Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка хозяйственных товаров №309729101

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Электронный_документ_Техническое_задание_хоз._товары_итог.pdf

Электронный_запрос_ТКП - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые руководители!

Частное учреждение «Институт технического регулирования, обеспечения единства измерений и стандартизации Росатома» (далее – Учреждение) планирует проведение закупки на поставку хозяйственных товаров (далее – Товары) для нужд Учреждения.

Подробное описание закупаемых Товаров приведено в Техническом задании (Приложение № 1 к письму).

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, приведены в Проекте договора (Приложение № 2 к письму).

В случае Вашей заинтересованности просим Вас направить коммерческое предложение в срок, указанный на ЭТП.

При подаче коммерческого предложения просим принять во внимание следующие условия:

1) срок действия коммерческого предложения должен быть не менее 3 (трех) месяцев;

2) срок поставки Товара: согласно подразделу 16.1 раздела 16 Технического задания (Приложение № 1);

3) место поставки Товара: согласно подразделу 16.2 раздела 16 Технического задания (Приложение № 1);

4) условия оплаты: согласно пункту 8.2. раздела 8 Проекта договора (Приложение № 2).

Ответ на запрос (коммерческое предложение) должен содержать:

1) подтверждение соответствия поставляемых Товаров требованиям Учреждения, указанных в приложении к письму;

2) информацию о стоимости Товара (единицы Товара) в российских рублях без учета НДС и с учетом НДС на условиях, указанных в запросе;

3) срок действия предлагаемой цены.

Цена, указанная в коммерческом предложении, должна быть фиксированной, не подлежать изменению до конца срока действия договора и включать стоимость поставляемого Товара, стоимость сопутствующих работ/услуг (упаковку, маркировку, погрузку, транспортные расходы, страхование, разгрузку и прочие расходы, которые Поставщик может понести при исполнении договора), а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые оплачиваются Поставщиком.

Коммерческое предложение не может быть принято в случае, если содержит условия исполнения договора, отличные от определенных Покупателем в Проекте договора и Техническом задании; а также в случае нахождения Исполнителя, и/или его субподрядной организации (соисполнителя), изготовителя товара в перечне физических лиц, юридических лиц, а также контролируемых указанными физическими и юридическими лицами организаций, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592».

Напоминаем, что направление Вами коммерческого предложения по настоящему запросу не влечет за собой корреспондирующих обязательств Учреждения.

- Посмотреть таблицу с данными

Весёлкина Дарья Александровна

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. #802#

Проект_договора_хоз._товары_итог

Договор поставки № _____________

- Посмотреть таблицу с данными

Частное учреждение «Институт технического регулирования, обеспечения единства измерений и стандартизации Росатома» (Частное учреждение «Атомстандарт»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Азбукина Владимира Михайловича, действующего на основании Устава Частного учреждения «Атомстандарт», с одной стороны, и ______________________ (_____________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка хозяйственных товаров (далее – Товар) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

1.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора в место поставки по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, Бизнес-центр «НЕО ГЕО», блок А (башня), 16 этаж (далее – Место поставки).

1.4. Условия поставки: доставка Покупателю по адресу, указанному в п. 1.3 Договора.

1.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

1.6. Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в Место поставки.

Доставка до Места поставки и выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Поставщика.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет - __________________ (_______________________), в том числе включая НДС по ставке 20 % в сумме ________________ (______________) рублей (если НДС не облагается, то указывается основание для неприменения НДС).

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до Места поставки, расходы на разгрузку Товара в Месте поставки, если разгрузка является обязанностью Поставщика, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:

- о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;

- о вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

3.1.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.

3.3. Стороны обязаны после выполнения всех обязательств по настоящему Договору произвести сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем (Приложение № 2 к настоящему Договору).

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в п. 1.3 Договора.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом срока поставки и количества поставляемого Товара, установленного в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.2. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке (при наличии);

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода (при наличии);

г) счет на оплату;

д) счет-фактуру, выставленную Покупателю;

е) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика) или универсальный передаточный документ (далее – УПД).

5.3. Фактической датой поставки и приемки считается дата фактической передачи Товара и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

5.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

5.5. Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.

5.6. Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в Месте поставки.

6.2. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней предъявляет Поставщику мотивированный отказ в соответствии с п. 6.5 Договора. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик.

6.3. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

6.4. В случае недопоставки Товара в течение Срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.

6.5. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД и делает отметку о получении Товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки Товара, либо предоставляет Поставщику письменный мотивированный отказ.

Если Покупатель предоставляет мотивированный отказ, Поставщик обязан устранить замечания Покупателя, отраженные в его мотивированном отказе, в указанный в нем срок, если иной срок не согласован Сторонами. После того, как Поставщик устранит замечания, услуги повторно принимаются в установленном Договором порядке.

6.6. Стороны обязаны информировать друг друга в течение 1 (одного) рабочего дня о невозможности обмена документами в электронной форме, и о возобновлении электронного документооборота на основании уведомления. Уведомление направляется на электронные адреса, указанные в разделе 17 Договора. На период приостановления электронного документооборота Стороны переходят на документооборот в следующем порядке:

Поставщик, в срок, установленный Договором, представляет Покупателю на бумажном носителе товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД, счет-фактуру в двух экземплярах, подписанные со стороны Поставщика, а также иные документы, указанные в п. 5.2 Договора.

Покупатель обязан подписать товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД, либо представить Поставщику письменный мотивированный отказ.

Если Покупатель предоставляет мотивированный отказ, Поставщик обязан устранить замечания Покупателя, отраженные в его мотивированном отказе, в указанный в нем срок, если иной срок не согласован Сторонами. После того, как Поставщик устранит замечания, услуги повторно принимаются в установленном Договором порядке.

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

7.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара (при наличии), оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

7.4. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД и составляет не менее срока, установленного производителем для каждого вида Товара.

7.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в срок, установленный Покупателем, или в иной согласованный Сторонами срок. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

7.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

- в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

8.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

8.2. Оплата поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

8.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

8.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные п. 5.2 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение 2 (двух) рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты ________________________ Поставщика.

8.5. Документы, указанные в п. 8.4 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Покупателя.

8.6. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в п. 1.3 Договора, Поставщик по письменному требованию Покупателя выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (одной десятой процента) от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

9.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости некачественного, некомплектного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

9.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от Цены Договора, установленной в п. 2.1 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

9.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

9.7. В случае нарушения сроков оплаты Товара, Покупатель по письменному требованию Поставщика выплачивает Поставщику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от общей стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Поставщика.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

10.2. Все обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю должны быть осуществлены до окончания срока, указанного в п. 1.3 Договора.

10.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и настоящим Договором.

10.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его расторжения.

10.5. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления, если в уведомлении не указан иной момент. С момента расторжения, обязательства Сторон по Договору прекращаются.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

11. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

11.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору) и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с адреса электронной почты _______________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

11.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

12.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

12.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

13.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

13.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Любое уведомление, которое одна Cторона направляет другой Cтороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой Стороны, с подтверждением о получении.

14.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору или иных условий Договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий Договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

15. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

• Cторона вправе заключать и исполнять Договор;
• заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

- Cтороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

15.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

15.3. В рамках настоящего договора передается только общедоступная информация.

16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

16.3. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организациями Госкорпорации «Росатом»:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: _________________________

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: __________________________

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант для внешнего контрагента - резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде г. Москве.

16.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Cторон.

16.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Форма акта сверки взаиморасчетов;

Приложение № 3: Форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

18. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ____________ (________________) рублей ___ копеек, в том числе включая НДС по ставке 20% - ________________ (_________________) рублей ____ копеек.

От Покупателя От Поставщика

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 2025 года

Форма акта сверки взаиморасчетов

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована:

От Покупателя От Поставщика

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору поставки

№ ___________ от «___» ___________ 2025 года

Форма Сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

Лицо, с которым заключается договор: ________________________________________________________

наименование контрагента, с которым заключается договор

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях о цепочке собственников лиц на обработку предоставленных сведений, а также на раскрытие Частным учреждением «Атомстандарт» сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку данных сведений такими органами.

____________________________________ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

Форма согласована:

От Покупателя От Поставщика

- Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Частного учреждения «Атомстандарт»

______________ В.М. Азбукин

____________________________

Техническое задание

на поставку товаров

Предмет закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд Частного

учреждения «Атомстандарт»

Москва

2025

1

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные

показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические

требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим товаров

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии

факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Подраздел 4.9 Требования к средствам измерения, контрольноизмерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

2

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

3

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

1.1. Поставка хозяйственных товаров (далее – Товар) для нужд Частного учреждения

«Атомстандарт».

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

1.2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не

восстановленным и не собранным из восстановленных элементов, не являться

выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц, официально поставляемым

на территорию российской Федерации.

1.2.2. Технические характеристики Товара, подтверждающие его новизну:

- упаковка в коробки производителей (если применимо);

- отсутствие внешних повреждений, сколов, трещин, царапин и т.д.

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

17.22.11.130 – Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной

массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон;

20.41.31.130 – Мыло туалетное жидкое;

20.41.32.119 – Средства моющие прочие;

20.41.44.190 – Средства чистящие прочие;

27.40.15.150 – Лампы светодиодные;

22.22.11.190 – Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена прочие

14.12.30.150 – Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные;

27.20.11.000 – Элементы первичные и батареи первичных элементов;

32.30.16.139 – Изделия сетевые прочие.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Для оснащения и обеспечения бесперебойной работы офиса Частного учреждения

«Атомстандарт».

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. В соответствии с требованиями производителя Товара, необходимыми для

использования и эксплуатации товара по прямому назначению.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

4.1.1. Перечень хозяйственных товаров и основные параметры представлены в

Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

4.2.1. Требования не предъявляются.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

4.3.1. Требования не предъявляются.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

4

4.4.1. Требования не предъявляются.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим товаров

4.5.1. Требования не предъявляются.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

4.6.1. Требования не предъявляются.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

4.7.1. Требования не предъявляются.

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

4.8.1. Требования не предъявляются.

Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным

приборам и автоматике

4.9.1. Требования не предъявляются.

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

4.10.1. Товар (единица Товара) должен поставляться в комплектности, определённой

производителем.

Подраздел 4.11 Требования к маркировке

4.11.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям

государственных либо международных стандартов или технических условий,

утвержденных в установленном порядке.

4.11.2. Каждая единица поставляемого Товара должна быть промаркирована

производителем таким образом, чтобы можно было однозначно идентифицировать Товар

при приемке.

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

4.12.1. Товар (единица Товара) должен поставляться в специальной упаковке,

соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и

требованиям для тары и упаковки, в том числе техническому регламенту Таможенного

союза «О безопасности упаковки» 005/2021 (ТР ТС 005/2011).

4.12.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара при хранении,

транспортировке, проведении погрузочно-разгрузочных работ с учетом перегрузок и

длительного хранения, не должна содержать следов вскрытий, вмятин, порезов. В

упаковке допускается размещать принадлежности Товара (запасные части, материалы и

инструменты, техническую документацию и т.п.), необходимые для его обслуживания и

эксплуатации. Товар и относящиеся к нему принадлежности должны быть надёжно

закреплены в упаковке.

4.12.3. Тара и упаковка, в которой поставляется Товар, является одноразовой и

возврату Поставщику не подлежит.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

5

5.1.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом

соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе его

передачи Покупателю в месте поставки в присутствии уполномоченных представителей

Сторон.

5.1.2. В случае поставки Товара (части Товара), несоответствующего по качеству,

количеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим

условиям, а также условиям Договора, такой Товар (часть Товара) считается

непоставленным и не принимается Покупателем. Покупатель в срок не позднее 5 (пяти)

рабочих дней с даты отказа в приемке Товара (части Товара), несоответствующего по

качеству, количеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам,

техническим условиям, а также условиям Договора, предъявляет требование об

устранении выявленных недостатков Товара. Срок на устранение Поставщиком

выявленных недостатков – 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего

требования Покупателя. Устранение выявленных недостатков осуществляется силами и

за счет Поставщика в форме поставки Товара (части Товара) в соответствии с условиями

Договора.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую

документацию:

 документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом

заверенные копии сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности,

сертификата (или декларации) соответствия (если сертификация товара предусмотрена

действующим законодательством Российской Федерации));

 технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя

(руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке (при наличии);

 оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием

заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода (при наличии);

 счет и счет-фактуру1;

 товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД в 2-х экз. (один экземпляр для

Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Транспортировать передаваемый Товар допускается транспортом любого вида в

соответствии с правилами перевозов грузов, действующими на транспорте.

6.2. Перевозка, доставка, разгрузка Товара, поднятие Товара на этаж должны

осуществляться силами Поставщика с учетом соблюдения техники безопасности

погрузки, разгрузки Товара.

6.3. При транспортировке должна быть обеспечена защита Товара от воздействия

атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

7.1. Условия хранения, складирования, а также место хранения

соответствовать требованиям, предъявляемым к данной категории Товара.

1

В случае, если Поставщик является плательщиком НДС

6

должны

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

8.1. Поставщик гарантирует, что в случае отказа Покупателя от приемки Товара

ненадлежащего качества и предъявления требования о замене Товара, Поставщик

осуществит его замену на Товар надлежащего качества. Покупатель обязан уведомить

Поставщика о недостатке Товара в кратчайший срок после его выявления.

8.2. Недостатки Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение

гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих

дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатке. Если

характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик

обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование

с указанием требуемого срока. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком –

из его материалов, его силами и средствами.

8.3. Гарантийный срок на Товар исчисляется со дня подписания товарной накладной

по форме ТОРГ- 12 или УПД и должен составлять не менее срока, установленного

производителем для каждого вида Товара.

8.4. Поставщик гарантирует, что при условии использования Товара в соответствии с

целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

9.1. Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

10.1. Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

11.1. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим ГОСТам, ТУ,

СанПиНам, гигиеническим требованиям Российской Федерации и иметь сертификаты

соответствия производителя (если сертификация Товара предусмотрена действующим

законодательством Российской Федерации).

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

12.1. Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения,

транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья человека,

окружающей среды.

12.2. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность Товара в соответствии

с действующими стандартами, установленными на данный вид Товара.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

13.1. Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его

качеству и безопасности, предусмотренными для Товара данного рода действующим

законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов

государственной власти Российской Федерации.

7

13.2. Поставщик обязан подтвердить качество поставляемого Товара представлением

документов, подтверждающих его качество:

- сертификатами качества или декларациями о соответствии (если сертификация

товара предусмотрена законодательством Российской Федерации);

- санитарно-эпидемиологическими заключениями на поставляемый Товар;

- сертификатами ISO 9001 (при наличии).

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ

14.1. Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

15.1. Поставщик должен гарантировать, что он сам, его субподрядчики

(соисполнители), изготовители и контролирующие Поставщика, его субподрядчиков

(соисполнителей), изготовителей физические и юридические лица отсутствуют в

перечнях физических лиц, юридических лиц в отношении которых применяются

специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента

Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства

Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах реализации Указа Президента

Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252».

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

16.1. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты

заключения договора с правом досрочной поставки.

16.2. Место поставки Товара: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, БЦ «НЕО ГЕО», блок А,

16 этаж.

16.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты предполагаемой поставки Товара

Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности к поставке Товара (по телефону

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и предоставить

информацию с указанием номера автомобиля, его марки и ФИО водителя и лица,

сопровождающего груз для оформления пропуска.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

17.1. В предложении потенциальный Поставщик обязан указать четкие

характеристики поставляемого Товара с указанием торговой марки, товарного знака

поставляемого Товара (при наличии).

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

18.1. Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

8

№

Сокращение

п/п

1 А

Расшифровка сокращения

Ампер

2

В

Вольт

3

Вт

Ватт

4

ГОСТ

Государственный стандарт

5

лм

Люмен

6

м

Метр

7

мкм

Микрометр

8

мл

Миллилитр

9

мм

Миллиметр

10

НДС

Налог на добавленную стоимость

11

ПЭТ

Полиэтилентерефталат

12

СанПиН

Санитарные правила и нормы

13

см

Сантиметр

14

ТУ

Технические условия

15

УПД

Универсальный передаточный документ

16

ч

Час

17

шт.

Штука

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№

п/п

1

Наименование приложения

Спецификация

9

Количество

листов

4

Приложение № 1 к Техническому заданию

Спецификация

№

п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование

Полотенце TORK Advanced H3

Салфетки бумажные

Салфетки влажные антибактериальные

Мыло жидкое с глицерином

Основные технические характеристики Товара

Листовые бумажные полотенца из целлюлозной бумаги для

диспенсорной системы Н3:

Количество слоев – не менее 2;

Размер листа – 230х230 мм;

Количество листов в пачке – не менее 200 шт.;

Вид сложения – ZZ (V);

Цвет – белый;

Тиснение – наличие;

Перфорация – нет.

Однослойные бумажные салфетки с тиснением:

Размер листа – не менее 23х23 см;

Сложение – 1/4;

Количество в упаковке – не менее 400 шт.;

Материал – 100% целлюлоза;

Цвет – белый.

Салфетки влажные для повседневной гигиены рук с антибактериальным

эффектом, должны обеспечивать надежную защиту от инфекций

и бережно ухаживать за кожей, не создавая липкого эффекта и не сушить

кожу.

Материал – мягкий нетканый материал;

Показатель рН – нейтральный;

Количество салфеток в упаковке – не менее 70 шт.

Жидкое мыло должно быть изготовлено из высококачественного сырья

на основе натуральных компонентов, должно содержать глицерин,

обладать питательным и смягчающим действием на кожу и приятным

ароматом.

10

Ед. изм.

Кол-во

пачка

20

упаковка

10

шт.

15

шт.

4

5.

6.

7.

8.

Моющее средство д/посуды

Лампа светодиодная

Мешки для мусора 60 л

Перчатки одноразовые S

Показатель pH – нейтральный;

Объем – не менее 5000 мл;

Вид упаковки – ПЭТ;

Аромат – в ассортименте.

Средство для мытья посуды должно образовывать обильную,

устойчивую пену, растворять жир в холодной воде, оказывать

смягчающее действие на кожу рук и обладать приятным ароматом.

Показатель рН – нейтральный;

Объем – не менее 900 мл;

Вид – гель;

Аромат – в ассортименте.

Форма колбы – грушевидная (А);

Мощность – 7 Вт;

Диаметр лампы – 55 +/- 5 мм;

Тип цоколя лампы – Е27;

Стекло – непрозрачное (матовое);

Напряжение – 220 В;

Световой поток – не менее 450 лм;

Цвет освещения – теплый белый;

Температура цвета – не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьлм и не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьлм;

Срок службы – не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч.

Материал – полиэтилен низкого давления;

Объем – не менее 60 л;

Плотность – не менее 10 мкм;

Размер – не менее 68х58 см и не более 80х60 см;

Количество в упаковке – не менее 20 шт.;

Тип упаковки – рулон;

Наличие ручек/завязок – нет;

Цвет – в ассортименте.

Перчатки одноразовые универсальные нестерильные неопудренные:

11

шт.

5

шт.

5

упаковка

5

упаковка

1

9.

10.

Перчатки одноразовые М

Перчатки одноразовые XL

Форма перчаток: неанатомическая, плоская, без разделения на правую и

левую руку.

Манжета с валиком.

Перчатки не должны иметь внешних дефектов, таких как: нарушения

структуры материала, разрывы, порезы и другие механические

повреждения.

Материал – нитрил;

Размер – 6.5 – 7 (S);

Количество в упаковке – не менее 100 шт. (50 пар);

Тип упаковки – картонная коробка;

Цвет – голубой/синий/лиловый/фиолетовый.

Перчатки одноразовые универсальные нестерильные неопудренные:

Форма перчаток: неанатомическая, плоская, без разделения на правую и

левую руку.

Манжета с валиком.

Перчатки не должны иметь внешних дефектов, таких как: нарушения

структуры материала, разрывы, порезы и другие механические

повреждения.

Материал – нитрил;

Размер – 7 – 8 (М);

Количество в упаковке – не менее 100 шт. (50 пар);

Тип упаковки – картонная коробка;

Цвет – голубой/синий/лиловый/фиолетовый.

Перчатки одноразовые универсальные нестерильные неопудренные:

Форма перчаток: неанатомическая, плоская, без разделения на правую и

левую руку.

Манжета с валиком.

Перчатки не должны иметь внешних дефектов, таких как: нарушения

структуры материала, разрывы, порезы и другие механические

повреждения.

Материал – нитрил;

12

упаковка

1

упаковка

1

11.

12.

13.

Элемент питания (тип 1)

Элемент питания (тип 2)

Сетевой фильтр

Размер – 9 – 10 (XL);

Количество в упаковке – не менее 100 шт. (50 пар);

Тип упаковки – картонная коробка;

Цвет – голубой/синий/лиловый/фиолетовый.

Элемент питания (пальчиковый):

Типоразмер – АА;

Напряжение – 1,5 В;

Технология изготовления – алкалиновая (щелочная).

Элемент питания (мизинчиковый):

Типоразмер – ААА;

Напряжение – 1,5 В;

Технология изготовления – алкалиновая (щелочная).

Сетевой фильтр с защитой от короткого замыкания и импульсных токов,

выполненный из пожаробезопасных материалов:

Длина шнура – 5 м;

Количество розеток – 6;

Входной разъем – евро;

Максимальный ток нагрузки – 16А;

Мощность нагрузки – 3500 Вт;

Цвет – в ассортименте.

штука

24

штука

24

штука

5

Все ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы,

наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный (информационный), а

не обязательный характер. Поставщик в своем технико-коммерческом предложении может представить иные товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или

наименования производителей, при условии, что произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны

(эквиваленты) или превосходят по качеству указанные в настоящем Техническом задании товары.

13