Тендер - ЕП2506 МС Поставка моющих средств 2 №302259901

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ЕП_2506_МС_Расчет_НМЦК_Поставка_моющих_средств.docx
• ЕП_№2506_МС_Поставка_моющих_средств.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 Просмотр сведений о закупке «ЕП2506_МС Поставка моющих средств 2» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2982

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: ЕП2506_МС Поставка моющих средств 2

Описание объекта закупки: Поставка моющих средств для посудомоечных машин

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.70

Дата размещения закупки: 23.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:03

Срок завершения подачи оферт: 24.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно прилагаемой документации

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, п. Ушково, ш. Приморское, 605

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, (субсидии на госзадания – 21338,70 руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Акт сдачи-приемки, товарные накладные

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно договору

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Акт сдачи-приемки, товарные накладные

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 3 (трех) рабочих дней

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ЗВЕЗДОЧКА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Ушково п, Приморское, Д.605 -

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Внутригородская Территория Поселок Ушково, Внутригородская Территория Поселок Ушково, Ш ПРИМОРСКОЕ, 605

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9382

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Левончук

Имя Александр

Отчество Леонидович

Дополнительная контактная информация Закупка ЭМ



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта,заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦК

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле: V - количество (объем) закупаемого товара; n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; Цi - цена единицы товара

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт №2506_МС

Поставка моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ВРИО главного врача Лопатиной Марины Валериевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 части1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44ФЗ) заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку моющих средств (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и Техническим заданием (Приложение №2), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество и цена определяются Спецификацией (Приложение №1), технические показатели – Описание объекта закупки (Приложение № 2).

Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием видов продукции, соответствующие предмету закупки: 20.41.32.111- средства для мытья посуды.

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства, подъемом на этаж, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, СПб, пос. Ушково, Приморское шоссе, 605 (далее – Место доставки).

1.4. 1.2. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, реестровый номер закупки - _________________.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет ____________ руб. (_________________________________________________). НДС _______________ /НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2. Налогового кодекса РФ.

2.2.1. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств бюджетных учреждений Санкт-Петербурга на 2025 год. Целевая статья –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 - субсидии бюджетным учреждениям - санаториям для детей и подростков на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, код вида расходов 244. Код ОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов».

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Оборудования и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренного Контрактом.

2.8. Оплата по Контракту производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

2.9. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. Все расчеты по Контракту осуществляются в российских рублях. Авансирование не предусмотрено.

2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

2.11. Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом №44-ФЗ и настоящим Контрактом.

2.12. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

3. Взаимодействие сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Контракта – в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством РФ;

3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;

3.1.7. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 7 Контракта;

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Контракта;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

3.4.6. в установленный Контрактом срок подписать документы о приемке или предоставить мотивированный отказ от приемки, потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки и хранения, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, техническим условиям и другой нормативно-технической документации.

4.3. Упаковка Товара должна иметь надлежащую маркировку, в т.ч. должна содержать информацию о наименовании Товара; сборные коробки должны быть отмечены словами «СБОРНАЯ» с наложением описи содержимого.

5. Порядок поставки товара и документации

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 15.00.

5.2. Передача Товара осуществляется Поставщиком лицу, уполномоченному на то Заказчиком. Товар, переданный не уполномоченному лицу, считается не поставленным и оплате не подлежит.

5.3. Со стороны Заказчика уполномоченным лицом по приемке Товара является:

- Главная медсестра _______________ или лицо, ее замещающее (при наличии доверенности).

5.3. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика с предоставлением необходимого количества грузчиков для разгрузки Товара в помещения Заказчика, с обеспечением сохранности Товара при транспортировке.

5.4. Поставщик при поставке Товара передает Заказчику следующие документы:

5.4.1. заверенные Поставщиком копии следующих документов (на каждую позицию отдельный документ с указанием порядкового номера по Спецификации к Контракту), деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия (при наличии);

5.4.2. товарные накладные);

5.4.3. документы, подтверждающие страну происхождения товара (сведений о товаре в реестре российской промышленной продукции, либо наличие сертификата СТ-1).

В случае невыполнения Поставщиком условий настоящего пункта (п. 5.4) о передаче соответствующих документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара (или товар будет считаться товаром иностранного происхождения).

5.5. На всех документах, перечисленных в пункте 5.4 Контракта обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов; указанные документы должны полностью соответствовать по наименованию, единице измерения и цене Спецификации к Контракту (Приложение №1).

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, установленных пунктами 5.4 и 5.5 настоящего Контракта, Поставщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 10.10 настоящего Контракта.

5.7. В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты поставленных товаров отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленных товаров.

5.8. В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком документов, необходимых для оплаты, Поставщик несёт ответственность в соответствии с пунктом 8.7. настоящего Контракта.

6. Порядок приемки товара

6.1. Поставщик одновременно с поставкой Товара предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны документ о приемке (приложение № 3).

6.2. Приемка Товара осуществляется Заказчиком и заключается в проверке предоставленного Товара на соответствие требованиям Контракта и Технического задания (приложение № 2). В случае соответствия поставленного Товара требованиям Контракта, Заказчик в срок не более не более 3 (трех) рабочих дней с даты поставки Товара подписывает документ о приемке.

6.3. При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, последний отказывается от приемки и оплаты. Мотивированный отказ направляется Поставщику в письменной форме.

6.4. Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение гарантийного срока.

6.5. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.6. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.

7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока. Срок гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 16 мес., если иной срок не установлен в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту). Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

7.2. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Срок замены некачественного Товара не более 10 рабочих дней.

7.3. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, то на замененный Товар предоставляется гарантия 12 мес., если иной срок не установлен в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).

7.4. Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

8. Обеспечение исполнения контракта

8.1. Обеспечение исполнения контракта не установлено.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

9.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

9.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены контракта и составляет _______ рубля.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

9.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

10. Срок действия контракта, изменение и расторжение контракта

10.1. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа посредством электронного магазина http://estore.gz-spb.ru/. Контракт вступает в силу с момента подписания усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, и действует до 31 декабря 2025 г.

10.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

10.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме, а также в виде электронных документов, дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

10.3.1 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

10.3.2. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

10.3.3 При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

10.4. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае просрочки поставки Товара Поставщиком более чем на 10 рабочих дней.

10.6. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

10.7. При исполнении Контракта по соглашению сторон могут быть внесены изменения в контракт только в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

11. Исключительные права

11.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.

11.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

12.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

12.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13. Уведомления

13.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде электронного и почтового направления по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

13.2. Уведомление считается доставленным после подтверждения о получении одной из Сторон.

13.3. Уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне посредством реестра документов об исполнении Контракта ЕИС, считается доставленным с момента размещения в ЕИС.

14. Порядок урегулирования споров

14.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

14.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

15. Прочие условия

15.1. Все уведомления сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.3. Допускается обмен документами в электронной форме по адресам электронной почты, указанным в п. 12 Контракта. Документы в электронной форме должны быть подписаны отсоединенной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, в формате *.sig.

Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 Спецификация.

Приложение № 2 Техническое задание.

Приложение №2.1. Показатели и функциональные характеристики товара.

Приложение № 3 Форма Акта приема-передачи товара.

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к ЕП №2506_МС

от «хх» июня 2025 г.

Поставка моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Итого, цена контракта _______ руб. (_________________________). НДС ___________________________. /НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2. Налогового кодекса РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к ЕП №2506_МС

от «хх» июня 2025 г.

Техническое задание на поставку моющих средств

1. Общие условия

1.1. Предмет контракта - поставка моющих средств для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка» для нужд Санкт-Петербурга в 2025 году.

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта – : 21338,70 руб. Метод определения, обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта представлены в приложен в виде отдельного файла «ЕП 2506_МС Расчет НМЦК Поставка моющих средств».

1.3. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием видов продукции, соответствующих предмету контракта:

20.41.32.111- средства для мытья посуды.

1.4. Целью данной закупки является: материально-техническое обеспечение деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка».

1.5. Основанием для закупки товара (выполнения работ, оказания услуг) является: план-график закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

1.6. Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет внебюджетных средств бюджетных учреждений Санкт-Петербурга на 2024 год. Целевая статья –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 - субсидии бюджетным учреждениям - санаториям для детей и подростков на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, код вида расходов 244. Код ОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов».

2. Сведения о Заказчике

2.1. Заказчик: СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка».

2.2. Условия поставки Товара.

2.2.1. Поставка товара осуществляется в течение 10 рабочих дней, следующих после даты заключения контракта. Место поставки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, СПб, пос.Ушково, Приморское шоссе, 605.

2.2.2. Погрузка товара, его транспортировка до места поставки, а также выгрузка и поднятие на этаж осуществляется силами и за счёт Поставщика.

2.2.3 При передаче Поставщиком товара в комплектности, не соответствующей Техническому заданию, Заказчик вправе отказаться от принятия товара полностью или частично и потребовать допоставки товара в соответствии с Техническим заданием.

2.2.4. Поставщик обязан согласовать дату и время поставки товара с Заказчиком не позднее 3-х рабочих дней до даты поставки путем отправки соответствующей информации о дате и времени поставки товара с адреса электронной почты Поставщика, указанного в Контракте, на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Контракте с учетом сроков поставки, указанных в п. 2.2.1 Технического задания. Поставка товара должна осуществляться в период времени с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 14-00. Поставку в другой интервал времени Поставщик согласовывает с Заказчикам дополнительно. Поставщику необходимо сообщить Заказчику государственный номер транспортного средства, на котором будет осуществлена поставка товара, а также фамилию, имя, отчество, паспортные данные, контактные телефоны представителя Поставщика осуществляющих поставку Товара. В случае не своевременного предоставления Заказчику данных по транспортному средству, представителю Поставщика, приемка товара не осуществляется.

3. Требования к количеству, качеству товара

3.1. Количество товара, подлежащего передаче поставщиком заказчику, определено в Приложении №2.1ТЗ.

Место доставки товара, являющегося предметом контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, СПб, пос. Ушково, Приморское шоссе, 605.

Сроки поставки товара: в течение 10 рабочих дней следующих после даты заключения Контракта.

3.2. Требования к качеству товара. На территории Евразийского экономического союза в отношении товаров бытовой химии действуют Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением КТС № 299 от 28.05.2010.

Товары бытовой химии включены в Перечень продукции (товаров), подлежащей государственной регистрации, утвержденный решением КТС № 299 от 28.05.2010.

Помимо получения свидетельства о государственной регистрации отдельные виды товаров бытовой химии подлежат обязательному декларированию. Их перечень утвержден постановлением Правительства РФ № 2425.

3.3. Требования к техническим, функциональным характеристикам товара определено в Приложении №2.1ТЗ.

3.4. При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

3.5. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.

Товар должен поставляться в упаковке производителя.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативно-технических документов, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок хранения.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо‑разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3.6. Весь Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) работоспособным и предусмотренную изготовителем функциональность и должен быть свободен от прав третьих лиц.

3.7. Требования к товарам, установленные законодательством Российской Федерации:

Требования не установлены.

4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

4.1.Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Товары средства должны быть производства не ранее 2024 года. Остаточный срок годности должен быть не менее 16 месяцев с даты поставки.

5 Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

5.1.Требования не установлены.

.

6. Приложение №2.1ТЗ. Показатели и функциональные характеристики товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Контракту

от __.06.25 г. №2506_МС

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО КОНТРАКТУ

ОТ "__" __________ 20__ г. N ____

Образец

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик (полное наименование) __________ в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик (Получатель) принял Товар согласно Спецификации (Приложение N 1 к Контракту):

1. Наименование Товара (марка, модель, год выпуска и другое): _________

2. Единица измерения: __________

3. Количество в единицах измерения: __________

4. Стоимость: __________ (сумма прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС _____% - __________ (сумма прописью) руб. _____ коп.

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение N 1 к Контракту) и Техническим требованиям (Приложение N 2 к Контракту);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов), подтверждающих соответствие (Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 (ред. от 17.08.2024)); наличия свидетельства о государственной регистрации продукции

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на русском языке.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная Накладная от "__" __________ 20__ г. N ____.

Экспертиза товара проведена

1. _________________________________________________________

2 _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4 _________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)