Описание тендера: | мониторинг цен в электронной форме на Поставка чистящих и моющих средств |
Сумма контракта: | См. документацию Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 22.04.2024 |
Окончание: | 03.05.2024 23:59:59 |
Тендер №: | 271313324 |
Тип: | Анализ цен Тендерная аналитика |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Регион: | Северо-западный ФО / Ленинградская область / Сосновый Бор |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: мониторинг цен в электронной форме на Поставка чистящих и моющих средств
Цена контракта: 0,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Растворитель 646 0.5 л Арикон | - | - | 72 | - |
2 | Концентрат низкопенный обезжиривающий Rem-300 069-5 5л Pro-Brite | - | - | 1800 | - |
3 | Средство моющее Sauna 1л Vortex | - | - | 50 | - |
4 | Средство дезинфицирующее Хлорамин Б 15кг | - | - | 69 | - |
5 | Средство универсальное низкопенное моющее Orion 5кг Grass | - | - | 14 | - |
6 | Жидкость чистящая для мониторов 510118 Brauberg | - | - | 184 | - |
7 | Средство дезинфицирующее в таблетках Дез-хлор 3,35г 300шт Вест | - | - | 146 | - |
8 | Средство для чистки ковровых и ворсовых покрытий Tapi-Wash 1л Pramol | - | - | 48 | - |
9 | Средство чистящее RM 762 6.295-769.0 500мл Karcher | - | - | 60 | - |
10 | Освежитель воздуха твердый Universal 236015 20шт. Tork | - | - | 12 | - |
11 | Сода кальцинированная 4603726718424 1кг VIAN | - | - | 180 | - |
12 | Средство дезинфицирующее с отбеливающим эффектом Imnova Whiten D038 5л Dolphin | - | - | 80 | - |
13 | Средство моющее Combiclean 3 в 1 DL010 10л Lainox | - | - | 18 | - |
14 | Средство чистящее Пемоксоль-М с хлором 500 г Спектр | - | - | 440 | - |
15 | Освежитель для туалета жидкий 300мл подвесной туалетный блок | - | - | 500 | - |
16 | Удалитель цемента для очистки строительных материалов и инструмента от цементных загрязнений копоти и солевых отложений Cement Cleaner 1л Prosept | - | - | 860 | - |
17 | Средство чистящее для сантехники Domestos 1л | - | - | 2000 | - |
18 | Таблетка для посудомоечных машин Power All in 1 100шт Finish | - | - | 42 | - |
19 | Средство чистящее 985104 480г Пемолюкс | - | - | 2112 | - |
20 | Полироль для мебели 300мл | - | - | 300 | - |
21 | Средство смягчающее для стирки Calgon 550г | - | - | 54 | - |
22 | Средство чистящее Санэлит Антиплесень 4303020070 500мл Аист | - | - | 1500 | - |
23 | Средство чистящее Санитарный-М 1л Спектр | - | - | 1500 | - |
24 | Крем чистящий универсальный Gamma 303 1л Effect | - | - | 150 | - |
25 | Средство Кроторан 1 л Спектр | - | - | 1000 | - |
26 | Средство отбеливающее Белизна 1л | - | - | 2388 | - |
27 | Средство Telimax 5л или аналог | - | - | 475 | - |
28 | Средство для мытья посуды Миф цитрус 1 л | - | - | 25 | - |
29 | Средство чистящее для сантехники Санокс-Гель 750мл | - | - | 10000 | - |
30 | Средство чистящее для ковра Золушка 500мл | - | - | 160 | - |
31 | Средство чистящее Нитхинол-Люкс 500мл Спектр | - | - | 1000 | - |
32 | Средство для мытья полов 474157 универсал 5кг Ника | - | - | 495 | - |
33 | Гель для стирки для белого и цветного UNIVERSAL 2 в 1 1200г Большая стирка | - | - | 84 | - |
34 | Гель для стирки Color 1200г Большая стирка | - | - | 12 | - |
35 | Порошок стиральный Tide Expert для белого автомат 15 кг Procter&Gamble | - | - | 136 | - |
36 | Отбеливатель БОС жидкий Аист 1.2л | - | - | 72 | - |
37 | Кондиционер для белья LV 1000мл | - | - | 150 | - |
38 | Мыло жидкое Help 500мл | - | - | 3500 | - |
39 | Мыло-пена жидкое для диспенсеров S4 100505-1000 1л Keman | - | - | 156 | - |
40 | Мыло хозяйственное 72% 150 г или аналог | - | - | 3452 | - |
41 | Мыло туалетное 13г флоупак | - | - | 30000 | - |
42 | Мыло туалетное твёрдое ординарное Альянс 100г в обёртке ГОСТ 28546-2002 | - | - | 19516 | - |
43 | Мыло жидкое 5л для мытья рук | - | - | 1511 | - |
44 | Освежитель воздуха 300мл | - | - | 4000 | - |
45 | Шампунь для волос Жемчуг в пакете саше 10мл | - | - | 7228 | - |
46 | Шампунь Крапива 1л | - | - | 3000 | - |
47 | Гель для душа Svoboda 1182339 или аналог | - | - | 4794 | - |
48 | Гель для душа 10мл Challet | - | - | 7228 | - |
БРИФ (информация).docx | 13 КБ | 22.04.24 15:36 | Действующая |
Запрос ТКП (Бриф).docx | 80 КБ | 22.04.24 15:36 | Действующая |
Приложение 2 (Товары).docx | 25 КБ | 22.04.24 15:36 | Действующая |
Проект договора_Поставка чистящих и моющих средств.docx | 39 КБ | 22.04.24 15:36 | Действующая |
Техническое задание на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования.docx | 38 КБ | 22.04.24 15:36 | Действующая |
Текст приглашения для участия в закупке способом «БРИФ»
Обращаем Ваше внимание, что дальнейшая закупка будет проводиться с использованием «Цифрового решения «БРИФ» (далее - ЦР «БРИФ»). Ознакомиться с инструкциями по регистрации и работе необходимо по адресу https://zakupki.rosatom.ru/new/?link=instructions.
Для участия в закупке, проводимой с использованием ЦР «БРИФ» необходимо:
Механизм: раздел «Личный кабинет» - авторизация в «AtomID-внешние пользователи» - раздел «Регистрация» - ввод данных о пользователе (ФИО, тел., e-mail, и т.д.) – подтверждение указанного e-mail - присвоение «AtomID».
Механизм: заполнить экранную форму Заявки на аккредитацию, приложить к ней документы, указанные ниже, подписать ее УКЭП лица, подающего такую заявку, получить одобрение Заявки на аккредитацию:
- выписку из ЕГРЮЛ (полученную не позднее, чем за 1 месяц до прохождения процедуры аккредитации),
- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, если организация является таковым субъектом (полученные не позднее, чем за 1 месяц до прохождения процедуры аккредитации),
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (далее - ЕИО) (Решение/Протокол органов управления и Приказ о назначении на должность),
- документы, подтверждающие полномочия иного лица, подающего заявку на аккредитацию (Доверенность на аккредитацию в ЦР «БРИФ», если заявка подается не ЕИО).
Механизм: заполнить экранную форму Заявки, приложить запрашиваемые ЦР «БРИФ» документы, подписать ее УКЭП лица, подающего такую заявку, получить одобрение Заявки и получить полноценный доступ к Профилю организации в ЦР «БРИФ».
Механизм: блок Договоры: заполнить спецификацию (Попозиционно внести сведения в Систему), прикрепить документы (договор, спецификация) заполнить документы по исполнению (попозиционно внести сведения о поставке согласно Спецификации и Торг-12 / УПД / акт, прикрепить Торг-12 / УПД / акт). Затем направить на подтверждение и подтвердить их.
Изменение и/или дополнение договоров на этапе рассмотрения и/или оценки участников закупки не предусмотрено.
В случае возникновения дополнительных вопросов по работе ЦР «БРИФ» прошу обращаться в техническую поддержку, а также ознакомиться с инструкциями, расположенными в разделе Поддержка.
Приложение_2_(Товары)Бланк организации Генеральному директору
ООО «Ленинградская АЭС-Авто»
Воробьев С.В.
Уважаемый Сергей Васильевич!
Изучив запрос ТКП от __________ №____ (или номер мониторинга на ЭТП, если электронное ТКП) на поставку __________________, принимая установленные в нем требования и условия, предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на поставку _______________ (наименование, тип, марка товара) в соответствии с приложенной спецификацией:
Спецификация:
- Посмотреть таблицу с даннымиОбщая стоимость (с НДС и без НДС (указать нужное, в зависимости от применяемого налогообложения)) __________________________________ (валюта)
Срок поставки: ________________ (в пределах срока поставки, указанного в ТЗ)
Срок оплаты: __________________ (в пределах срока оплаты, указанного в запросе)
Срок действия предложения: _______________________ (предпочтительно не менее 60 дней)
- Посмотреть таблицу с даннымиМ.П.
Приложение № 1
к технико-коммерческому предложению
Справка об информированности
Мы уведомлены и согласны с условием, что заказчик вправе не заключить с нами договор в случае выявления нахождения нас, наших субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, а также контролирующих нас, наших субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей физических и юридических лиц в перечнях физических лиц, юридических лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
________________________________________________________ ________________________________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П. (при наличии).
Приложение № 2
к технико-коммерческому предложению
Справка о непредставлении товаров
в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Настоящим подтверждаем, что в ТКП не предлагаем к поставке товары, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.
Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предложения к поставке товаров, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, заказчик не заключает с нами договор, а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
________________________________________________________ ________________________________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П. (при наличии)
Документация_4Общество с ограниченной ответственностью
«Ленинградская АЭС-Авто»
(ООО «Ленинградская АЭС-Авто»)
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
________________С.В. Воробьев
«____»__________2024 г.
Техническое задание
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования
Предмет закупки: Поставка чистящих и моющих средств
Сосновый Бор
2024
Техническое задание
на поставку товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования
(Поставка чистящих и моющих средств)
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1. Предмет закупки
Подраздел 1.2. Сведения о новизне
Подраздел 1.3. Код ОКПД 2
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Подраздел 4.3. Требования по надежности
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности
Подраздел 4.9 Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике
Подраздел 4.10. Требования к комплектности
Подраздел 4.11. Требования к маркировке
Подраздел 4.12. Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1
к Техническому заданию
Спецификация
- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_Поставка_чистящих_и_моющих_средств ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________________г. Сосновый Бор «___» ________ 2023 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградская АЭС-Авто», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице в лице Генерального директора Воробьева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
2.3. Поставка Товара осуществляется ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи Заявки Покупателем (Приложение № 2 к Договору) по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.101, склад ООО «Ленинградская АЭС — Авто» (дата и время поставки согласовываются Сторонами).
2.4. Поставщик обязуется передать Товар в собственность Покупателя в соответствии с условиями настоящего Договора, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.
2.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.
4.3. Стороны обязаны ежеквартально, а также после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.
- наименование и место нахождение изготовителя;
- товарный знак (при наличии);
- массу нетто, брутто;
- информацию о составе;
- дату изготовления, срок годности;
- обозначения стандарта, нормативного или технического документа, в соответствии с которым произведена продукция;
- информацию о сертификации продукта, номер партии, информацию о подтверждении соответствия продукции требованиям законодательства РФ.
5.5. Упаковка не должна иметь повреждений (следов вскрытий, вмятин, порезов и т.п.).
Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).
6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом стоимости и количества поставляемого Товара, установленного в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
а) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
б) счет и счет-фактуру, выставленные Покупателю;
в) документы, подтверждающие качество и безопасность товара.
Поставщик вправе вместо товарной накладной и счета-фактуры предоставить Покупателю в составе отчетных документов, предусмотренных пунктом 6.4. настоящего Договора, универсальный передаточный документ (УПД) при его использовании в бухгалтерском учете.
6.5. Поставщик представляет Покупателю документы подтверждающие ассортимент, количество, стоимость и качество продукции на бумажных носителях. Сопроводительные документы на поставляемый Товар предоставляются Покупателю в оригиналах.
6.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
7.2. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик.
8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), не является выставочным образцом. Остаточный срок годности поставляемого Товара составляет не менее 80% от установленного и указанного на маркировке Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору);
8.2. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.
в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;
в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.
10.1. Обеспечение договора не предоставляется.
11.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик по письменному требованию Покупателя выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (одной десятой) от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.
11.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.
11.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.
11.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
11.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
11.7. Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Покупателя, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Покупателем сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «___» ___________ 202 г. (365 календарных дней с даты подписания Договора), а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.
17.1. Заверения об обстоятельствах.
Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
сторона вправе заключать и исполнять Договор;
заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,
стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
17.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.
В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.
Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика
18. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
18.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
18.3. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организациями Госкорпорации «Росатом»:
Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:
Поставщик: адрес электронной почты
Покупатель: адрес электронной почты
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.
Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.
В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.
Оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:
Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:
1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:
Поставщик: адрес электронной почты
Покупатель: адрес электронной почты
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.
В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.
либо
2) (вариант для внешнего контрагента - резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;
(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.
либо
3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.
либо
4) в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
18.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон
18.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1: Спецификация;
Приложение № 2: Акт сверки взаиморасчетов.
Приложение № 3: Акт приема-передачи товара.
Приложение № 4: Техническое задание;
Приложение № 5: Сведения о цепочке собственников.
19. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к Договору поставки
№ __________________________
от «__» ___________ 2022 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиИтого: __________________________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% - _____(сумма прописью) рублей ____ копеек, /НДС не облагается.
СРОКИ ПОСТАВКИ: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи Заявки.
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2 к Договору поставки
№ ___________________ от «__» ___________ 2023 г.
==============================Форма заявки===============================
ЗАЯВКА
на поставку товара
г. Сосновый Бор «___»____________20__г.
Адрес, по которому необходимо доставить Товар: Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
Копорское шоссе, д.101
- Посмотреть таблицу с даннымиПредставитель Заказчика:
______________________________________________________/________________/
Дата подачи заявки Должность Подпись Расшифровка
Представитель Исполнителя:
Заявка принята __________________________________________/________________/
Дата приема Должность Подпись Расшифровка
===========================Форма согласована=============================
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3 к Договору поставки
№ _________________ от «__» _______ 2023г.
===========================Форма=======================================
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБРАЗЕЦ)
№ __________________ от «____»_________ 20__ г.
ПО ДОГОВОРУ № от «___» 20_ г.
___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании, с одной стороны и ООО «Ленинградская АЭС – Авто», именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Воробьева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар согласно Спецификации (приложение № 1 к Договору):
(описание Товара)
Стоимость поставленного Товара составляет:
(сумма за поставленный Товар)
Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара: счёт, счёт-фактура, товарную накладную по форме ТОРГ-12
Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Покупателю.
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 4 к Договору поставки № ____________________________
от «__» ___________ 2023 г.
Общество с ограниченной ответственностью
«Ленинградская АЭС-Авто»
(ООО «Ленинградская АЭС-Авто»)
Техническое задание
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования
Предмет закупки: поставка чистящих и моющих средств
ООО «Ленинградская АЭС-Авто».
- Посмотреть таблицу с даннымиСосновый Бор
2023
Приложение № 5 к
Договору поставки № ______________________________
от «__» ___________ 2023 г.
СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)
- Посмотреть таблицу с даннымиГенеральный директор ____________________________
Запрос_ТКП_(Бриф) - Посмотреть таблицу с даннымиУважаемые руководители!
Настоящим сообщаю о том, что ООО «Ленинградская АЭС-Авто» планирует провести конкурентную закупочную процедуру по теме: поставка чистящих и моющих средств (далее – Продукция). Дальнейшая закупочная процедура будет проводиться с использованием подсистемы закупок Цифровое решение «Бриф».
Согласно требованиям Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) Государственной корпорации «Росатом» начальная (максимальная) цена (далее – НМЦ) поставки Продукции может формироваться исходя из цен технико-коммерческих предложений потенциальных участников закупки (далее – ТКП), продукции (товара).
Требования к количественным, качественным, техническим и иным характеристикам планируемой к приобретению Продукции описаны в приложении № 1 к настоящему запросу.
Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к заключению по результатам предстоящей закупки являются:
1. Условия оплаты: в течение 15 (Пятнадцати) календарных (7 рабочих для МСП) дней после получения товара. Аванс не предусмотрен.
2. Условия и место поставки Продукции: г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.101.
3. Срок поставки Продукции: ежемесячно в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки Покупателем.
В случае заинтересованности, в целях расчета НМЦ закупки, прошу направить ТКП в соответствии с требованиями настоящего запроса.
ТКП необходимо оформить на бланке организации по форме Приложения № 2 (Товары), подписать уполномоченным лицом и направить по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть до 06.05.2024 г.
В ТКП необходимо указать ссылку на номер и дату настоящего запроса (номер и дату электронного мониторинга в случае подачи через электронную торговую площадку). Из ТКП должна однозначно определяться цена единицы Продукции в рублях с НДС/без НДС/сумма НДС (при отсутствии НДС указать основания), общая цена договора в рублях с НДС с приложением расшифровок по отдельным затратам, а также срок действия ценовой информации (предпочтительный срок действия предложения: 60 календарных дней с даты подачи предложения).
Указывая ссылку на номер и дату настоящего запроса (номер и дату электронного мониторинга в случае подачи через электронную торговую площадку), ваша организация выражает согласие с условиями, изложенными в нем, и подтверждает учет в стоимости всех расходов согласно его требованиям. В случае ответа без указания такой ссылки, направляемое ТКП должно содержать полное описание условий поставки/оплаты и характеристики предлагаемой Продукции, позволяющие однозначно идентифицировать соответствие требованиям предстоящей закупки.
Предоставляя ТКП вы подтверждаете, что ваша организация соответствует следующим требованиям:
зарегистрирована в системе закупок Цифровое решение «Бриф» и имеет наполненный каталог соответствующей продукции;
обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;
не находится в процессе ликвидации, не признана по решению арбитражного суда несостоятельной (банкротом);
не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена;
имеет соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках предстоящей закупки.
Дополнительно информирую о том, что запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для ООО «Ленинградская АЭС-Авто».
Также вы можете предложить улучшение существенных условий для ООО «Ленинградская АЭС-Авто», отдельно указав их в тексте коммерческого предложения.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
- Посмотреть таблицу с даннымиАлександрова Анна Сергеевна
8-(81▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 205
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#271815259 |
46 917
|
2 часа
27.04.2024 06.05.2024 |
|
Тендер №271882020
Приобретение хозяйственных товаров
|
Малая закупка
#271882020 |
40 607
|
1 день
30.04.2024 07.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №271313067
Поставка дезинфицирующих средств. (0060142401225)
|
Малая закупка
#271313067 |
68 020
|
срок истек
22.04.2024 02.05.2024 |
Тендер №271312975
Поставка автомобильного шампуня для бесконтактной мойки
|
Электронный аукцион
#271312975 |
43 943
Обеспечение контракта:
5% |
8 дней
22.04.2024 14.05.2024 |
Электронный аукцион
#271312836 |
43 943
Обеспечение контракта:
5% |
8 дней
22.04.2024 14.05.2024 |
|
Запрос котировок
#271312789 |
150 852
|
срок истек
22.04.2024 26.04.2024 |
|
Единственный поставщик
#271312686 |
1 948
|
срок истек
22.04.2024 - |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Анализ цен
#271309748 |
срок истек
22.04.2024 03.05.2024 |
||
Анализ цен
#271308852 |
срок истек
22.04.2024 03.05.2024 |
||
Тендер №271293908
мониторинг цен в электронной форме на Запчасти для автомобилей ГАЗель
|
Анализ цен
#271293908 |
срок истек
22.04.2024 03.05.2024 |
|
Анализ цен
#271291314 |
срок истек
22.04.2024 25.04.2024 |
||
Анализ цен
#271285875 |
срок истек
22.04.2024 03.05.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |