Тендер - Закупка Натра едкого гранулированный высший сорт (Технологические материалы) №301280740

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Спецификация.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40

Поиск поставщика на Натр едкий гранулированный высший сорт, Натр едкий гранулированный высший сорт (Технологические материалы)

Поставка 3 машинами по 22 т раз в месяц по уведомлению (июль - сентябрь)

Предложения прошу выставлять на условиях отсрочки платеж▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдней с момента получения товара на склад покупателя и доставкой

Приложение №1

к договору № _____от __________20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №__

г. _________ «___»_________ 20__ г.

__________________________________ (далее – Поставщик) в лице ___________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны и

____________________________________ (далее – Покупатель) в лице ___________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию, согласно которой:

Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя, а Покупатель обязуется принять следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки исчисляется с даты подписания настоящей Спецификации и составляет:
___________________________________________________________________________.

Порядок и условия поставки товара (вид транспорта, стоимость транспортных расходов до места назначения (включена/не включена в стоимость), пункт назначения: ___________________________________________________________________________.

Порядок оплаты:_____________________________________________________________.

Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящей Спецификации, действуют условия Договора поставки.

Настоящая Спецификация составлена в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Посмотреть таблицу с даннымиПеречень_документов_для_проверки_конрагентов_-_ЮР.ЛИЦ.,ИП.

Документы, необходимые для проверки контрагента юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для проверки контрагента Ответственным исполнителем в подразделение Общества, отвечающего за безопасность Общества, представляется следующая информация и документы:

Копия устава контрагента;

Копия свидетельства о государственной регистрации контрагента;

Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 г. и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01 января 2004 г.;

Копия свидетельства о постановке на налоговый учет контрагента;

Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор (приложение) от имени контрагента (решение о назначении единоличного исполнительного органа контрагента, решение о передаче функций единоличного исполнительного органа контрагента управляющей организации/управляющему, договор с управляющей организацией/управляющим, доверенность);

Копия лицензии (специальное разрешение) контрагента, если контрагент при исполнении договора будет осуществлять вид деятельности, для занятия которым в соответствии с законодательством необходимо получить лицензию (специальное разрешение) в уполномоченном органе;

Если сумма договора превышает 1 млн. рублей (без учета НДС), предоставить бухгалтерскую отчетность контрагента (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) на последнюю отчетную дату перед заключением договора с отметкой налогового органа или копией документа о принятии бухгалтерской отчетности налоговым органом";

Карта партнера со следующей информацией:

А) Адрес юридический.

Б) Адрес фактический.

В) Контактные телефоны (директор, главный бухгалтер).

Г) Банковские реквизиты

Д) Образец печати

В случае применения специального налогового режима копию соответствующего уведомления.

Условия Приложения о документах, предоставляемых Ответственным исполнителем в Подразделение Общества, отвечающего за безопасность Общества для проверки контрагента, не распространяются на договоры с контрагентами, в отношении которых такие документы имеются в Обществе, при условии, что они по своему содержанию актуальны на дату направления проекта договора на согласование.

В этом случае, Ответственный исполнитель предоставляет в Подразделение Общества, отвечающего за безопасность Общества письмо контрагента о том, что документы в отношении контрагента, имеющиеся у Общества, актуальны.

9._Карта_партнера_ООО_АЭМЗ_с_08.11.2024 - Посмотреть таблицу с данными

Карта партнера

Наименование предприятия:

Полное фирменное наименование предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью «Абинский ЭлектроМеталлургический завод»

Сокращенное фирменное наименование предприятия:

ООО «АЭМЗ», ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод»

Полное фирменное наименование на английском языке: ABINSK ELECTRIC STEEL WORKS, LTD

отрасль: металлургия, ОКВЭД 24.10.6; 08.9; 10.71; 20.11; 21.20; 23.52.1; 24.10.2; 24.20; 24.31; 24.34; 25.93; 25.94; 38.32.2; 38.32.4; 41.20; 47.11; 47.11.1; 47.24; 47.25.12; 47.30; 49.41; 55.90; 56.10; 56.29; 56.30; 71.12.3; 71.20.4; 71.20.9; 85.30; 85.41.9; 85.42; 86.90; 96.01

ОКФС: 16; ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01; ОКОПФ: 12300;

Юридический и почтовый адрес, индекс:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Промышленная, д.4

Legal/ Actual address: Russia, Krasnodar region, Abinsk, Promyshlennaya str., 4,

Лица, представляющие интересы общества:

Генеральный директор Пастиков Вячеслав Викторович, действует на основании Устава,

Главный бухгалтер:

Пянтковская Лидия Геннадьевна

Банковские реквизиты/ Bank details:

Рубли: р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Банке ГПБ (АО),

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг Москва ул Наметкина, д.16 /1

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

евро/ EUR: BENEFICIARY BANK (Наименование банка):

GAZPROMBANK (JOINT-STOCK COMPANY)

SWIFT: GAZPRUMMXXX Account:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Transit account:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Correspondent Bank: Bank GPB International S.A., Luxembourg

Account: LU▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьSWIFT: GAZPLULL

доллары США/ $ USD BENEFICIARY BANK (Наименование банка):

GAZPROMBANK (JOINT-STOCK COMPANY)

SWIFT: GAZPRUMMXXX Account:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Transit account:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Correspondent Bank: 1) Citibank N.A., New York

Account:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьSWIFT: CITIUS33

ИНН/ КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4941

Контакты: Приемная руководства: тел./факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8-70 E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Бухгалтерия: т./факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьE-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Бухгалтерия металлолом:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отдел сбыта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50-55 E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отдел снабжения: т/факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-24-59;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(факс)

Отдел закупки сырья (лома):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-23-29; E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Юридическая служба: т.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44-92 E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ж/д реквизиты: Станция: Абинская, СКЖД Код станции:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Код грузополучателя: 6695.

1.26_Приложение_№_26_Договор_на_поставку_ТМЦ_2024

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Абинск г.

_________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» (ООО «АЭМЗ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Пастикова Вячеслава Викторовича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, обязуется передать в собственность Покупателю продукцию надлежащего качества (далее по тексту – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленную продукцию в порядке и сроки, согласованные Сторонами в настоящем Договоре.

Условия поставки каждой партии Товара, фактическое количество, ассортимент, номенклатура, цена, срок, способ и порядок поставки определяется в Спецификациях к настоящему Договору по форме, указанной в Приложении №1, являющихся его неотъемлемой частью.

Поставщик гарантирует, что на момент передачи Покупателю Товар является новым, не бывшим в употреблении, принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, в споре, под арестом не состоит и не обременен иными правами третьих лиц, полностью и надлежащим образом прошел таможенное оформление, с уплатой всех налогов, сборов и таможенных платежей, предусмотренных таможенным законодательством РФ выпущен в свободное обращение на территории РФ.

Если Товар, поставленный по настоящему Договору, будет признан органами государства (в том числе суда) спорным, полученным незаконно или с нарушением закона по основаниям, возникшим до передачи Товара Покупателю, и будет изъят (конфискован) у Покупателя или арестован, Поставщик обязан возместить Покупателю реальный ущерб, связанный с покупкой такого рода Товара. Возмещение реального ущерба производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Покупателем Поставщику копии вступившего в силу решения (постановления) соответствующего органа государства, подтверждающего факт изъятия или ареста Товара.

• Стороны подтверждают, что в случае, если приобретаемый по настоящему Договору Товар подлежит системе прослеживаемости товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации, Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру или универсальный передаточный документ, содержащие все необходимые реквизиты, предусмотренные статьей 169 Налогового кодекса РФ. В случае невыполнения Поставщиком указанной обязанности Поставщик обязуется возместить все документально подтвержденные расходы Покупателя.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена на Товар, согласованная Сторонами в Спецификациях, является твердой и изменению не подлежит. Цена на Товар установлена в рублях, если иная валюта не согласована Сторонами в Спецификациях. Если иное не указано в Спецификации, в стоимость Товара включена стоимость упаковки, маркировки, тары, расходов по доставке Товара, оформления необходимой сопроводительной документации, связанной с поставкой Товара, НДС.

Оплата Товара осуществляется Покупателем в рублях Российской Федерации путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика. Возможна оплата иными способами, включая зачет встречных однородных требований.

Оплата Покупателем поставленного Товара производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки Товара и получения Покупателем соответствующих счетов-фактур (в зависимости от того, что наступит позже). Стороны могут согласовать в Спецификации иной срок оплаты Товара.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик одновременно с передачей Товара обязан предоставить Покупателю следующие документы на каждую партию Товара: товарную накладную (ТОРГ-12)/ универсальный передаточный акт (УПД)/товарно-транспортную накладную/железнодорожную накладную и иные документы, предусмотренные настоящим Договором и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет Покупателя, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно сдает достоверную бухгалтерскую и налоговую отчетность и оплачивает все налоги в сроки, предусмотренные НК РФ. В случае выявления налоговыми органами неуплаты НДС/недостоверной отчетности, нарушений порядка оформления счетов-фактур Поставщика или непредоставления ответов на запросы налоговых органов, касающихся взаимоотношений Покупателя и Поставщика по данному Договору, повлекших за собой отказ налоговых органов в возмещении НДС, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты штрафа. Размер штрафа соответствует сумме налога на добавленную стоимость, в возмещении которого отказано Покупателю и указанную в акте проверки/решении ИФНС.

Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить Покупателя в случае изменения им системы налогообложения. В противном случае Поставщик обязуется возместить Покупателю причиненные убытки и ущерб, в том числе в размере невозмещенного налоговыми органами НДС.

• Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней со дня отгрузки Товара предоставить Покупателю соответствующий счет-фактуру. Если со дня отгрузки Товара до конца месяца остается менее 5 (пяти) дней, счет-фактура должен быть передан Покупателю не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором отгружен Товар.
• В случае если Стороны согласовали в Спецификации предварительную оплату определенной партии Товара, то Поставщик обязан передать Покупателю соответствующий счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения предоплаты от Покупателя, а в случае если со дня предоплаты до конца месяца остается менее 5 (пяти) дней, счет-фактура должен быть передан Покупателю не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором была осуществлена предоплата.
• В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения, Поставщик обязан предоставить Покупателю заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие факт применения системы налогообложения.

В товарных накладных унифицированной формой № ТОРГ-12 или УПД (Универсальный Передаточный Документ со статусом 2) Поставщик обязан сделать пометку «Без НДС» в графе ставка НДС. При этом товарные накладные унифицированной формой № ТОРГ-12 и УПД (Универсальный Передаточный Документ) со статусом 2 составляются без учета сумм налога.

Покупатель имеет право не принимать и/или не оплачивать Товар, поставленный Поставщиком без предоставления документов, указанных в п. п. 3.1-3.3 настоящего Договора, до их предоставления.

• Покупатель имеет право не производить оплату Товара при неправильном заполнении первичных учетных документов, счета-фактуры. В этом случае документы возвращаются Поставщику для переоформления, а Покупатель вправе перенести срок оплаты на количество дней просрочки их предоставления. Ответственность за несвоевременную оплату Покупатель в данном случае не несет.
• Поставщик считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору после передачи (отгрузки) Товара Покупателю, подтвержденной подписанными Сторонами товаросопроводительными документами.
• Покупатель считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору после полной оплаты Товара (списания денежных средств с расчетного счета Покупателя) в соответствии с условиями настоящего Договора.

Условия поставки

Поставщик осуществляет поставку Товара Покупателю своими силами и за свой счет или силами привлеченного Поставщиком перевозчика, если иные условия поставки не согласованы Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору.

Доставка Товара может осуществляться железнодорожным и/или автомобильным транспортом (конкретный способ и срок доставки отдельных партий Товара согласовывается Сторонами в соответствующих Спецификациях).

Датой перехода права собственности, рисков утраты или повреждения Товара считается дата поставки (передачи) Товара Покупателю. Риск повреждения и/или случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента перехода права собственности на Товар.

Датой поставки Товара считается:

- при отгрузке железнодорожным транспортом Поставщика – дата штампа в железнодорожной накладной станции грузополучателя;

- при отгрузке железнодорожным транспортом Покупателя – дата штампа в железнодорожной накладной станции грузоотправителя;

- при отгрузке автотранспортом – дата подписания Покупателем товарной накладной/УПД.

• Товар поставляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Абинск, ул. Промышленная, 4, если иное место доставки не указано в Спецификации. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара только при условии предварительного согласования с Покупателем.
• Поставщик одновременно с Товаром предоставляет сертификаты соответствия, паспорта качества, гарантийные талоны, инструкции по эксплуатации на русском языке и другие принадлежащие к Товару документы. В случае невыполнения Поставщиком условий настоящего пункта Договора Товар считается непоставленным.
• При невозможности поставки Товара по какой-либо причине возврат денежных средств, уплаченных Покупателем в порядке предоплаты, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента истечения срока поставки.

Приемка товара

Поставляемые Поставщиком Товары должны соответствовать обязательным требованиям (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СНиП, технические регламенты и т.п.), применяемым в Российской Федерации в отношении таких Товаров, техническим характеристикам и параметрам, установленным изготовителем в соответствующей документации на Товар, заявленным Покупателем требованиям согласно условиям настоящего Договора, а также обычно предъявляемым к таким Товарам требованиям.

Товары, в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, должны иметь сертификат и маркировку в соответствии с правилами Системы сертификации ГОСТ Р.

При получении Товара от поставщика/перевозчика Покупатель проверяет соответствие Товара только по количеству тарных мест и (или) весу брутто. При этом подписание товаросопроводительной документации свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности. Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям настоящего Договора о количестве, качестве, ассортименте и комплектности производятся Покупателем на своем складе в течение 20 (двадцати) дней с даты получения Товара.

Комплектность поставки Товара проверяется согласно товаросопроводительной документации путем сравнения номенклатуры и фактического количества Товара, поставленного Покупателю в соответствии с требованиями комплектности, регламентированными Спецификацией и условиями настоящего Договора.

При выявлении в процессе приемки, хранения, использования Товара его ненадлежащего качества (в частности, но не ограничиваясь, при выявлении несоответствия Товара требованиям ОСТ, ГОСТ, ТУ и т.д.) или выявлении иных его недостатков (несоответствий) по комплектности, маркировке, упаковке/таре, Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных несоответствий уведомляет об этом Поставщика любым доступным способом.

Поставщик обязан не позднее, чем на следующий рабочий день после получения уведомления Покупателя сообщить любым доступным способом о своем признании или непризнании факта ненадлежащего качества/иных несоответствий Товара, а также сообщить о том, будет ли направлен его представитель для участия в приемке Товара и составлении соответствующего акта.

Представитель Поставщика обязан явиться к Покупателю не позднее, чем в трехдневный срок, не считая времени в пути, после подтверждения принятия участия в дальнейшей приемке и иметь доверенность на право участия в установлении ненадлежащего качества/несоответствий Товара, в составлении акта и принятия решения по забракованному Товару.

По результатам приемки Товара, в ходе которой было выявлено ненадлежащее качество Товара/несоответствия Товара, сторонами оформляется Акт.

В Акте должно быть указано:

• дата и номер акта,
• дата и номер Договора, Спецификации,
• количество и наименование Товара ненадлежащего качества/несоответствующего Товара,
• описание и характер ненадлежащего качества/несоответствия Товара,
• обязательные для выполнения Поставщиком требования Покупателя в связи с поставкой Товара ненадлежащего качества/Товара с несоответствиями.

В случае неявки представителя Поставщика, отказа от явки либо неполучения ответа в установленный срок, явки представителя Поставщика без надлежащим образом оформленной доверенности, Покупатель имеет право на одностороннее составление Акта.

• Акт является достаточным доказательством ненадлежащего качества/несоответствия Товара требованиям Договора.
• Покупатель вправе приостановить расчеты с Поставщиком до устранения ненадлежащего качества/несоответствий Товара, а также до осуществления Поставщиком допоставки недопоставленного ранее Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.
• Поставщик обязуется по выбору Покупателя заменить Товар ненадлежащего качества либо устранить выявленные недостатки в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Акта (претензии) от Покупателя.

Поставщик обязуется возместить все понесенные Покупателем расходы и убытки, связанные с поставкой некачественного Товара, в том числе, но не ограничиваясь, выгрузкой Товара, перевеской, рассортировкой, пользованием вагонами, автотранспортом, в том числе штраф за простой и неустойку, выставленную железнодорожным перевозчиком.

В случае возврата Покупателем некачественного Товара Поставщик осуществляет возврат денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления требования Покупателя.

При нарушении сроков, установленных настоящим пунктом Договора, Поставщик несет ответственность такую же, как и за просрочку поставки.

• Поставщик осуществляет устранение дефектов, замену некачественного Товара своими силами и за свой счет (замена осуществляется Поставщиком в месте нахождения Покупателя). Покупатель вправе осуществить устранение дефектов, замену Товара своими силами или силами сторонних, привлеченных Покупателем организаций (при этом Поставщик возмещает Покупателю расходы на устранение дефектов, замену Товара в течение 5 (пяти) банковских дней после выставления Покупателем соответствующего счета и подтверждающих данные расходы документов).
• Количество Товара, недопоставленное Поставщиком в рамках одной поставки, в том числе, недопоставка по причине ненадлежащего качества фактически поставленного Товара, подлежит восполнению при следующей поставке только с письменного согласия Покупателя. В случае решения Покупателя о восполнении недопоставленного Товара, Поставщик обязан допоставить Товар в установленный Покупателем срок. Допоставка Товара осуществляется по цене Товара, действовавшей в рамках той поставки, в которой Поставщиком была допущена недопоставка Товара надлежащего качества, в том числе недопоставка по причине ненадлежащего качества фактически поставленного Товара. При следующей поставке Покупатель вправе засчитать отгруженный Товар в первую очередь в покрытие недопоставки Товара за предыдущую поставку.
• Все расходы, связанные с возвратом, заменой и допоставкой Товара несет Поставщик.
• Если просрочка поставки или поставка некачественного Товара повлекла за собой остановку производства Покупателя либо снижение объемов производства, Покупатель вправе взыскать с Поставщика связанные с этим убытки. Необходимым и достаточным доказательством факта остановки производства и времени простоя являются акты о начале и окончании простоя, составленные комиссией Покупателя.

Упаковка

Товар должен поставляться в упаковке, стоимость которой включена в общую цену Товара.

Упаковка должна соответствовать требованиям нормативной документации, требованиям безопасности и обеспечивать сохранность и качество Товара при перевозке, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении.

Стороны вправе согласовать отдельные требования к упаковке в Спецификации.

Гарантийные обЯзательства

Поставщик предоставляет на Товар гарантию качества. Гарантийный срок (далее – гарантийный срок) на Товар устанавливается в соответствии с нормативно-технической документацией производителя Товара и исчисляется с момента поставки Товара Покупателю. На Товары, в отношении которых гарантийный срок не установлен в соответствии с нормативно-технической документацией и Договором, Поставщик предоставляет гарантию качества в пределах двух лет со дня передачи Товара Покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором. Стороны вправе согласовать иной гарантийный срок в спецификациях, который не может быть менее гарантийного срока, устанавливаемого нормативно-технической документацией. В случае нарушения последнего условия применяется гарантийный срок, установленный в нормативно-технической документации.

При обнаружении недостатков Товара в период действия гарантийного срока Стороны действуют в соответствии с разделом настоящего Договора о приемке Товара.

В случае устранения дефектов Товара, на который установлен гарантийный срок эксплуатации, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаруженных дефектов. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

В случае нарушения Поставщиком срока отгрузки/поставки Товара, Покупатель имеет право начислить Поставщику штрафную неустойку в следующих размерах:

- за просрочку на срок от 1 (одного) до 30 (тридцати) календарных дней - в размере 0,1 %;

- за просрочку на срок, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки по день фактической поставки Товара – в размере 0,5 %.

Начисление штрафной неустойки производится от стоимости неотгруженного/непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки. Указанная неустойка не освобождает Поставщика от исполнения его обязанностей по отгрузке/поставки Товара.

• В случае задержки предоставления надлежаще оформленных документов, указанных в п. п. 3.3, 3.4 настоящего Договора, Покупатель имеет право начислить Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара, документы в отношении которого не были предоставлены, за каждый день просрочки.
• За просрочку оплаты поставленного в срок Товара Поставщик имеет право начислить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости поставленного и неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки. Данный пункт не распространяет свое действие на нарушение срока оплаты авансового платежа и предоплаты.
• За непредъявление Поставщиком Товара к перевозке транспортными средствами Покупателя или нанятого им Перевозчика Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 20 (двадцати) % (процентов) платы, установленной за перевозку груза. Покупатель также вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных ему убытков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
• Поставщик обязуется обеспечить погрузку груза в транспортные средства Покупателя/нанятого им Перевозчика в течение 4 (четырех) часов с даты подачи автотранспортного средства для проведения грузовых операций (прибытия автотранспортного средства в пункт загрузки). В случае прибытия на загрузку транспортного средства Покупателя после 15:00 местного времени, Поставщик обязан обеспечить погрузку груза в транспортное средство не позднее 12:00 местного времени следующего дня. За нарушение указанного в настоящем пункте времени осуществления погрузочных работ Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, за каждый час сверхнормативного простоя. Неполный час простоя считается за полный. Время простоя определяется исходя из данных путевых листов, которые Поставщик обязан заполнить по каждому факту простоя транспортного средства Покупателя. В случае не проставления Поставщиком в путевых листах фактического времени прибытия/убытия автотранспортных средств Покупателя или указания неверного времени, Стороны для определения времени сверхнормативного простоя руководствуются данными системы ГЛОНАСС или GPS.
• В случае нарушения срока поставки Товара более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней Покупатель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Поставщика. После получения уведомления Поставщик обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней возвратить уже уплаченные Покупателем за Товар денежные средства, а также перечислить по требованию Покупателя на его расчетный счет неустойку в размере 0,1 % от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки за все дни просрочки поставки Товара до момента перечисления денежных средств Покупателю, либо до момента расторжения настоящего Договора.
• В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 20 (двадцать) % (процентов) стоимости некачественного Товара. В случае нарушения сроков устранения недостатков или замены некачественного Товара, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1% от стоимости некачественного Товара за каждый день просрочки до момента надлежащего исполнения Поставщиком обязательства. Штрафные санкции должны быть оплачены Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.
• Покупатель имеет право удержать денежные средства, подлежащие уплате в качестве штрафов, пени и убытков из средств, причитающихся выплате Покупателем Поставщику за поставленный Товар, о чем Покупатель направляет в адрес Поставщика соответствующее уведомление о зачете. Для расчета размера неустоек/штрафов, предусмотренных настоящим Договором, стоимость Товара берется с учетом НДС (если он предусмотрен).
• Поставщик обязан компенсировать Покупателю суммы претензий, предъявленные Покупателю третьими лицами по вине Поставщика. Поставщик обязан компенсировать суммы таких претензий в течение 10 (десяти) банковских дней после получения от Покупателя соответствующего требования и копий документов, подтверждающих предъявление Покупателю претензий по вине Поставщика.
• Поставщик обязан обеспечить соблюдение водителями транспортных средств, доставляющими Товар, норм промышленной санитарии и внутриобъектового режима на территории Покупателя, в том числе, но не ограничиваясь: не курить в неположенных местах, обязательно применять средства индивидуальной защиты (каски), бытовой мусор складывать в специальные контейнеры, установленные вдоль автодороги от весовой до федеральной трассы. Мусор в кузове автотранспорта, оставшийся после сдачи Товара, не является бытовыми отходами и не подлежит сбросу в контейнеры Покупателя. За каждый выявленный факт нарушения требований, указанных в настоящем пункте, Поставщик обязан по требованию Покупателя уплатить штраф в размере десять тысяч рублей, который Покупатель вправе удержать из сумм, причитающихся к оплате Поставщику за поставленный Товар.

9 ФОРС-МАЖОР

• Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
• Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых для сторон событий чрезвычайного характера, в том числе: наводнения, пожара, землетрясения, других стихийных бедствий, а также издания органами государственной власти актов, ограничивающих/делающих невозможным исполнение обязательств по Договору. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов каждой Стороны, отсутствие на рынке товаров, необходимых для исполнения обязательства, отсутствие необходимых денежных средств.
• Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору, должна в течение 5 (пяти) календарных дней направить другой стороне по электронной почте и заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанных обстоятельств, подтвержденное сертификатом Торгово-промышленной палаты соответствующей страны или иным уполномоченным органом.
• В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, исполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 30 (тридцати) календарных дней, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. При этом, Стороны проводят взаимные расчеты исходя из объема и стоимости фактически поставленного Товара.
• В случае если срок исполнения стороной обязательства наступил до наступления указанных обстоятельств, сторона, допустившая нарушение своих обязательств, самостоятельно несет риск неисполнения обязательств. При этом штрафные санкции за нарушение соответствующего обязательства, предусмотренные Договором и/или законодательством, применяются с даты наступления срока исполнения обязательства до даты фактического исполнения, включая время, в течение которого существовали обстоятельства непреодолимой силы.
• Стороны признают, что если на момент заключения настоящего Договора в Российской Федерации и странах зарубежья, введены ограничительные меры, а также режимы чрезвычайной ситуации, Стороны осознают риск возникновения негативных последствий из-за данного фактора, однако, на свой страх и риск принимают обязательства по выполнению настоящего Договора, в связи с чем, указанные ограничения и режимы ЧС не будут являться действием непреодолимой силы и препятствием для исполнения обязательств по настоящему Договору.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Сторона, получившая предложение об изменении (расторжении) Договора, обязана сообщить о согласии или несогласии с подобным изменением (расторжением) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения соответствующего предложения.

Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке полностью или в части как при допущении Поставщиком существенных нарушений условий Договора, так и при их отсутствии. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 20 (двадцати) календарных дней с момента направления Покупателем соответствующего письменного уведомления Поставщику, если более поздняя дата не указана в уведомлении Покупателя.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, Стороны будут стараться разрешить путем переговоров (в частности, включая путем обмена письмами, факсимильными сообщениями).

Для разрешения любых споров, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок.

Претензия должна содержать извещение о нарушении условий Договора, а также требования, которые, по мнению Стороны, предъявляющей претензию, подлежат удовлетворению.

Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Сторона, получившая претензию, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения претензии обязана мотивированным письмом сообщить другой Стороне о результатах ее рассмотрения.

Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченными лицами Поставщика либо Покупателя.

При невозможности разрешения указанных споров между Сторонами в претензионном порядке они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Конфиденциальность

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность (хранить коммерческую тайну) в отношении полученной друг от друга информации (технические данные, рабочая информация, планы, образцы, информация и ноу-хау, относящиеся к продуктам, технологиям, оборудованию, информации ценообразования и т.д.). Стороны согласны ограничить распространение технической информации только среди тех сотрудников, которым её необходимо знать и которые связаны обязательствами соблюдать конфиденциальность (коммерческую тайну) технической и иной информации.

В случае нарушения пунктов настоящего раздела Договора, нарушившая сторона несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и обязана возместить пострадавшей Стороне ущерб, причиненный в результате разглашения конфиденциальной информации в полном объеме.

13 НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

Каждая из Сторон Договора в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса РФ заверяет другую Сторону в том, что:

- является субъектом предпринимательской деятельности, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ и имеют право заключить настоящий Договор.

- электронные адреса, посредством которых осуществляет переписка по настоящему Договору, являются достоверными;

- лица, использующие электронную почту, имеют все необходимые полномочия для данной переписки;

- до подписания Договора его текст изучен, сторона понимает значение и смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя своей волей и в своих интересах, полностью признает и безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов. Каждая Сторона имела равную возможность влиять на условия и содержание текста Договора;

- при заключении Договора стороной предоставлена полная и достоверная информация о себе во всех существенных аспектах на дату заключения Договора, в том числе, о полномочиях лица, подписавшего Договор, о наличии необходимых для исполнения обязательств по Договору материально-технических ресурсов, и не было утаено таких сведений, которые могли бы сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение другую Сторону в каких-либо существенных аспектах;

- в отношении заключения Договора и осуществлении прав и обязанностей по нему получены все необходимые одобрения органов управления, а также разрешения от уполномоченных органов и организаций (если применимо), а полномочия лица, подписывающего от имени сторон Договор, действительны и не ограничены учредительными документами или каким-либо иным образом;

- стороной уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не является фирмой-однодневкой и не вступает в договорные отношения с фирмами-однодневками, «техническими компаниями».

- все хозяйственные операции (в том числе, операции по реализации продукции (работ, услуг), операции по покупке продукции (работ, услуг) и иные) полностью отражены в первичных учетных документах, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на стороны;

- на момент подписания Договора в отношении стороны не возбуждалось судебных, арбитражных или административных производств в каком-либо суде, арбитраже или административном органе, которые могли бы привести к невозможности исполнить свои обязательства по Договору;

- в отношении стороны не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; ее деятельность не приостановлена;

- размер задолженности стороны по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по данным бухгалтерской отчетности на дату окончания календарного отчетного периода не превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов (имущества).

Каждая Сторона обязана немедленно уведомить другую Сторону в случае изменения обстоятельств, в отношении которых Стороной выданы вышеуказанные заверения.

Каждая Сторона при заключении настоящего Договора полагается на вышеуказанные заверения об обстоятельствах другой Стороны, которые рассматриваются как имеющие существенное значение для заключения Договора.

В случае нарушения гарантий и/или заверений, указанных в настоящем договоре или в связи с ним, Сторона, чьи права нарушены вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных таким нарушением.

Поставщик возместит Покупателю полностью все убытки Покупателя, которые возникнут в случае невозможности уменьшения Покупателем налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, определенной актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством убытков Покупателя вне зависимости от факта его обжалования. По требованию Покупателя Поставщик обязуется участвовать в обжалованиях Акта (-ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика.

Покупатель, по запросу Поставщика, предоставит Поставщику право обжаловать (участвовать в обжаловании на стороне Покупателя) Акт государственного органа, вынесенный в отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика. Для целей применения настоящего пункта Стороны заранее оценили размер убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Покупателем сумм налогов, в возмещении которых Покупателю было отказано, сумм налогов, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем вследствие не признания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из Договора, пеней, штрафов.

В обеспечение возмещения убытков, указанных в настоящем пункте, Покупатель без применения к нему какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по настоящему Договору (равно как и иным сделкам между Сторонами) имеет право уменьшить сумму, подлежащую оплате Покупателем Поставщику по любым обязательствам между Сторонами, не ограничиваясь Договором, на сумму, определенную в акте государственного органа, как сумму налогов, в возмещении которых Покупателю было отказано, сумм налогов, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из Договора, пеней, штрафов. Без применения к Покупателю какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по настоящему Договору (равно как и иным сделкам между Сторонами) данная сумма остается в распоряжении Покупателя до вступления в законную силу акта государственного органа или решения суда, вступившего в законную силу, в случае судебного обжалования акта государственного органа.

Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери Покупателя по правилам статьи 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возникшие вследствие неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Покупателя источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по операциям из Договора, если вследствие такого неустранения Покупатель отказался полностью или в части от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках Договора, при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего:

• Поставщик признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета (возмещения) по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения Покупателем уменьшения суммы подлежащего уплате налога (вычета) по операциям из Договора. Наличие (урегулирование/не урегулирование) несформированного по цепочке исполнителей (работ/услуг) с участием Поставщика источника по НДС подтверждается информационными письмами налоговых органов. При получении Поставщиком уведомления от Покупателя о наличии сведений о не сформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик обязуется обеспечить устранение таких признаков;
• Добровольный отказ Покупателя от уменьшения суммы подлежащего уплате налога (применении вычета (возмещения) по НДС) в рамках операций по Договору выражается в: а) в случае заявления Покупателем к вычету сумм НДС по операциям с Поставщиком - подаче Покупателем в налоговый орган уточненной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость с полным или частичным исключением операций, совершенных в рамках Договора с Поставщиком; б) в случае, если сумма НДС по операциям с Поставщиком не была заявлена Покупателем к вычету на основании имевшихся у Покупателя сведений о наличии несформированного по цепочке исполнителей (работ/услуг) с участием Поставщика источника по НДС, подтвержденных информационным письмом налогового органа или иным достоверным способом – не заявлении сумм НДС по операциям с Поставщиком к вычету (возмещению) по истечение установленного срока на урегулирование несформированного источника;

Несформированный источник для принятия к вычету сумм НДС определяется налоговым органом не только в отношении прямой сделки между Поставщиком и Покупателем, но и в ситуации, когда Поставщик, исполнитель или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке поставщиков товаров, работ, услуг);

Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем формирования в бюджете такого источника, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты НДС в бюджет.

• • Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми Стороны связывают обязанность Поставщика возместить имущественные потери Покупателя достаточным доказательством будет являться информационное письмо, требование, решение, иной документ-основание налогового органа, свидетельствующее о наличии несформированного источника по цепочке исполнителей работ, услуг для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с Поставщиком.
  • Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Поставщик обязуется возместить Покупателю, в размере, равном сумме налогового вычета по НДС, которую Покупатель мог бы получить, но не получил в соответствующем налоговом периоде из-за неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по операциям из Договора, а также сумм уплаченных (или подлежащих уплате) процентов, пеней, штрафов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери и/или убытки Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным Поставщиком по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма.

Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям, направив уведомление о зачете Поставщику.

Стороны признают, что условия, предусмотренные статьей 13 настоящего Договора, направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают данные условия в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия статьи 13 сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.

Стороны договорились, что в случае, если какое-либо из положений Договора находится в противоречии с положениями данной статьи по аналогичному условию регулирования, то преимущества имеют положения статьи 13, вне зависимости от хронологии заключения соответствующих условий, если иное прямо не указано сторонами совместно.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Стороны обязаны в течение 3 (трёх) дней сообщить об изменениях своих реквизитов (юридического адреса, почтового адреса, банковских реквизитов и т.д.). В случае несвоевременного уведомления Поставщиком Покупателя о смене банковских реквизитов, Покупатель считается исполнившим обязательство по оплате в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются субъектами предпринимательской деятельности, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

Все дополнения и приложения к настоящему Договору будут считаться его неотъемлемой частью при условии подписания их обеими Сторонами.

Документы, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего договора (в т.ч. сам договор, любые приложения, дополнительные соглашения, акты, письма, претензии, заявки и т.п.), подписанные и переданные противоположной Стороне в виде скан-образа (фотографии) посредством электронной почты (или факса), указанной в реквизитах настоящего договора, признаются Сторонами полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму, являются надлежащим и допустимым доказательством при возникновении споров, в том числе в суде, и имеют юридическую силу оригинала до момента обмена Сторонами оригиналами на бумажном носителе или посредством ЭДО. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почты, датой получения следующий рабочий день после даты отправления сообщения передающей стороной. Стороны обязуются обменяться оригиналами в срок не позднее 30 календарных дней. В любом случае до получения оригиналов такие документы имеют полную юридическую силу. Стороны дополнительно согласовали, что при исполнении договора направление со стороны ООО «АЭМЗ» с домена @abinmetall.ru писем, электронных сообщений, являются надлежаще оформленным документом. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность электронной переписки, не передавать пароль и доступ к электронной почте третьим лицам.

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку (неполучение) доставки отправленного сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку (неполучение) доставки отправленного сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. Стороны вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору только по письменному согласию другой стороны. В случае передачи Поставщиком прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам без согласия Покупателя, Поставщик по требованию Покупателя выплачивает ему штраф в размере 25 (двадцати пяти) % (процентов) от общей суммы настоящего Договора.

Поставщик должен поддерживать открытый диалог с Покупателем в отношении экологических требований, предъявляемых к поставляемой продукции.

Экологические данные, относящиеся к производству, продукции и транспортировке, должны предоставляться по запросу Покупателя для проведения экологических оценок (например, для оценки жизненного цикла). Химические вещества и материалы, используемые для производства поставляемого Товара или оказания услуг для Покупателя, должны отвечать требованиям, указанным в соответствующей документации (паспортах безопасности, листах MSDS и т.п.) подтверждающей, что поставляемая продукция является экологически безопасной. Поставщик обязуется поставлять Товар в сопровождении вышеуказанных документов. В случае поставки Товара без соответствующей документации Покупатель имеет право отказаться от приемки Товара без несения какой-либо ответственности перед Поставщиком.

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей требованиям действующих нормативных правовых и ведомственных актов РФ. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при перевозке и хранении в пределах обычно предъявляемых требований к упаковке подобного вида. Поставщик, ответственный за планирование и выбор упаковочных материалов для продуктов, поставляемых Покупателю, обязан принимать все меры по максимальному снижению воздействия на окружающую среду от упаковки своей продукции.

Антикоррупционная оговорка:

Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерацией законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Сторон, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае подтверждения нарушения Стороной обязательств - воздерживаться от запрещенных в настоящей статье Договора действий. В случае неполучения направившей уведомление Стороной в установленный срок подтверждения от второй Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет, Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

Заключая настоящий Договор, Поставщик обязуется соблюдать стандарты Политики Покупателя (далее по тексту – Стандарт), размещенные на сайте: https://www.abinmetall.ru/documents/:

• в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда,
• в области качества и экологии,
• в области информационной безопасности,
• политике конфиденциальности
• антикоррупционной политике
• кодексу деловой этики контрагентов
• иным Положениям и инструкциям, размещенным на сайте.

Нарушение Поставщиком стандартов Политики Покупателя расценивается Сторонами как существенное нарушение договора.

14.12 В целях заключения и исполнения Договора, Стороны дают согласие друг другу обрабатывать персональные данные работников передаваемые в целях заключения и исполнения настоящего Договора, включая ФИО, телефон, электронная почта, сведения о должности и подразделении, дата рождения, паспортные данные, биометрия, адрес, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

Стороны договорились считать под обработкой персональных данных совершение действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение персональных данных.

Поставщик заверяет и гарантирует ООО «АЭМЗ», что согласия на передачу и обработку персональных данных своих работников получены (будут получены на момент передачи).

Поставщик обязуется соблюдать требования законодательства в области обработки персональных данных в отношении получаемых и обрабатываемых персональных данных; обеспечивать конфиденциальности и безопасность персональных данных при их передаче и обработке; осуществлять запись и хранение персональных данных в базах на территории РФ и в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных; принимать все необходимые меря для защиты обрабатываемых персональных данных, в том числе в соответствии с п. 5 ст.18, ст. 18.1, ст. 19, п. 3.1 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Поставщик гарантирует законность получения персональных данных, а также обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных, их защиту и уничтожение в соответствии с требованиями закона.

Поставщик возмещает ООО «АЭМЗ» полностью все имущественные потери ООО «АЭМЗ», возникшие у ООО «АЭМЗ» вследствие нарушения Контрагентом законодательных норм о защите персональных данных по правилам статьи 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Настоящим разделом Стороны определяют порядок применения электронного документооборота в процессе заключения, исполнения обязательств, расторжения, прекращения договора.

Стороны договорились, что при заключении, исполнении, прекращении Договора вместо традиционного документооборота на бумажном носителе осуществляется электронный документооборот (далее-ЭДО) по телекоммуникационным каналам связи через аккредитованного оператора электронного документооборота (далее-СЭД), соответствующего установленным налоговыми органами требованиям, если иное не установлено соглашением Сторон договора.

Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими сферу применения электронного документооборота.

Стороны вправе направлять друг другу в электронной форме через операторов ЭДО, список которых размещён на сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС России), любые документы, связанные с заключением, исполнением и расторжением Договора, в том числе, но не ограничиваясь: настоящий Договор, спецификации, любые иные дополнительные соглашения и(или) приложения к Договору, первичные и товаросопроводительные документы, акты, заявки, письма, уведомления, требования, претензии, а также иные документы и сведения в форматах: PDF, JPEG, XML, EXCEL.

В целях автоматизированной проверки полномочий лиц, подписывающих электронные документы, каждая из Сторон обязуется сообщать ему отпечатки сертификатов (thumbprint) электронных подписей своих представителей до начала использования этих подписей. Стороны вправе отказаться от действий по документу, оформленному с использованием электронных подписей, отпечатки сертификатов которых ему не были сообщены.

Электронные документы считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны уполномоченными на подписание лицами в соответствии с требованиями к указанным документам, условиями Договора и требованиями указанных выше систем, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее-КЭП).

Электронные документы, отправляемые и получаемые через систему ЭДО и подписанные КЭП в целях исполнения настоящего договора имеют точно такую же юридическую силу, как и документы, оформленные на бумажных носителях и подписанные собственноручной подписью и являются надлежащим и допустимым доказательством при возникновении споров, в том числе в суде. При использовании электронного документа такой же документ на бумаге не составляется.

Датой направления электронных документов считается дата поступления файла документа оператору, указанная в подтверждении оператора. Датой получения электронных документов считается дата направления оператором файла документа, указанная в подтверждении оператора.

Направляющая сторона формирует необходимый документ в электронном виде в системе программного обеспечения (ПО), подписывает его КЭП, и отправляет через оператора получающей стороне. Получающая сторона при получении документа от оператора проверяет действительность сертификата КЭП, сохраняет документ в системе ПО.

В случае если электронный документ должен быть подписан получающей стороной, получающая сторона в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документа от оператора подписывает документ КЭП и отправляет направляющей стороне через оператора.

В случае несогласия с содержанием документа получающая сторона отправляет направляющей стороне через оператора уведомление об уточнении (УОУ), подписанное КЭП, с указанием причины несогласия.

Если иное не указано непосредственно в документе, конкретно определяющем гражданско-правовые отношения Сторон, а также, если иное не предусмотрено законодательством РФ, в частности, определяющим порядок обмена счетами-фактурами, дата совершения хозяйственных операций (событий хозяйственной деятельности) указывается непосредственно в документах, в том числе может соответствовать дате составления документа, и не зависит от даты и времени выставления (передачи) и получения документа в электронном виде.

Дата формирования КЭП подтверждает действительность сертификата электронной подписи на момент подписания, при этом не является реквизитом документа и не определяет факт свершения события хозяйственной деятельности, если иное не предусмотрено в самом электронном документе или законодательством РФ.

Факт направления и получения электронного документа посредством СЭД, подписанного корректной КЭП, является достаточным основанием для признания документов утвержденными.

Если составление электронного документа невозможно или затруднительно, по соглашению сторон в отдельных случаях могут оформляться традиционные документы на бумаге. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными электронной подписью, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя в течение трех рабочих дней с даты, когда Стороне стало известно о таком сбое, Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного лицами и заверенные печатью организации. В то же время, при необходимости любая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны предоставить ей на бумажном носителе любой из документов, направленных / возможных к направлению с использованием электронного документооборота либо по электронной почте. Сторона, получившая такое требование, обязана его исполнить в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не установлен требованием.

Использование электронных документов между Сторонами не отменяет использование иных способов связи для обмена документами и сообщениями.

Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от обмена документами по ЭДО, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 календарных дней до такого отказа.

Положения настоящего раздела являются отдельным соглашением между Сторонами и не прекращают свое действие с окончанием настоящего Договора. Положения настоящего раздела не влияют на действительность отдельного соглашения об электронном документообороте (при его наличии).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу момента подписания и действует до «____»__________ 20__г., а в части исполнения обязательств - до полного их выполнения.

Если не позднее 30 (тридцати) календарных дней до момента истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не выразит в письменной форме намерения расторгнуть Договор, действие Договора пролонгируется на один календарный год.

С момента вступления Договора в силу все предшествующие переговоры, переписка, соглашения и прочее теряют свою силу.

Стороны дают друг другу согласие на получение, хранение, обработку и передачу третьим лицам своих персональных данных, необходимых для заключения, исполнения, изменения и расторжения настоящего Договора.

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

Договор составлен в двух идентичных экземплярах, на русском языке – по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение

17.1 Форма Спецификации (Приложение №1).

Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

ООО «АЭМЗ»

Генеральный директор

______________/Пастиков В.В. ___________________/_________

м.п. м.п.

Приложение №1

к договору № _____от __________20__ г.

ФОРМА

СПЕЦИФИКАЦИЯ №__

г. _________ «___»_________ 20__ г.

__________________________________ (далее – Поставщик) в лице ___________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны и

____________________________________ (далее – Покупатель) в лице ___________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию, согласно которой:

Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя, а Покупатель обязуется принять следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки исчисляется с даты подписания настоящей Спецификации и составляет:
___________________________________________________________________________.

Порядок и условия поставки товара (вид транспорта, стоимость транспортных расходов до места назначения (включена/не включена в стоимость), пункт назначения: ___________________________________________________________________________.

Порядок оплаты:_____________________________________________________________.

Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящей Спецификации, действуют условия Договора поставки.

Настоящая Спецификация составлена в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Посмотреть таблицу с данными