Тендер - Жидкое мыло - кожный антисептик Флорасофт (флакон 1л.) №319439746

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЗ_жидкое_мыло_кожный_антисептик

Техническое задание на поставку товаров [1]

Общая информация об объекте закупки.

Объект закупки: поставка товара – жидкое мыло (далее – Товар).

Код и наименование позиции КПГЗ: 01.20.04.03 – СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ.

Наименование позиции СПГЗ: Жидкое мыло.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Московская область, городской округ Люберцы, деревня Сосновка, дом 1 с указанием Заказчиком конкретного места разгрузки.

Количество товара: в соответствии со спецификацией из Контракта.

Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Взаимодействие Сторон при исполнении обязательств по Контракту – обмен юридически значимыми сообщениями, которые соответствуют следующим требованиям: являются письменными (на бумажном носителе) или электронными; письменные сообщения (на бумажном носителе) представляются в оригинале имеющем указания на реквизиты Стороны, указанные в Контракте, направляющей сообщение и реквизиты Стороны, указанные в Контракте, которой сообщение адресовано, а также указание на Контракт (дату заключения, номер, наименование), содержащее хорошо читаемые символы или изображения, содержат собственноручную подпись лица, имеющего право представлять Сторону; электронные сообщения – сканированное изображение письменного сообщения (на бумажном носителе), соответствующее следующим требованиям: тип файла электронного сообщения - PDF, разрешение при сканировании не менее 300 dpi, различимость (читаемость) всех символов изображения, подписание усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право на подписание юридически значимых сообщений [2] . Электронные сообщения, не подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, юридической силы не имеют и получившей их Стороной не рассматриваются. предусматриваются следующие варианты обмена сообщениями и порядок их направления: для письменных сообщений – по почте или с курьером по юридическому адресу Стороны, указанному в Контракте [3] , а для электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью уполномоченного лица – на адрес электронной почты Стороны, указанный в Контракте. Уклонение от получения письменного сообщения или отказ от отметки о получении курьером, не допускаются. Если сообщение электронной почты имеет опцию отметки о его получении, Сторона, получившая такое сообщение, обязана подтвердить факт получения сообщения.

Положения Контракта, установленные в статье «Организация информирования о деятельности Сторон», а также в разделе «Заказчик обязан», статьи «Права и обязанности Сторон», являются (при взаимодействии Сторон) опциональными (дополнительными, не имеющими непосредственного отношения к объекту закупки) и не определяют обязательств Сторон в части, касающейся предмета Контракта (поставки Товара). Невыполнение или ненадлежащее выполнение Стороной обязательств, указанных в вышеперечисленных статьях Контракта, не являются основанием для принятия решения об изменении или расторжении Контракта, предъявления требований об уплате неустойки, встречного неисполнения иных обязательств по Контракту (непосредственно связанных с поставкой Товара).

Стандарт товаров.

Товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также законов и иных правовых актов (государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных) Российской Федерации, определяющих требования к такому Товару. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, соответствие Товара установленным требованиям, подтверждается надлежащими документами. Товар, не соответствующий таким требованиям, не может быть поставлен по Контракту, а поставленный, подлежит возврату Поставщику. В последнем случае Заказчик имеет право потребовать замены Товара (на соответствующий вышеперечисленным требованиям) и/или устранения нарушений, допущенных при осуществлении сопутствующих работ (услуг), а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, либо Заказчик имеет право отказаться от такого Товара (без его замены) [4] . В последнем случае, если Товар был оплачен Заказчиком, Поставщик обязан возвратить Заказчику денежные средства (в полном объёме), перечисленные Поставщику в оплату (возвращаемого Заказчиком) Товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента демонтажа Товара Поставщиком или с момента, когда такой демонтаж должен был быть осуществлен Поставщиком.

Товар не должен иметь недостатков, а также дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика и/или третьих лиц.

Товар, произведённый за пределами Российской Федерации, должен быть ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех, установленных законодательством Российской Федерации, требований.

Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц. Передача Заказчику Товара, обремененного правами третьих лиц, означает ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Контракту. Товар должен быть произведён не ранее 2025 года.

Поставленный Товар (готовый к приемке Заказчиком) должен быть готовым к эксплуатации (к применению Заказчиком) без дополнительных доработок, изменений и усовершенствований.

В отношении Товара, переданного (поставленного) Заказчику, Поставщик отвечает за недостатки Товара (нарушения его качества), если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Товар является фабрично произведенным изделием, производство которого осуществляется в соответствии с требованиями к такому Товару.

Для целей поставки Товара Поставщиком должны быть выполнены собственными силами и средствами следующие работы (услуги) [5] – хранение Товара, его транспортировка, доставка Заказчику, разгрузка в место хранения на территории Заказчика (в соответствии с указаниями Заказчика), вывоз мусора (упаковки материалов, отходов работ).

Порядок сдачи-приемки.

Для целей поставки Товара Поставщиком могут быть выполнены собственными силами и средствами следующие работы (услуги) [6] – хранение Товара, его транспортировка, доставка Заказчику, разгрузка в место хранения на территории Заказчика (в соответствии с указаниями Заказчика), вывоз мусора (упаковки материалов, отходов работ) и другие работы (услуги) необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сопутствующие работы (услуги) выполняются лицами, имеющими соответствующие допуски к осуществлению таких работ (услуг). Все работы (услуги), осуществляемые Поставщиком для исполнения обязательств по Контракту, выполняются с соблюдением требований законодательства к проведению таких работ (услуг). Поставщик обязан контролировать выполнение сопутствующих работ (услуг) и обеспечивать их безопасность, в том числе, для лиц, выполняющих работы (оказывающих услуги), работников Заказчика, пациентов, находящихся в санатории, третьих лиц, посещающих территорию Заказчика. Ответственность за обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации по безопасности (электробезопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, производственной безопасности, безопасности труда и других) при выполнении обязательств по Контракту возлагается на Поставщика. Поставщик заблаговременно предупреждает Заказчика о всех сопутствующих работах (услугах), которые сопровождают поставку Товара и могут представлять опасность (разгрузка, применение тяжелой и иной техники, применение электрооборудования и так далее), и, о защитных мерах, которые планирует предпринять Поставщик (установка заграждений, ограничение доступа на место проведения работ (оказания услуг), отключение электроэнергии и так далее). Расходы на осуществление всех сопутствующих работ (услуг), а также мероприятия по обеспечению их безопасности, включены в Цену Контракта и отдельно не оплачиваются. Вред, причиненный имуществу Заказчика и/или третьих лиц, жизни и здоровью последних во время проведения работ (оказания услуг) и/или в результате таких работ (услуг), в том числе, в гарантийный период при эксплуатации Товара, компенсируется Поставщиком в полном объеме.

Для всех случаев, когда Контрактом и Техническим заданием предусматривается возможность согласования с Заказчиком отдельных вопросов поставки Товара (сборки, монтажа и других), под согласованием подразумевается – направление письменного запроса Поставщика Заказчику (реализуется в порядке, установленном настоящим Техническим заданием для обмена сообщениями между Сторонами) и получение Поставщиком от Заказчика ответа, в котором предложения Поставщика принимаются. В случае принятия предложений Поставщика Заказчиком (согласования), первый должен осуществлять поставку по согласованному порядку. Ссылаться в последующем на изменение обстоятельств, не позволивших реализовать согласованный Сторонами порядок, Поставщик не имеет права. Отсутствие ответа (согласования) Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика предложений о согласовании условий поставки, либо получение Поставщиком отказа Заказчика, означают требование к Поставщику соблюдать правила поставки, предусмотренные Техническим заданием. Во всех случаях направления Поставщиком запроса о согласовании поставки Товара или запроса о порядке исполнения положений о поставке Товара, установленных Контрактом и Техническим заданием, срок поставки Товара, предусмотренный Контрактом и Техническим заданием, не изменяется (не прерывается).

Товар доставляется Поставщиком Заказчику в рабочие дни (с понедельника до пятницы включительно, за исключением нерабочих праздничных дней) с 09.00 до 17.00. Доставка в иные дни недели (субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни) и время (ранее 09.00 или позднее 17.00) возможна только по согласованию Сторон [7] . Поставщик письменно уведомляет Заказчика о дате и времени доставки не менее, чем за один рабочий день до дня доставки.

В момент доставки Товара на склад Заказчика, Поставщик предоставляет Заказчику заверенные подписью руководителя (иного законного представителя) и печатью (при наличии) Поставщика копии документов [8] или оригиналы документов, предусмотренных законодательством РФ, Контрактом, Техническим заданием, документацией о закупке, производителем Товара, а также иные товарно-сопроводительные документы (ТСД) [9] . Передаваемые Поставщиком документы должны быть надлежащим образом заполнены [10] , подписаны уполномоченным представителем Поставщика и иметь печать Поставщика (при наличии).

Для целей осуществления доставки Товара Поставщик обеспечивает своих работников (уполномоченных представителей Поставщика), непосредственно доставляющих Товар Заказчику, надлежащим образом оформленными представительскими документами (доверенностью) [11] , которые вышеуказанные работники передают ответственным за получение Товара работникам Заказчика. Работники Поставщика, непосредственно доставляющие Товар Заказчику, обязаны иметь (и по требованию представителей Заказчика, предъявлять) удостоверение личности (в соответствии с законодательством Российской Федерации) для оформления пропуска на въезд (проход) на территорию Заказчика, а также документы на транспортное средство (свидетельство о регистрации транспортного средства), которым доставляется Товар и комплектующие (составляющие Товар части).

Поставщик размещает Товар и/или комплектующие (составляющие Товар части) в складу или на территории Заказчика в соответствии с указаниями Заказчика.

Если в момент приёмки Товара, представитель Заказчика выявит несоответствие Товара (самого Товара, его упаковки, ТСД и иных условий), Заказчик отказывается от приемки Товара (всего комплекта или его части). В указанном случае представитель Заказчика делает отметку в Товарной накладной (указывает основания для отказа от получения Товара). При получении Товара (в том числе, частичном) Заказчиком в вышеперечисленных случаях, Поставщик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней исправить выявленные нарушения (без дополнительных уведомлений и требований со стороны Заказчика) [12] . Товар, не полученный Заказчиком, Поставщик обязан вывезти со склада (территории) Заказчика незамедлительно (тем же рейсом, которым был доставлен Товар).

При выявлении излишков Товара представитель Заказчика делает соответствующую запись в Товарной накладной и не принимает излишки. Излишки Товара сразу после оформления Товарной накладной вывозятся Поставщиком.

Если Поставщик не может сразу вывезти излишки Товара и/или Товар не соответствующий требованиям Технического задания, либо отказывается это сделать, и, Заказчик будет вынужден оставить Товар у себя на складе, отношения Сторон Контракта будут регулироваться положениями ст. 514 ГК РФ, при этом стоимость ответственного хранения Заказчиком Товара Поставщика составит 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Товара (единицы, принятой на хранение), указанной в Контракте, за каждые сутки следующие за днем доставки Товара Заказчику [13] . Разумный срок хранения Товара Поставщика на сладе Заказчика составляет 10 (десять) рабочих дней с момента доставки Товара. Для целей расчёта (перечисления Цены Контракта) Заказчика с Поставщиком в части исполнения Поставщиком требований данного пункта Технического задания применяются положение ст. 410 ГК РФ и часть Цены Контракта в размере стоимости ответственного хранения непринятого Товара удерживается Заказчиком [14] .

Если Товар доставлен в меньшем (от предусмотренного Контрактом) количестве (не в полном комплекте [15] ) Заказчик по своему усмотрению может принять доставленный Поставщиком Товар или отказаться от его приема (с соответствующей отметкой в Товарной накладной). Во всех случаях Поставщик обязан (без дополнительных уведомлений со стороны Заказчика) произвести допоставку Товара, входящего в комплект или доставку всего комплекта Товара (если Заказчик ранее отказался от частичной доставки Товара) в пределах срока, предусмотренного Контрактом.

Если сопутствующими работами (услугами) являются только доставка (разгрузка, размещение в складу или на территории Заказчика), то после доставки Поставщиком всего комплекта Товара, передачи всего комплекта товарно-сопроводительных документов Заказчику и направлении универсального передаточного документа (УПД), при отсутствии замечаний у Заказчика (к Товару, документам, сопутствующим работам (услугам), последний приступает к приемке Товара. Если при приемке Товара у Заказчика возникают замечания к Товару, товарно-сопроводительным документам, сопутствующим работам (услугам), Заказчик направляет Поставщику сообщении и устанавливает срок для устранения выявленных нарушений. Время с момента оповещения Поставщика о недостатках, выявленных Заказчиком, до даты, в которую Поставщик полностью устранит выявленные нарушения, вычитается из времени, предусмотренного на приемку Товара Заказчиком.

Для приемки (экспертизы) Товара, сопутствующих работ (услуг), проверки товарно-сопроводительных документов Заказчиком отводится 15 (пятнадцать) рабочих дней от даты, когда Стороны произвели совместный осмотр Товара и не выявили в нём недостатков или от даты, когда по результатам совместного осмотра установлено, что все замечания Заказчика Поставщиком устранены или (в случаях, когда Контрактом предусмотрена только доставка Товара) в момент доставки всего комплекта Товаров с товарно-сопроводительными документами, включая УПД.

Если по результатам (неотложенной) приемки, Заказчик не имеет претензий к Товару, товарно-сопроводительным документам и сопутствующим работам (услугам), он подписывает УПД, после чего у Заказчика возникают обязательства по оплате Товара.

Оплата по Контракту осуществляется на основании УПД, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику.

При проведении расчётов Заказчика с Поставщиком, по инициативе Заказчика может быть применен порядок, предусмотренный ст. 410 ГК РФ о прекращении обязательств зачётом. Заказчик, предъявивший претензию Поставщику (с требованием о перечислении неустойки) в порядке, предусмотренном Контрактом и настоящим Техническим заданием, вправе уменьшить сумму оплаты Цены Контракта на сумму обязательств Поставщика перед Заказчиком по оплате неустойки. Установленные данным пунктом правила применяются, в том числе, в случае отказа оплаты неустойки гарантом по банковской гарантии, прекращения деятельности гаранта или прекращения действия банковской гарантии, если такой вид обеспечения исполнения обязательств по Контракту применяется. Сумма, удерживаемая Заказчиком (неустойка) при оплате Цены Контракта, определяется по правилам, установленным ФЗ № 44, подзаконными (к нему) актами, настоящим Техническим заданием и Контрактом. Иной порядок прекращения обязательств зачётом Контрактом не предусмотрен.

В отношении обязательств Заказчика по оплате Цены Контракта действуют нормы, предусмотренные ст. 328 ГК РФ о встречном исполнении обязательств и при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по Контракту (приостановление поставки Товара, поставка Товара ненадлежащего качества, не предоставлении товарно-сопроводительных документов, предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, отказ устранить обоснованные замечания, указанные Заказчиком в претензии и в других случаях) Заказчик имеет право приостановить исполнение своих обязательств по оплате Цены Контракта до момента устранения Поставщиком выявленных нарушений. Иного порядка применения положений ст. 328 ГК Российской Федерации настоящее Техническое задание и Контракт не предусматривают.

Авансовый платёж Контрактом не предусмотрен.

Этапная оплата Товара не предусмотрена.

Заказчик оплачивает Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком УПД.

При принятии решения о возврате обеспечения Поставщику, Заказчик учитывает наличие оснований для применения в отношении Поставщика ответственности в виде оплаты неустойки (иных платежей Поставщика в пользу Заказчика, предусмотренных Контрактом) в соответствии с положениями документации о закупке, Контракта и Технического задания. При наличии оснований к истребованию неустойки (иных платежей в пользу Заказчика, предусмотренных Контрактом) с Поставщика, Заказчик имеет право на полный или частичный (в зависимости от суммы неустойки) невозврат Поставщику средств, перечисленных последним в качестве обеспечения исполнения Контракта.

Любое повреждение имущества Заказчика и/или имущества третьих лиц, находящегося на территории Заказчика, возникшее при исполнении Поставщиком своих обязательств по Контракту, устраняется Поставщиком своими силами и за свой счет. Приемка Товара не осуществляется Заказчиком до момента полного устранения Поставщиком повреждений имущества Заказчика и/или имущества третьих лиц, находящегося на территории Заказчика.

Объем и сроки гарантий качества.

Контрактом и Техническим заданием предусматривается, что на поставляемый Товар Поставщиком предоставляется гарантия качества (Поставщик предоставляет гарантийные обязательства Заказчику).

Товар должен соответствовать требованиям качества, установленным документацией о закупке, Контрактом, Техническим заданием, законом или в установленном им порядке (подзаконными актами), на протяжении всего гарантийного срока.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара (нарушением его качества), при обнаружении недостатков (нарушений) в течение всего гарантийного срока.

Гарантия качества Товара и гарантийный срок распространяются на все составляющие Товар части (комплектующие изделия) и сопутствующие работы (оказанные услуги), осуществлённые Поставщиком по Контракту.

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты приемки Товара Заказчиком (подписания Заказчиком УПД).

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться Заказчиком из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика Заказчиком в порядке, предусмотренном Техническим заданием.

Гарантийный срок возобновляется, если Товар вышел из строя и был заменен Поставщиком полностью либо был произведен его ремонт.

Гарантийный (на поставляемый Товар) составляет 12 (двенадцать) месяцев, если иное не указано производителем Товара.

В отношении Товара, переданного (поставленного) Заказчику, Поставщик отвечает за недостатки Товара (нарушения его качества), если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Гарантийным случаем (случаем, в котором возникают обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим пунктом Технического задания) считаются изменения качества (ненадлежащее качество) Товара, недостатки, поломки и иные изменения, повлекшие изменение вида, функциональных, эксплуатационных, потребительских и других характеристик, которые присущи новому полностью исправному Товару, в том числе, при изменении совокупности свойств, обуславливающих его пригодность удовлетворить потребности Заказчика в соответствии с назначением Товара. К таким изменениям не относятся изменения, возникшие в результате нормальной эксплуатации Товара (естественный износ).

При возникновении оснований обращения Заказчика к Поставщику по гарантийным обязательствам на Товар (комплектующее изделие, составляющие части или сопутствующие работы (услуги) в течение гарантийного срока, Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление, в котором указывает обстоятельства, послужившие основанием к обращению. Поставщик после получения уведомления Заказчика обязан рассмотреть его и направить письменный ответ Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения уведомления Заказчика. Отсутствие ответа Поставщика в установленный срок, а также письменный ответ с признанием требований Заказчика необоснованными или отказом от исполнения гарантийных обязательств, является отказом Поставщика от исполнения гарантийных обязательств, и, основанием для Заказчика реализовывать мероприятия, предусмотренные Техническим заданием для отказа Поставщика от исполнения гарантийных обязательств.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Заказчика, Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя к Заказчику для осмотра Товара на месте его поставки (эксплуатации).

Явка представителя Поставщика осуществляется в дни и время, предусмотренные Техническим заданием для доставки Товара и выполнения сопутствующих работ (услуг).

О дате явки представителя, о его паспортных данных, полномочиях [16] , Поставщик уведомляет Заказчика не позднее, чем в рабочий день (рабочее время), предшествующий дню явки представителя.

Представитель Поставщика обязан иметь при себе удостоверение личности (в соответствии с законодательством Российской Федерации), надлежащим образом оформленную Поставщиком доверенность [17] , содержащую весь перечень тех полномочий, которые Поставщик доверяет своему представителю для реализации гарантийных обязательств Поставщика в отношении Товара, поставленного по Контракту.

Непосредственно после осмотра Товара на месте его нахождения (у Заказчика) представитель Поставщика и Заказчика составляют (в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны) Акт о недостатках товара, обнаруженных в период гарантийного срока.

Если по результатам совместного осмотра Поставщик не готов признать случай гарантийным, и, сочтет необходимым провести независимую экспертизу Товара (комплектующих), обязанность проведения экспертизы (в том числе, её оплаты) возлагается на Поставщика.

Поставщик (при заключении договора на проведение экспертизы) обязан предусмотреть требование об обязательном допуске представителей Заказчика на проведение экспертизы.

Вопросы, которые должны быть выяснены при проведении экспертизы Товара, согласовываются Сторонами до назначения экспертизы.

Экспертная организация (эксперт) согласовывается Сторонами.

Для целей проведения экспертизы Техническим заданием предусматривается, что она будет производится по месту поставки (эксплуатации) Товара.

Только в исключительных случаях и по согласованию Сторон, возможно проведение независимой экспертизы вне места поставки (эксплуатации) Товара (в экспертной организации). Во всех случаях проведения экспертизы Товара (вне места поставки), нахождения организации, проводящей экспертизу не может быть за пределами города Москвы или Московской области.

О месте и времени проведения экспертизы Товара (иных условиях, например, о порядке допуска на экспертизу) Поставщик обязан уведомить Заказчика письменно не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до её проведения.

Результат экспертизы должен быть оформлен в письменном виде, содержать сведения об экспертной организации, её специальных допусках, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и правилами работы экспертной организации, иметь подписи уполномоченных лиц экспертной организации и печать экспертной организации.

Один экземпляр экспертного заключения Поставщик обязан передать Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней после завершения экспертизы.

При несоблюдении требований о порядке проведения экспертизы, установленных Техническим заданием, результаты экспертизы (не признанные Заказчиком) аннулируются, и, Поставщик обязан организовать повторную экспертизу в соответствии с требованиями Технического задания.

Для проведения экспертизы Товара (после совместного осмотра Товара, составления Акта о недостатках товара, обнаруженных в период гарантийного срока) отводится 15 (пятнадцать) рабочих дней. Если последнее требование Поставщиком не выполнено, и, срок проведения экспертизы будет превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней, Поставщик оплачивает Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом для просрочки исполнения обязательств за каждый день такой просрочки. Во всех случаях срок проведения экспертизы не может составлять более 30 (тридцати) рабочих дней, за исключением случаев, когда Поставщик письменно сообщает Заказчику об объективных причинах такой задержки, а Заказчик сочтет доводы Поставщика допустимыми и согласует более длительный (чем 30 рабочих дней) срок проведения экспертизы. Если Поставщик не может провести экспертизу в срок, равный 30 (тридцати) рабочим дням, он обязан вернуть комплектующие изделия или Товар, полученные от Заказчика (для проведения экспертизы) по первому письменному требованию Заказчика, иное будет расценено Заказчиком, как нарушение Контракта и законодательства Российской Федерации, защищающего право собственности.

Во всех случаях признания гарантийных требований Заказчика (в том числе, по результатам проведённой экспертизы), Поставщик обязан осуществить замену Товара на такой же новый Товар (предоставить Товар взамен) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после признания случая гарантийным. Ремонт Товара, нарушение работоспособности которого возникло в течение гарантийного срока, может быть осуществлен только по согласованию Сторон.

Если Товар, подлежащий замене по гарантийным обязательствам, более не производится или не поставляется в РФ, Поставщик обязан предложить Заказчику замену Товара на аналогичный товар (то есть товар с теми же или с улучшенными потребительскими и техническими свойствами (которые указаны в п. 2 к Технического задания) в сравнении с Товаром, поставленным по Контракту). Письменный запрос на согласование замены Товара Поставщик направляет Заказчику с аргументированным обоснованием (о причинах невозможности замены на такой же Товар) и с подробным описанием аналогичного товара, предложенного на замену. Если Стороны не смогли согласовать замену Товара на аналогичный товар, к отношениям Сторон применяются положения ст. 520 ГК РФ. После замены Товара на такой же или аналогичный новый Товар гарантийный срок устанавливается в такой же продолжительности, как и на Товар, поставленный по Контракту, и, началом гарантийного срока является день возврата Поставщиком заменённого Товара Заказчику по Акту приема-передачи товара (замененного по гарантии). На Товар, предоставленный в качестве замены, гарантийные обязательства в течение всего гарантийного срока, обеспечиваются Поставщиком на условиях, определённых Техническим заданием (для поставляемого Товара). Приёмка Товара, предоставленного на замену, осуществляется Заказчиком по правилам, установленным Техническим заданием для приёмки нового Товара. Если при решении вопроса об исполнении гарантийных обязательств, у Поставщика возникнет необходимость выяснения обстоятельств эксплуатации (надлежащей эксплуатации) Товара Заказчиком, обязанность доказывания ненадлежащей эксплуатации Товара Заказчиком возлагается на Поставщика. Надлежащей эксплуатацией Товара, признается эксплуатация Товара Заказчиком, которая осуществляется в соответствии с письменными указаниями Поставщика, предоставленными им в составе документации на Товар (переданные одновременно с Товаром в момент поставки). Указания Поставщика не могут отличаться (быть большими) от обязательных для исполнения указаний по эксплуатации Товара, предусмотренных его производителем. Если поставляемый по Контракту Товар имеет срок годности, установленный его производителем, то срок годности Товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого Товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой Товар пригоден к использованию. Если поставляемый по Контракту Товар имеет срок полезного использования (срок использования), установленный его производителем, то началом такого срока будет являться дата подписания Заказчиком Акта приемки-передачи поставленных товаров.

При необходимости вывоза комплектующих, составляющих Товар частей, или Товара, от Заказчика, представитель Поставщика обеспечивает (осуществляет) демонтаж, разборку, упаковку, погрузку и вывоз. Вывоз комплектующих (составляющих Товар частей) или Товара от Заказчика оформляется Актом приемки-передачи товара и накладной, которая подписывается Сторонами (по одному экземпляру для каждой Стороны).

Все работы и услуги, связанные с гарантийными обязательствами (выезд представителя, демонтаж, разборка, упаковка, приёмка, транспортировка от Заказчика и возврат Заказчику, замена, ремонт, экспертиза, сборка, монтаж, введение в эксплуатацию и другие действия, как в отношении всего Товара, так и составляющих его частей (комплектующих), в пределах гарантийного срока, установленного Техническим заданием, осуществляются Поставщиком собственными силами и средствами. Если при монтаже Товара (при его поставке по Контракту) Поставщиком производятся сопутствующие работы (оказываются услуги) или поставленный Поставщиком Товар был установлен Заказчиком (самостоятельно) так, что при его демонтаже Поставщиком будет причинен вред имуществу Заказчика (объектам отделки и другим), Поставщик обязан своими силами и за свой счет восстановить повреждения в момент (возвратного) монтажа Товара или без монтажа (если по какой-либо причине Товар не будет монтироваться в прежнем месте).

Возврат комплектующих (составляющих Товар частей) или Товара Заказчику осуществляется и оформляется в порядке, предусмотренном для поставки Товара.

Требования к безопасности товара.

Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека, не должен иметь ограничений для эксплуатации в медицинских и детских дошкольных учреждениях. В случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, Товар должен соответствовать санитарным правилам и нормам (СанПиН).

Товар, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, Техническим заданием, должен соответствовать требованиям электро- и пожарной безопасности.

Безопасность Товара, его допуск к использованию в данном качестве, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Контрактом, Техническим заданием, должна подтверждаться соответствующими документами (сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями и другими документами). Указанные документы предоставляются Заказчику Поставщиком в момент доставки Товара в составе товарно-сопроводительных документов. Товар при нормальных обоснованно ожидаемых условиях использования не должен причинять вред имуществу Заказчика, жизни и здоровью работников Заказчика, третьих лиц, находящихся на территории Заказчика.

Требования к используемым материалам и оборудованию.

Доставка Товара и/или комплектующих (составляющих Товар частей) должна осуществляться в таре, предусмотренной производителем Товара, а также обеспечивающей их сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. В случаях, когда это требуется, доставка Товара должна осуществляться в транспортной таре.

Упаковка Товара, предусмотренная его производителем, должна быть целой (неповреждённой; недеформированной) [18] и иметь соответствующую, требованиям законодательства РФ, маркировку, полностью соответствующую маркировке на Товаре. Транспортная упаковка (тара) и иная упаковка, если она снимается в период приёмки Товара, по требованию Заказчика, вывозится и утилизируется Поставщиком собственными силами непосредственно после приёмки Товара и Установки или в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения заявки от Заказчика (в пределах срока, предназначенного для приёмки Товара и Установки Заказчиком).

Если при хранении и транспортировке Товара его производителем предусматриваются специальные условия хранения, Поставщик обязан обеспечить их соблюдение до момента приемки Товара Заказчиком.

Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.

• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 "Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2016 г. N 744-ст);
• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58151.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Средства дезинфицирующие. Общие технические требования" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 июня 2018 г. N 314-ст);
• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58151.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Средства дезинфицирующие. Методы определения показателей эффективности" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 июня 2018 г. N 317-ст).

Участником и победителем котировочной сессии, а также поставщиком по контракту, не может быть лицо, находящееся под юрисдикцией стран, закупка товаров, работ и услуг, у которых запрещена законодательством Российской Федерации. Заказчик, выполняя требования ст. ст. 27–30 ФЗ № 44 устанавливает (в случаях и на условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами) преимущества для поставщиков, перечисленных в ФЗ № 44. С победителем котировочной сессии (далее – Поставщик) будет заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на поставку товаров для нужд ГБУЗ «ДС Сосновка ДЗМ» (далее – Контракт). В настоящем Техническом задании и Контракте Поставщик (победитель котировочной сессии, с которым Заказчик заключит Контракт) и Заказчик вместе будут именоваться «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона». ↑

Во всех случаях направления юридически значимых сообщений при взаимодействии Сторон лицами, имеющими право на их подписание (собственноручно или усиленной квалифицированной электронной подписью), являются лица, подписавшие Контракт со стороны Заказчика и Поставщика. Если юридически значимые сообщения подписываются и направляются иными лицами, то к таким письменным сообщениям прикладывается оригинал доверенности иного лица, а к электронным сообщениям – сканированное изображение такой доверенности, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подписавшего Контракт. Юридически значимым сообщением при взаимодействии Сторон будет только то сообщение, подписанное иным лицом, к которому прилагается доверенность, прямо указывающая на Контракт и на полномочие иного лица направлять юридически значимые сообщения другой Стороне Контракта. Любое юридически значимое сообщение может быть подписано единоличным исполнительным органом Стороны (вне зависимости от того, подписывало оно Контракт или нет). ↑

Положение о направлении по почтовому адресу Стороны для целей взаимодействия Сторон не применяется, даже если такой адрес указывается Поставщиком в реквизитах Контракта. Стороны обязаны обеспечить получение корреспонденции по адресу своей регистрации (юридическому адресу). ↑

Положение о замене Товара, не соответствующего требованиям настоящего пункта Технического задания, применяется в случаях до приемки Товара Заказчиком, а также после приемки и оплаты Товара, в том числе, в случаях, когда такое несоответствие выявляется надзорными и контролирующими органами. ↑

Конкретные виды работ (услуг), которые Поставщик должен выполнить по Контракту, указываются в п. 2 настоящего Технического задания. ↑

Конкретные виды работ (услуг), которые Поставщик должен выполнить по Контракту, указываются в п. 2 настоящего Технического задания. ↑

Дни и время указанные в настоящем пункте предусматриваются также для сопутствующих работ (услуг). ↑

В случае предоставления копий документов для целей исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, копии должны соответствовать требованиям, установленным "ГОСТ Р 7.0.8–2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения". ↑

В состав ТСД каждого комплекта включаются (минимум): унифицированная форма № ТОРГ-12 (далее - Товарная накладная), утверждённая Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций"; документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, подтверждающие качество и безопасность Товара; инструкции и иные документы, предусмотренные производителем Товара; счёт на оплату; счёт-фактура (если предусмотрена); Акт приемки-передачи поставленных товаров; иные документы, предусмотренные Контрактом и законодательством РФ и города Москвы для поставки Товара по Контракту. ↑

Под надлежащим заполнением понимается – заполнение документа по форме, а также сведениями, соответствующими требованиям Технического задания, маркировке поставляемого Товара; документы содержат фактическое количество поставляемого Товара, не имеют ошибок, в том числе, в реквизитах сторон Контракта, в дате доставки и других; не имеют исправлений и других изменений, препятствующих идентификации фактических обстоятельств поставки и Товара. Ошибки в ТСД не допускаются, Поставщик, получивший от Заказчика уведомление о выявлении исправлений, ошибок, неточностей в ТСД обязан исправить выявленные нарушения в течение 3 (трех) рабочих дней после получения такого уведомления Заказчика. ↑

В указанных документах, помимо прочего, предусмотренного в силу закона и обычаев делового оборота, должно быть указания на: Контракт (номер, дату и т. д.), Заказчика (наименование, адрес и т.д.), полномочия представителя Поставщика, достаточные для осуществления прав и обязанностей Поставщика по Контракту при поставке Товара ↑

Отметка о выявленных нарушение делается в Товарной накладной. Срок поставки, предусмотренный Контрактом, не продлевается. ↑

Неполный день ответственного хранения Товара засчитывается как полный день хранения. ↑

Положения настоящего пункта применяются и для случаев, когда излишки Товара, а равно факт поставки Товара, который не соответствует требованиям Контракта и Технического задания, и, не может быть принят Заказчиком, будут установлены Заказчиком в течение срока, предусмотренного Контрактом для приемки Товара Заказчиком. Положение об ответственном хранении начинает применяться в данных случаях с рабочего дня, непосредственно следующего за рабочим днём, когда уведомление Заказчика (о вышеперечисленных обстоятельствах) было получено (или должно было быть получено) Поставщиком. ↑

Комплектом считается вся совокупность всего количества Товаров, указанных в п. 11 Технического задания. ↑

Для целей наилучшего взаимодействия Сторон Поставщику рекомендуется заблаговременно направить Заказчику доверенность своего представителя (-лей) для согласования её содержания (перечня полномочий, предусмотренных для представителя). ↑

В доверенности представителя (–лей) Поставщика обязательно должны быть указаны: реквизиты Контракта (дата заключения, номер, реестровая запись, наименование и другие), конкретный Товар, который подлежит осмотру, полномочия представителя. Заказчик допускает представителя Поставщика к выполнению только тех действий (осмотр, составление Акта о недостатках товара, обнаруженных в период гарантийного срока, разборка, демонтаж, вывоз, подписание документов, в том числе, Акта приемки-передачи товара, товарной накладной и так далее), которые будут перечислены в доверенности. Оригинал доверенности, а также копия удостоверения личности представителя, предоставляются Заказчику и принимаются (хранятся) последним. ↑

Несоблюдение указанного условия является основанием для отказа от Товара. Поставщик, в данном случае, обязан Товар заменить. ↑

Проект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Жидкое мыло - кожный антисептик Флорасофт (флакон 1л.)

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детский

санаторий Сосновка Департамента здравоохранения города Москвы»,

именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполняющего обязанности

Главного врача Рыка Павла Владимировича

, действующего на основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы

от 14.02.2014 г. № 400-к

, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем

«Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________, с другой

стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской

Федерации и города Москвы, на основании результатов Котировочной сессии №

______________________ , заключили настоящий Гражданско-правовой договор

бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить жидкое мыло - кожный антисептик Флорасофт

(флакон 1л.)

(далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании

(Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее –

Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 2 к Контракту), Заказчик

обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) , с годом выпуска не ранее 2025 года.

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами иных документов,

предусмотренных Договором и Техническим заданием.

1.5. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания .

1.6. Идентификационный код закупки: ___________

1

Статья 2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ___________________, в том числе НДС

___процентов___(___)НДС не облагается (далее - Цена контракта).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

Источник финансирования:план ПФХД на 2025 г.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3. Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2

2.6.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные

настоящим Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 5 (пять)

рабочих дней с даты заключения Контракта.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня.

4.9. Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке.

4.10. После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней

рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и

сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их

количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и

Техническом задании, направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке, а также иные документы предусмотренные

Техническим заданием либо информацию о предоставлении разъяснений

относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо информацию о

мотивированном отказе от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

или информацию о перечне выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае

отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи

с необходимостью устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный

Поставщиком подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне

выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки

за свой счет.

4.11. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12. Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4

4.14. В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 3

(трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 3(трех) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.7. Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2. Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Контракту ).

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном Законом о Контрактной системе, по итогам которой

составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5. Если иное не предусмотрено Контрактом гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.6. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

7

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.7. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен

гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара

Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

контракта .

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены контракта , в случае, если Цена контракта не превышает 3

млн рублей;

б) 5 процентов Цены контракта , в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн

рублей.

8

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от Цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену контракта.

7.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

9

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8. Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

10

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

11

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11. Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами 27 (двадцать семь) рабочих дней

11.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

12

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Контракту - Спецификация.

Статья 13. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1. При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

13

поставщиков»

13.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1

настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта,

не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях

информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на

бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

Государственное бюджетное учреждение ____________________________

здравоохранения города Москвы «Детский Адреса:

санаторий Сосновка Департамента

- юридический:

здравоохранения города Москвы»

_________________________________;

Адреса:

- фактический:

- юридический: Московская область,

_________________________________;

городской округ Люберцы, деревня

Телефон:

Сосновка, дом 1;

_______________________, Факс:

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская

____________________;

область, Д. СОСНОВКА, Г.О. ЛЮБЕРЦЫ, Адрес электронной почты:

Дом (Корпус/строение) Д. 1;

_____________________________________

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: +7

__;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН: ___________________;

14

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4186;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ОКЦ № 1 ГУ Банка России

по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва

;

Получатель:____________;

Интернет сайт: санаторий12.рф;

И.о. Главного врача

ГБУЗ «ДС Сосновка ДЗМ»

____________П.В. Рык

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 2 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

№ п/п

1

Наименование

товара

Жидкое мыло кожный

антисептик

Флорасофт

(флакон 1л.)

Характеристики (каждой

строкой)

Производитель

Вспомогательные вещества:

ООО "Стерасепт"

функциональные добавки,

увлажняющие и ухаживающие за

кожей компоненты

Действующее вещество:

дидецилдиметиламмониум

хлорид 0,4 % . Основное

действующее вещество (ДВ),

обладающее необходимой

антимикробной активностью Не

содержит хлоргексидин

биглюконат, гуанидины,

перекисные соединения,

триклозан, амины, гуанидины,

тетранил У, этиловый,

бензиловый , 1-пропанол, 2пропанол спирты.

Антивирусная и антимикробная

активность: в отношении

грамотрицательных и

16

Модель

Количество

Флорасофт

100.0

Единица

измерения

Литр;

кубический

дециметр

Цена

за ед.,

руб (в

т.ч.

НДС)

Сумма,

руб (в

т.ч.

НДС)

грамположительных бактерий

(включая штамм В5

микобактерии туберкулеза),

золотистого стафилококка,

синегнойной палочки,

стрептококка и других

возбудителей инфекций,

связанных с оказанием

медицинской помощи),

фунгицидной активностью в

отношении дрожжеподобных

грибов Candida albicans и

возбудителей трихофитии.

Объем: 1.0 Литр; кубический

дециметр

Назначение: гигиеническая

обработка рук медицинского

персонала в медицинских (МО) и

лечебно-профилактических

организациях (ЛПО), рук

хирургов и всех членов

операционной бригады, акушерок

и других лиц, участвующих в

приеме родов, перед всеми

инвазивными процедурами перед обработкой антисептиком;

санитарная обработки кожных

покровов, гигиеническая

обработка ступней ног

Режим дезинфекции: 1. Для

гигиенической обработки рук

хирургов, акушеров гинекологов

17

и членов операционной бригады

2. Гигиеническая обработка рук,

санитарная обработка кожных

покровов, гигиеническая

обработка ступней ног

Соответствие стандартам:

Соответствует требованиям

ГОСТ Р 12.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСистема

стандартов безопасности труда

(ССБТ). Средства

индивидуальной защиты

дерматологические,

подтверждено документально в

декларации соответствия.

Обоснование включения

показателя в описание объекта соответствие требованиям

действующей нормативной

документации на ГОСТ Р

12.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСистема

стандартов безопасности труда

(ССБТ). Средства

индивидуальной защиты

дерматологические. Общие

технические условия

Срок годности: 6.0 Год

Вид тары, упаковки: пластиковый

флакон

Заказчик:

Поставщик:

И.о. Главного врача

18

ГБУЗ «ДС Сосновка ДЗМ»

____________П.В. Рык

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

19