Тендер - Поставка противогололёдных материалов для обслуживания Балтийской АЭС №314489039

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

Приложение_№_3_к_Запросу_технико-коммерческого_предложения_Форма_ТКП_(Товары)

Бланк организации Генеральному директору

ООО «Калининская АЭС – Сервис»

К.А. Седову

Исходящее №___от «__» ________ 2025г

Уважаемый Константин Анатольевич!

Изучив запрос ТКП от 15.10.2025 №455/0403/2323 принимая установленные в нем требования и условия, предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на поставку противогололёдных материалов для обслуживания Балтийской АЭС, в соответствии с приложенной спецификацией:

Спецификация:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость (с НДС и без НДС (указать нужное, в зависимости от применяемого налогообложения)) __________________________________ (валюта)

Срок поставки: в соответствии с Техническим заданием

Срок оплаты: - в соответствии с проектом договора

Срок действия предложения: 90 дней

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Приложение № 1

к технико-коммерческому предложению

Справка об информированности

Мы уведомлены и согласны с условием, что заказчик вправе не заключить с нами договор в случае выявления нахождения нас, наших субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, а также контролирующих нас, наших субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей физических и юридических лиц в перечнях физических лиц, юридических лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

________________________________________________________ ________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии).

Приложение № 2

к технико-коммерческому предложению

Справка о непредставлении товаров

в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Настоящим подтверждаем, что в ТКП не предлагаем к поставке товары, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предложения к поставке товаров, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, заказчик не заключает с нами договор, а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

________________________________________________________ ________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

Приложение_к_Запросу_технико-коммерческого_предложения_Техническое_задание

Общество с ограниченной ответственностью

«Калининская АЭС-Сервис»

(ООО «Калининская АЭС-Сервис»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по транспорту

______________ С.Л. Насонов

«____» ____________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Поставка противогололёдных материалов для обслуживания Балтийской АЭС»

г. Удомля

2025

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Инженер АС В.А. Костенко

Приложение №1

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_к_Запросу_технико-коммерческого_предложения_Договор_проект

Договор поставки

№ ______

г. Удомля «______» _________ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Калининская АЭС-Сервис» (ООО «Калининская АЭС-Сервис»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Седова Константина Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _________, с другой стороны,

далее именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить согласно заявки противогололёдные материалы для обслуживания Балтийской АЭС, а Покупатель принять и оплатить продукцию (далее – Товар) технические условия и цена, которой определены в Спецификации (Приложение №1). Спецификация, составленная к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью. Товар должен соответствовать требованиям Технического задания, включенного в состав закупочной документации.

Договор заключен на основании проведения на электронной торговой площадке «_________________» запроса _____ № ___________ от «_______»___ 202 г.

КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НА ТОВАР

2.1. Товар должен соответствовать нормативно-технической или иной согласованной сторонами документации, указанной в Техническом задании. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара согласно ГОСТ, ТУ производителя.

Товар должен стабильно сохранять свои физико-химические и эксплуатационные свойства на протяжении гарантийного срока эксплуатации. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара согласно техническим требованиям завода-изготовителя.

2.2. Претензии по качеству полученного Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

2.3. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с техническим описанием производителя. В случае ухудшения качества Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется самостоятельно, за свой счет произвести замену некачественного Товара.

2.4. Гарантийный срок на Товар согласно ГОСТ, ТУ выпускаемого Товара производителем.

ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма договора определяется в Спецификации (Приложение № 1) и составляет ________ (______________) руб. коп, с НДС и без НДС.

Цена, указанная в Спецификации к настоящему Договору, является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

3.2. В цену Товара входит: стоимость товара, все расходы, связанные с погрузкой, доставкой Товара, уплатой таможенных пошлин и прочих сборов, страхование Товара и другие платежи, которые поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3. Оплата по договору производится с даты подписания документов, подтверждающих исполнение контрагентом обязательств - в течение 15-ти (пятнадцать) календарных дней (для МСП в течение 7-ми (семь) рабочих дней).

3.4. Моментом оплаты по настоящему договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.5. Стороны обязуются ежеквартально производить сверку расчетов по Договору с составлением акта сверки.

ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ТОВАРА

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи заявки от Покупателя по электронной почте (Приложение №3) в течении срока действия договора. Поставка разовая.

4.2. Доставка Товара на склад Покупателя производится силами Поставщика по адресу: Россия, Калининградская область, Неманский р-н, пос. Маломожайское, ул. Центральная, д.1А АО Концерн «Росэнергоатом» дирекция строящейся Балтийской АЭС.

4.3. Поставщик по телефону (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьуведомляет Покупателя о готовности Товара к отправке и, после получения подтверждения о готовности принять Товар, доставляет в адрес Покупателя.

4.4. Датой поставки Товара является дата получения его Покупателем от Поставщика с оформлением товарной накладной или УПД.

4.5. Поставщик обеспечивает на момент поставки Товара предоставление Покупателю следующих документов: товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактура (или универсальный передаточный документ (УПД)), счет, сертификат соответствия, паспорт качества, руководство по эксплуатации. Доставка товара на склад Покупателя осуществляется в течение рабочего дня с 8-00 до 15-00.

Пункт 4.6. включается в Договор при использовании Сторонами электронного документооборота:

4.6. Стороны подтверждают взаимное согласие на применение электронного документооборота согласно Приложению №4 к Договору «Соглашение об обмене электронными документами».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Поставщик несет ответственность, по настоящему договору, в размере непредъявленных к вычету сумм налога на добавленную стоимость в связи с ненадлежащим оформлением или отсутствием счета-фактуры (или УПД) на поставленный товар.

За нарушение Поставщиком предусмотренного законодательством Российской Федерации срока представления счета-фактуры (или УПД) Поставщик уплачивает неустойку в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ Российской Федерации от суммы счета-фактуры (или УПД) за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня представления надлежаще оформленного счета-фактуры (или УПД).

В случае представления не надлежаще оформленного счета-фактуры (или УПД) Поставщик обязан возместить Покупателю не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,05% от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара.

5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

5.5. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

5.6. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

5.8. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

5.9. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора он вносится в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

а) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков поставки по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

б) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством товара;

в) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

г) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством товара;

д) подтвержденные судебными актами, факты передачи Покупателю Поставщиком товара по настоящему договору, нарушающих права третьих лиц;

е) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Так же Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

5.10. В момент подписания настоящего Договора, Поставщик обязуется предоставить Сведения о цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), согласно Приложению № 2 настоящего Договора.

5.11. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ________________________ на адрес электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

5.12. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

5.13. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.14. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

5.15. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включёнными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношение которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

5.16. В случае возникновения прочих разногласий в процессе исполнения настоящего договора, неурегулированных переговорами, до обращения с иском в арбитражный суд заинтересованная сторона направляет претензию, подписанную руководителем организации или лицом, на то уполномоченным. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, и т.п.). К претензии прилагаются обосновывающие документы.

Стороны установили, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 21 (двадцати одного) дня с момента получения претензии. Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик ____________________: __________________;

Покупатель ООО «Калининская АЭС-Сервис»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

• Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
  недействительности, подлежат разрешению:

5.17.1. Вариант 1. В случае заключения договора между организациями Госкорпорации «Росатом» п. 5.17 изложить в редакции:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и
возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража,
администрируемого Отделением Арбитражного центра при автономной некоммерческой
организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной
некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: адрес электронной почты - ______________

Покупатель ООО «Калининская АЭС-Сервис»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное
решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит
постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Вариант 2. Рекомендуемая третейская оговорка для договоров между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего
Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца: путем арбитража, администрируемого Арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: адрес электронной почты - ______________

Покупатель ООО «Калининская АЭС-Сервис»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное
решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

либо

(вариант для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в
Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров.
Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской
Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого
Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию;

5.17.2. в остальных случаях –если в ходе внесудебного разрешения споров Стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Тверской области.

• Сторона, намеренная передать спор в указанный суд, должна письменно уведомить об этом, а также о предмете спора другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до подачи исковых материалов в суд.

5.19. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. настоящего Договора, будут длиться более 3 (трех) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

7.1. Приемка продукции Покупателем по количеству осуществляется в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6.

7.2. Приемка продукции Покупателем по качеству осуществляется в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7.

7.3. Весь поставляемый товар будет осмотрен приемщиком на предмет соответствия заявленных размеров, комплектации, а также качества товара в присутствии представителя Поставщика, осуществляющего доставку изделий и/или ответственного лица, сопровождающего груз от Поставщика.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Любая информация, отнесенная Сторонами к настоящему Договору, считается
конфиденциальной. Стороны в течение всего срока действия настоящего Договора и в течение 1 (одного) года с даты истечения срока действия настоящего Договора будут соблюдать
высокую степень конфиденциальности во избежание разглашения или использования данной информации, какую они соблюдали бы в отношении своей собственной конфиденциальной
информации. С конфиденциальной информацией будут ознакомлены только те лица из
персонала Сторон, которые непосредственно связаны с исполнением условий настоящего
Договора.

Информация не будет считаться конфиденциальной, и получающая ее Сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих условий: она уже известна получающей Стороне; является или становится
публично известной в результате действий раскрывающей Стороны; легально получена от
третьей Стороны без ограничения и без нарушения настоящего Договора; предоставлена
третьей Стороне раскрывающей Стороной без аналогичного ограничения на права третьей
Стороны; независимо разработана получающей Стороной, при условии, что разработавшие ее лица, не имели доступа к конфиденциальной информации; разрешена к выпуску письменным разрешением раскрывающей Стороны.

Конфиденциальная информация может быть раскрыта по требованию суда,
правоохранительного или налогового органа, при условии, что получающая Сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с
конфиденциальной; либо если раскрытия требует действующее законодательство РФ.

В случае если раскрывающая Сторона понесет убытки в результате разглашения конфиденциальной информации получающей Стороной, последняя возместит раскрывающей Стороне данные убытки в полном объеме.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 30 (тридцать) рабочих дней, а в части исполнения сторонами своих взаимных обязательств – до полного их выполнения.

10.2. Изменение условий настоящего договора возможны только по взаимному согласию сторон.

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.3. Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Поставщику убытков, обусловленных прекращением договора:

- в случае нарушения Поставщиком срока поставки Продукции в соответствии с п. 4.1;

- в случае нарушения Поставщиком качества поставляемой продукции согласно п. 2;

- в случае нарушения Поставщиком условий Договора;

- в случае несоблюдения Поставщиком нормативных документов;

- в случае проведения в отношении Поставщика процедуры ликвидации, введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

10.4. В части неурегулированной настоящим договором отношения сторон регламентируются действующим законодательством РФ.

10.5. Стороны допускают подписание документов с использованием факсимильного воспроизведения подписей в пределах полномочий должностных лиц. Подписание документов допускается в следующих случаях:

- при проведении между Сторонами деловой переписки;

- при проведении счетов на оплату.

Стороны договорились о том, что документы, подписанные уполномоченными лицами, заверенные печатью и переданные противоположной Стороне посредством факсимильной связи, признаются Сторонами полноценными юридическими документами. Стороны обязуются представить оригиналы указанных документов противоположной Стороне в течение 30 дней, с момента их подписания.

10.6. Полномочия Покупателя в части подписания приложений к настоящему договору предоставлены заместителю Генерального директора по транспорту ООО «Калининская АЭС-Сервис» Насонову Сергею Леонидовичу на основании доверенности от 09.01.2024.

10.7. Договор составлен на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.8. Неотъемлемой частью Договора являются:

- Приложение № 1 (Спецификация);

- Приложение № 2 (Сведения о цепочке собственников);

- Приложение № 3 (Заявка).

Приложение №4 включается в Договор при использовании Сторонами электронного документооборота:

-Приложение № 4 (Соглашение об обмене электронными документами).

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _________

от «____» ___________ 202 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: Общая сумма договора составляет ______ (_____) руб. коп, с НДС и без НДС.

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Генерального директора

по транспорту

ООО «Калининская АЭС-Сервис»

_____________________ ___________________ С.Л. Насонов

«___» ______________ 202 г. «___» ______________ 202 г.

м.п. м.п .

Приложение №2

к Договору поставки от «_____» ___________202_ № __________

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

Лицо, с которым заключается договор: ________________________________________________________

наименование контрагента, с которым заключается договор

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение № 3

к договору № _______

от «___»________202

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый(ая) !

На основании заключенного договора от «___» _______202 г. № _______ прошу Вас осуществить _____________________________:

- Посмотреть таблицу с данными

Фамилия Имя Отчество исполнителя

(код) номер телефона исполнителя

Приложение №4 включается в Договор при использовании Сторонами электронного документооборота:

Приложение № 4

к договору № __________от «______» _______ 202_г.

СОГЛАШЕНИЕ

ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

г. Удомля «______» ___________ 202 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Калининская АЭС-Сервис» (ООО «Калининская АЭС-Сервис») в лице Заместителя Генерального директора по транспорту Насонова Сергея Леонидовича, действующего на основании Доверенности от 09.01.2024 б/н, с одной стороны, и _______________ («») в лице ______________, действующего на основании ________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

- счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур) (или УПД), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру) (или УПД), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ и N ММВ-7-10/552@);

- приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру) (или УПД).

2. Стороны Соглашения подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

3. Настоящее соглашение не ограничивает стороны в возможности выставления и получения, указанных в пункте 1 документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости.

4. Обмен документами между сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и заключается на срок действия, указанный в п. 10.1. Договора.

6. Настоящее Соглашение составлено на бумажном носителе в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиЗапрос_технико-коммерческого_предложения

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»

Общество с ограниченной

ответственностью

«Калининская АЭС-Сервис»

(ООО «Калининская АЭС-Сервис»)

По списку

а/я 51, г. Удомля, Тверская область,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1123

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№

На №

от

Запрос технико-коммерческого

предложения

Уважаемые руководители!

Настоящим сообщаю о том, что ООО «Калининская АЭС-Сервис»

планирует провести неконкурентную закупочную процедуру на право заключения

договора на поставку противогололёдных материалов для обслуживания

Балтийской АЭС, (далее – Продукция).

Требования к количественным, качественным, техническим и иным

характеристикам планируемой к приобретению Продукции описаны

в приложении № 1 к настоящему запросу.

Основными

условиями

исполнения

договора,

предполагаемого

к заключению по результатам предстоящей закупки являются:

1. Условия оплаты: в соответствии с проектом договора.

2. Условия и место поставки Продукции: согласно условий Технического

задания.

3. Срок поставки Продукции: в соответствии с Техническим заданием.

4. Порядок поставки Продукции: в соответствии с Техническим заданием.

В случае заинтересованности, в целях расчета НМЦ закупки, прошу

направить ТКП в соответствии с требованиями настоящего запроса (в том числе

приложения № 1 к запросу).

ТКП необходимо оформить на бланке организации по форме приложения

№2, подписать уполномоченным лицом и направить по адресу электронной

почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В ТКП необходимо указать ссылку на номер и дату настоящего запроса

(номер и дату электронного мониторинга в случае подачи через электронную

торговую площадку). Из ТКП должна однозначно определяться цена единицы

Продукции / услуги/ работы в рублях с НДС/без НДС/сумма НДС (при отсутствии

НДС указать основания), общая цена договора в рублях с НДС с приложением

расшифровок по отдельным затратам, а также срок действия ценовой информации

(предпочтительный срок действия предложения: 60 календарных дней с даты

подачи предложения).

2

Указывая ссылку на номер и дату настоящего запроса (номер и дату

электронного мониторинга в случае подачи через электронную торговую

площадку), ваша организация выражает согласие с условиями, изложенными

в нем, и подтверждает учет в стоимости всех расходов согласно его требованиям.

В случае ответа без указания такой ссылки, направляемое ТКП должно содержать

полное описание условий поставки/оплаты и характеристики предлагаемой

Продукции, позволяющие однозначно идентифицировать соответствие

требованиям предстоящей закупки.

В целях соблюдения постановления Правительства РФ от 01.11.2018 №1300

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября

2018 г. № 592», постановления Правительства Российской Федерации

от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской

Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и нормативных актов Госкорпорации

«Росатом» прошу заполнить соответствующие/ую справки/у (приложение 2).

Предоставляя ТКП вы подтверждаете, что ваша организация соответствует

следующим требованиям:

обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения

и исполнения договора;

не находится в процессе ликвидации, не признана по решению

арбитражного суда несостоятельной (банкротом);

не является организацией, на имущество которой наложен арест

по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой

приостановлена;

имеет соответствующие разрешающие документы на выполнение видов

деятельности в рамках предстоящей закупки.

Дополнительно информирую о том, что запрос коммерческого предложения

не

влечет

за

собой

возникновение

каких-либо

обязательств

для ООО «Калининская АЭС-Сервис».

Также вы можете предложить улучшение существенных условий

для ООО «Калининская АЭС-Сервис», отдельно указав их в тексте

коммерческого предложения.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Приложения:1. Техническое задание на 8 л. в 1 экз.

2. Проект договора на 15 л. в 1 экз.

3. Форма ТКП (Товары) 4 л. в 1 экз.

Начальник ООЗ и МТО

Сизонова Оксана Юрьевна

(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

А.В. Гайсина