Описание тендера: | на поставку дезинфицирующего средства (с результатом) |
Сумма контракта: | 215 835,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 23.04.2024 |
Окончание: | 02.05.2024 09:00:00 |
Тендер №: | 271392575 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
ОКПД2: |
|
Регион: | Приволжский ФО / Оренбургская область / Оренбург |
Регион поставки: | Приволжский ФО / Оренбургская область / Оренбург |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение контракта: | 10% |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: на поставку дезинфицирующего средства
Цена контракта: 215 835,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Средство дезинфицирующее Действующие вещества В качестве действующего вещества содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты, а также поверхностно-активные вещества (ПАВ). Срок годности рабочих растворов ≥ 20 сут;^дн Режимы дезинфекции Средство обладает утвержденными режимами дезинфекции объектов: - поверхностей в помещениях, поверхностей приборов, аппаратов; - изделий медицинского назначения из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла; - белья; - посуды; - медицинских отходов классов Б и В; - санитарно-технического оборудования; - санитарного транспорта; - резиновых ковриков; - уборочного инвентаря; - выделений больного и биологических жидкостей; - предметов ухода за больными; - игрушек и средств личной гигиены. | 215835 | 431.67 | 500 | Килограмм |
Электронный документ, полученный из внешней системы.pdf | 116 КБ | 02.05.24 13:21 | Действующая |
2024.025043 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению.doc | 50 КБ | 23.04.24 14:21 | Действующая |
Извещение о проведении электронного аукциона от 23.04.2024 №0853500000324003490.html | 28 КБ | 23.04.24 00:00 | Действующая |
НМЦ.xlsx | 13 КБ | 23.04.24 14:21 | Действующая |
Проект ГПД дез.docx | 71 КБ | 23.04.24 14:21 | Действующая |
ТЗ 2024.025043.docx | 12 КБ | 23.04.24 14:21 | Действующая |
Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть003490
- Посмотреть таблицу с даннымиЭтапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
Финансирование за счет внебюджетных средств
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
460035, г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 202
Обеспечение заявки
Обеспечение заявок не требуется
Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
10.00%
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, указанных в ч.8 и 8.1 ст.96 № 44-ФЗ. Исполнение контракта может обеспечиваться независимой гарантией, выданной в соответствии с требованиям ст.45 № 44-ФЗ, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требование об обеспечении исполнения контракта к нему не применяются. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде независимой гарантии, установлены в ст.45 № 44-ФЗ. Независимая гарантия должна быть включена в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать информацию, указанную в ч.2 и 3 ст.45 44-ФЗ, а также дополнительную информацию, указанную в ПП РФ от 08.11.2013 N1005. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст.95 № 44-ФЗ. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в настоящем извещении с обязательным указанием соответствующего назначения платежа в платежном поручении; факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате, квитанцией в случае наличной формы оплаты; денежные средства должны быть перечислены до заключения контракта
Платежные реквизиты
"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Код поступления" Информация отсутствует
"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ//УФК по Оренбургской области
"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Объект закупки
Российский рубль
Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения
1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения
и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Дополнительная информация к ограничению отсутствует
Перечень прикрепленных документов
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1
Проект контракта
1
Описание объекта закупки
1
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
1 2024.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьТребования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению
Дополнительная информация и документы
Документы не прикрепленыПроект гражданско-правового договора №
на поставку дезинфицирующего средства
ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4
г.Оренбург "__" _________2024
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гришко Евгения Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в результате подведения итогов проведенного электронного аукциона (протокол №____от __2024г.), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку дезинфицирующего средства (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленныйТовар.
1.2. Наименование, количество, ассортимент, комплектность и характеристики Товара определяются в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:460035, г. Оренбург, ул. Комсомольская 202, аптека(далее - Место доставки).
2. Цена Договора
2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Договора, составляет _____ руб. (_____)_____ коп., включая НДС _____ руб. (_____)_____ коп. (если НДС не облагается, указать основание).Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6Договора.
2.5. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество Товара.
2.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.
2.7. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества товара, предусмотренных Договором.
3. Взаимодействие Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;
3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке товара;
3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;
3.1.7. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 7Договора.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленныйтовар;
3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товара, сроков поставки Товара требованиям Договора;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.
4. Упаковка и маркировка
4.1. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).
4.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.
4.3. Товар должен быть поставлен в ассортименте, количестве, качестве, комплектности и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.4. Поставляемый Товар должен иметь маркировку производителя (изготовителя), позволяющую идентифицировать Товар (имущество), и сведения о соответствии стандартам и нормам, предусмотренным законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.
4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товаров (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.).
При передаче Товара в упаковке (таре) не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.
4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
5. Порядок поставки Товара
5.1. Срок поставки товара:с даты заключения договора по 20.12.2024 г.
Товар поставляется отдельными партиями по заявкам Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента получения заявки Заказчика. Заявка подается непосредственно представителю Поставщика в письменной форме, а также посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика.
5.2. Доставка товара до места поставки, а также его разгрузку осуществляется силами и средствами Поставщика.
5.3. Датой поставки является дата приемки товара в месте поставки.
5.4. Право собственности на каждую партию товара и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон электронных документов, подтверждающих приемку товара.
5.5. Поставщик сообщает Заказчику до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.
5.6. Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование товара, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную «а», «г» и «е» ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
а) единицу измерения поставляемого товара
б) наименование товара;
в) наименование страны происхождения;
г) информацию о количестве;
д) информацию об объеме;
е) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу товара;
ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 настоящего Федерального закона
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.7. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 5.6 настоящего Договора автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик
5.8. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с условиями настоящего Договора, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.9. По решению Заказчика для приемки товара, результатов отдельного этапа исполнения Договора может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.
В случае создания приемочной комиссии не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке согласно условиям настоящего Договора.
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пп. «а» п. 5.9. настоящего Договора документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с пп. "а" п. 5.9 настоящего Договора не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
5.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с условиями настоящего Договора направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
5.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
5.12. Датой приемки товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
6. Уведомления
6.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде заказного письма с уведомлением о вручении по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
6.2. Уведомление считается доставленным с даты отметки на уведомлении о вручении.
7. Гарантии
7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов.
7.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям Договора.
7.3. Остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки его Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев основного срока годности.
7.4. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.
8. Порядок расчетов
8.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств на 2024 год:
Источник финансирования: средства бюджетного учреждения (субсидии на финансовое обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (на 2024 год).
В соответствии с частью 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ. (далее – Бюджетный кодекс РФ) допускается изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
8.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.Оплата по Договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Товара.
8.3. Оплата по Договору за поставленныйТовар осуществляется Заказчиком после размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
8.4. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору) не более 7(семи) рабочих днейс даты подписания Заказчиком документа, предусмотренногопунктом 5.6. Договора.
8.5. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Договору в течение 15 дней, Стороны подписывают Акт сверки расчетов.
9. Обеспечение исполнения Договора
9.1. Обеспечение исполнения Договора устанавливается в размере 10% от начальной максимальной цены Контракта, а в случае заключения Договора по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ - от цены, по которой заключается Договор.
В случае непредставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствиисостатьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., или внесением денежных средств на счет Заказчика.
Документы, подтверждающие обеспечение исполнение договора, должны быть представлены участником закупки одновременно с подписанным им проектом договора.
Способ обеспечения исполнения договора, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.
* [1] В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены договора или от цены заключаемого договора (если договор заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) и не менее размера аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
* [2] Если начальная максимальная цена договора составляет 15 миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в вышеуказанном размере (в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены договора или от цены заключаемого договора (если договор заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона№ 44-ФЗ) и не менее размера аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении об осуществлении закупки.
Участник закупки, с которым заключается договор по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения договора, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре договоров, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех договоров, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки одновременно с подписанным им проектом договора. При этом сумма цен таких договоров должна составлять не менее начальной (максимальной) цены договора. [3]
9.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Договора, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.
9.3. В ходе исполнения договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 9.5 и 9.6 настоящего Договора.
9.4. В случае, если договором предусмотрены отдельные этапы его исполнения в ходе исполнения данного договора размер обеспечения исполнения договора подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 9.5 и 9.6 настоящего Договора.
9.5. Размер обеспечения исполнения договора уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения договора и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр договоров, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Договором. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения договора, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения вышеуказанной информации в реестр договоров.
Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 настоящего Федерального закона.Срок возврата обеспечения не должен превышать 15 (пятнадцать) дней(предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона)с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.
9.6. Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки заказчиком результатов исполнения договора (результатов отдельного этапа исполнения договора) в объеме выплаченного аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
9.7. Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 9.5 и 9.6 настоящего Договора. За каждый день просрочки исполнения поставщиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
В случае предоставления нового обеспечения исполнения договора в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
9.8. В случае если участником закупки, с которым заключается Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора, включая предоставление такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не требуется.
9.9. Финансовые средства обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику при начислении Поставщику неустойки, штрафа, предъявлении требования о расторжении Договора, а также в качестве компенсации за любые случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
9.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 5 рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере.
9.11. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик получает право на возмещение ущерба в соответствии с условиями предоставленного обеспечения в полном объеме предоставленного обеспечения.
10. Ответственность Сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.
10.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере_ [4] .
10.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 8.3 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 10.3 - 10.5 Договора.
10.7. Общая сумма начисленных штрафовза ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
10.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.9. Пеня за просрочку исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в том числе обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения договора в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленногодоговором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком,за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), а также случаев, предусмотренных п.10.11.- 10.13.Договора, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере __ [5] .
10.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее 1000 рублей, что составляет сумму__ [6] .
10.12.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в следующем порядке [7] .
10.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере __8.
10.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Разделом договора, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.16. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.17. В случае наступления ответственности Поставщика за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе либо не производить оплату за поставленный товар до полной оплаты Поставщиком неустойки, либо произвести оплату по договору в размере, уменьшенном на сумму начисленной неустойки на основании акта приема-передачи, в котором должна быть указана сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора; сумма начисленной неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по договору.
В случае если условиями договора предусмотрено поэтапное исполнение договора и соответствующая поэтапная оплата, то данная оплата должна производиться с учетом указанного выше порядка.
10.18 В случае если в определенные Заказчиком сроки, Поставщик не перечислит сумму неустойки в доход бюджета Оренбургской области, оплата по Договору будет осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки.
10.19 Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
11. Срок действия Договора, изменение и расторжениеДоговора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения, определенного Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, и действует до 31.12.2024г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Поставщика, в части уплаты штрафа и неустойки, установленной разделом 10 «Ответственность сторон» настоящего Договора.
11.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.
11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
11.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
11.7. Условия Договора могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.
11.8.В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным частью 11 настоящего договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается договор при уклонении от заключения договора победителя электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного Федеральным законом № 44-ФЗ) и при условии согласия такого участника закупки заключить договор. Указанный договор заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора. При этом при расторжении договора (за исключением договора, указанного в части 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора заключение договора в соответствии с настоящим пунктом допускается в случае, если в связи с таким расторжением принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут договор, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
12. Исключительные права
12.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Договора.
12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 2-х дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
13.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
14. Антикоррупционная оговорка
14.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или в иных неправомерных целях. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
14.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дата или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
15. Дополнительные условия и заключительные положения
15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
15.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонамиструктурированного документа о приемке.
15.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области. Срок ответа на претензию – 15 дней с момента её получения. В случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, претензия считается принятой.
15.4. Настоящий договор подписан усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика и Заказчика в порядке, установленном Федеральным законом о контрактной системе и имеет юридическую силу.
15.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
- Посмотреть таблицу с данными17. Реквизиты и подписи Сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1к Договору
от "__" __________ 2024 г. № ____
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Посмотреть таблицу с данными_____________________
*указывается при заключении договора, в случае если в извещении установлены ограничения допуска в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или запрет в соответствии с Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства
- Посмотреть таблицу с даннымиприменяется в случае, если начальная максимальная цена договора составляет более 15 миллионов рублей и в случае, если способ определения поставщика конкурс или аукцион ↑
применяется в случае, если начальная максимальная цена договора составляет 15 миллионов рублей и менее и в случае, если способ определения поставщика конкурс или аукцион. ↑
Применяется в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка среди СМП и СОНКО) ↑
Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей ↑
Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно). ↑
6 пункт 10.11. применяется и имеет юридическую силу только в случае, если договор заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в котором в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30устанавливались преимущества участия субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. ↑
а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
- 10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).";
8 Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. ↑
2024.025043
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению, требования к участникам закупки
Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в извещении об осуществлении закупки срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
Дополнительные характеристики лекарственного препарата, предусмотренные пунктами 4 и 6 Постановления Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380, а также остаточный срок годности, указанные в извещении об осуществлении закупки в основном варианте поставки и/или прилагаемом к извещению файле Описание объекта закупки, распространяются также на все альтернативные варианты поставки, предусмотренные извещением. Данные дополнительные характеристики участник закупки вправе указать в прилагаемом к заявке на участие в закупке файле. Участник закупки вправе не указывать в составе заявки остаточный срок годности лекарственного препарата, а также дополнительные характеристики лекарственного препарата указанные в извещении об осуществлении закупки и/или прилагаемом к извещению файле Описание объекта закупки, предусмотренные пунктами 4 и 6 Постановления Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380, в случае предложения к поставке лекарственного препарата, соответствующего указанным требованиям, в том числе сроку годности ( т.е. в случае согласия участника закупки на поставку товара соответствующего указанным требованиям). При этом, комиссия по осуществлению закупок при рассмотрении заявок вправе, в целях проверки наличия указанных характеристик у предлагаемого к поставке лекарственного препарата, использовать сведения из государственного реестра лекарственных средств в том числе инструкции на предлагаемый к поставке участником лекарственный препарат, размещенной в указанном реестре (показания к применению, возраст, др) . В случае выявления комиссией по осуществлению закупок несоответствия предлагаемого к поставке лекарственного препарата требованиям извещения об осуществлении закупки, либо сведениям указанной инструкции такая заявка подлежит отклонению.
10. При осуществлении закупки медицинского изделия, участник закупки должен предоставить в составе заявки документ, подтверждающий соответствие медицинского изделия требованиям законодательства, в случае если данный документ указан в п.1 п.п.2(в) настоящих Требований. При этом в случае закупки принадлежности к медицинскому изделию, участник закупки вправе представить в составе заявки регистрационное удостоверение на медицинское изделие, принадлежностью которого является объект закупки.
При несоблюдении указанных требований комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.
В случае если в Описании объекта (Техническом задании) закупки в описании товара включенного в Каталог товаров, работ, услуг указано несколько различных значений одной из характеристик, участнику необходимо выбрать из них одно значение, если весь объем поставляемого товара будет соответствовать указанному значению характеристики, или, если к поставке предлагается товар, части объема которого будут соответствовать различным значениям характеристики, указанным в Описании объекта закупки, указываются все данные значения.
В случае если описание объекта закупки в структурированном виде в извещении об осуществлении закупки отличается от описания объекта закупки в приложенном к извещению об осуществлении закупке документе, то приоритет имеет описание объекта закупки в структурированном виде в извещении об осуществлении закупки.
В случае если характеристики предлагаемого товара, указанные в структурированной заявке на участие в закупке отличаются от характеристик предлагаемого товара, указанных в приложенном к заявке документе, то комиссия по осуществлению закупки при рассмотрении заявок при принятии решения учитывает только характеристики предлагаемого товара, указанные в структурированной заявке на участие в закупке.
Устанавливаются следующие единые требования к участникам закупки:
соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
участник закупки не является иностранным агентом;
отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#269763557 |
1 день
01.04.2024 07.05.2024 |
||
Тендер №271090511
Средство дезинфицирующее (с результатом)
|
Электронный аукцион
#271090511 |
2 029 562
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
20 296 |
8 часов
18.04.2024 06.05.2024 |
Запрос котировок
#271536388 |
40 622
|
2 дня
24.04.2024 08.05.2024 |
|
Тендер №271792331
на поставку дезинфицирующего средства
|
Электронный аукцион
#271792331 |
23 866
Обеспечение контракта:
5% |
2 дня
27.04.2024 08.05.2024 |
Электронный аукцион
#271801778 |
115 380
|
7 дней
27.04.2024 13.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#271392564 |
215 835
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
23.04.2024 02.05.2024 |
|
Не определен
#271392548 |
79 494
|
срок истек
- 30.04.2024 |
|
Электронный аукцион
#271392531 |
42 000
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
420 |
срок истек
23.04.2024 02.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#271392521 |
796 426
|
3 часа
23.04.2024 06.05.2024 |
|
Тендер №271392498
Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров
|
Малая закупка
#271392498 |
2 091
|
срок истек
23.04.2024 23.04.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#271391621 |
556 073
|
срок истек
23.04.2024 03.05.2024 |
|
Малая закупка
#271391246 |
38 587
|
срок истек
23.04.2024 25.04.2024 |
|
Электронный аукцион
#271390884 |
100 000
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
23.04.2024 03.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#271390180 |
100 000
|
30 дней
23.04.2024 05.06.2024 |
|
Единственный поставщик
#271389815 |
310 000
|
срок истек
- 30.04.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |