.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Покупатель утрачивает интерес к Договору.

4.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.1965.

4.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара, монтажа и наладки товара.

4.6. Приемка товара в целом оформляется Актом сдачи-приемки товара или универсальным передаточным документом, который составляется в двух экземплярах и подписывается Покупателем (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Покупателем) и Поставщиком.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания Акта сдачи-приемки товара) Покупателем несет Поставщик.

4.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи – приемки.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка товара должна быть осуществлена одной партией в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора Сторонами.

5.2. Датой поставки товара является дата подписания Покупателем соответствующей товарной накладной (Акта сдачи-приемки товара) или универсального передаточного документа.

5.3. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Покупателя о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Покупателю путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Номером факса для получения сообщений является: +7(34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5.4. В п. 12.1 Договора указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Договора в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Покупателем в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Покупатель проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

6.2. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.4-6.5 настоящего договора). Согласно Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (Приложение №2 к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Тепловодоканал», осуществляющее закупки товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 миллиона рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 миллионов рублей до 50 миллионов рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этап) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 миллионов рублей до 100 миллионов рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора превышает 100 миллионов рублей.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с субъектом малого и среднего предпринимательства, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000,00 рублей, если цена договора не превышает 3 миллиона рублей;

б) 5 000,00 рублей, если цена договора составляет от 3 миллионов рублей до 50 миллионов рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, если цена договора составляет от 50 миллионов до 100 миллионов рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, если цена договора превышает 100 миллионов рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000,00 рублей, если цена договора не превышает 3 миллиона рублей;

б) 5 000,00 рублей, если цена договора составляет от 3 миллионов рублей до 50 миллионов рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, если цена договора составляет от 50 миллионов до 100 миллионов рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, если цена договора превышает 100 миллионов рублей.

6.7. В случае, если Поставщиком были не представлены или несвоевременно представлены или представлены недостоверные данные в Единый государственный реестр юридических лиц, и данные действия повлекли убытки для Заказчика (в том числе невозможность применения Заказчиком положений ст. 54.1. Налогового кодекса РФ, предусматривающей возможность уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) сумм подлежащего уплате налога), Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 20 (двадцати) % от цены Договора.

6.8. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по передаче документов, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от цены договора.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Покупатель и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

7.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Для урегулирования споров связанных с исполнением настоящего договора, стороны устанавливают обязательное соблюдение претензионного порядка перед обращением в Арбитражный суд. Претензия и ответ на нее подписывается руководителем предприятия организации), либо уполномоченным на то лицом. Ответ на претензию дается не позднее 15-ти дневного срока со дня ее поступления. Претензии направляются на почтовый адрес Поставщика, либо на E-mail адрес, указанный в договоре.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

9.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия такого решения Покупатель вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

9.5. Если Покупателем проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Покупателем только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора.

9.6. Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 14 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Покупателем подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Покупателем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Покупателем подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Покупателя информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Договора. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

9.7. Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Покупателя Поставщику об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.8. Покупатель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Покупателю компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 4.3. Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора.

9.9. Покупатель принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Покупателю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Покупателя, указанному в разделе 14 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Покупателю. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Поставщиком указанного уведомления.

9.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Покупателя о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.13. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует с момента подписания по 30.12.2025 г., за исключением обязательств по оплате услуг, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Поставщик заверяет и гарантирует следующее:

• он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом:
• исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя:
• для заключения и исполнения договора Поставщик получил все необходимые согласия одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
• имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
• не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;
• лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

11.2. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством. Поставщик заверяет Покупателя и гарантирует следующее:

• • Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
  • все операции Поставщика по поставке товара Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;
  • Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены товара;
• Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется поставка товара по договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, спецификации и т.д.).

Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в договоре, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа.

11.3.Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные вследствие нарушения Поставщиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Поставщиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в размере сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС.

Также Поставщик обязан полностью возместить имущественные потери, если Покупатель представил в налоговый орган уточненную декларацию с полным или частичным исключением операций, совершенных в рамках договора с Поставщиком, в связи с протоколом или информационным письмом налоговой инспекции, в котором Покупателю рекомендовано исключить указанные операции.

11.4. Поставщик, нарушивший изложенные в разделе "Особые условия договора" гарантии и заверения, возмещает Покупателю, помимо означенных сумм, все убытки, вызванные таким нарушением.

11.5. Поставщик обязуется компенсировать Покупателю, все понесенные убытки (в том числе доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5-дневный срок с момента получения от Покупателя соответствующего требования.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор составлен на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Покупателя и Поставщика.

12.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

12.3. К Договору прилагаются:

- Техническое задание (Приложение №1);

- Спецификация поставляемых товаров (Приложение №1 к Техническому заданию);

- Антикоррупционная оговорка (Приложение №2).

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора, согласно гражданскому законодательству. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.6. Покупатель по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

12.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Покупателя по Договору права и обязанности Покупателя по Договору переходят к новому Покупателю в том же объеме и на тех же условиях.

АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору на оказание услуг

№_______ от «____» ____________ 2025 г.

Техническое задание

на поставку бытовой химии

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к техническому заданию

"___" _______ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными