Тендер - Закупка моющих и дезинфицирующих средств №319072992

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_3Техническое_задание_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку моющих средств

(описание объекта закупки)

Заказчик – Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 5 муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

1.СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

2. Аналогичные Товары и заменители не предлагать.

3. Место поставки товара: Краснодарский край, Кореновский район, поселок Комсомольский, улица Новогодняя, дом № 1

Приложение_2_Обоснование_НМЦК_ - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_Проект_Контракта

КОНТРАКТ №

на поставку товара

п.Комсомольский «_____» _________ 2025 года

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 5 муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Мормуленко Анжелики Викторовны, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, действующего(ей) на основании ______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п.63.1 раздела 63 положения о закупке, утвержденного распоряжением администрации муниципального образования Кореновский район от 07.06.2024 г, №589, заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации поставляемых товаров (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее – Спецификация поставляемых товаров).

1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: п. Комсомольский, улица Новогодняя, дом № 1.

1.3. При поставке товара Поставщик обязан:

1.3.1. Произвести доставку, разгрузку.

1.4. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

2. Цена Контракта и порядок расчётов

2.1. Цена Контракта составляет _______________________________________________, НДС _________________________.

2.2. Оплата по Контракту осуществляется из внебюджетных средств/ родительская плата/ в рублях Российской Федерации.

• Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Контракту, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.
• Стоимость упаковки, фурнитуры, транспортные расходы, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара, включены в Цену Контракта.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере Цены Контракта с банковского счета Заказчика, указанного в пункте 14 Контракта.

2.6. Оплата Цены Контракта производится Заказчиком на основании надлежащим образом оформленного и подписанного обеими Сторонами акта приемки товара и товарно-транспортных накладных в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

2.7. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

2.8. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных контрактом.

3. Сроки поставки

3.1. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в полном объеме с даты заключения контракта до 31 марта 2025 г.

3.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение не исполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

4. Порядок сдачи и приемки поставленных Товаров

4.1. Поставщик обязан передать Заказчику Товар надлежащего качества и обеспечить его документами, подтверждающими качество Товара.

4.2. Товар должен быть поставлен в детский сад №5 муниципального образования Кореновский район по адресу п. Комсомольский, улица Новогодняя, дом № 1. в установленные сроки .

4.3. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе поставки несет Поставщик. Поставщик обеспечивает доставку до места назначения и разгрузку товара. Поставщик назначает ответственное лицо – экспедитора. Экспедитор, сопровождающий товар в пути следования, выполняет его погрузку и выгрузку.

4.5. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать сертификату качества и подтверждаться паспортом качества.

4.6. Поставщик обязан передать совместно с отгруженной продукцией товарно-сопроводительные документы, а также документы, регламентирующие качество и безопасность продукции, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Продукция, поставленная без документов, регламентирующих качество и безопасность продукции, не принимается Заказчиком.

4.7. Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о Товаре на русском языке.

4.8. В случае поставки товаров с дефектами, возникшими по вине Поставщика, которые могут быть устранены на месте. Поставщик обязан по требованию Покупателя устранить дефекты немедленно. До устранения дефектов Покупатель вправе отказаться от их оплаты.

4.9. Поставщик предоставляет Заказчику акт о поставке товара, оформленный в двух экземплярах. При отсутствии претензий по качеству и количеству поставленного товара Заказчик в течение одного дня обязуется принять предоставленный Поставщиком товар, подписать представленный акт и направить один экземпляр в адрес Поставщика.

4.10 В случае выявления факта несоответствия поставленного товара по объему, качеству или другим требованиям, установленным в настоящем контракте, Заказчик направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приеме товара с требованием устранить несоответствие.

4.11 Приемка товара осуществляется в присутствии представителей Заказчика и Поставщика.

4.12. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного товара или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза с привлечением экспертов (экспертной организации). Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5. Требования к упаковке

5.1. Товар должен поставляться в таре (упаковке) отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ на данный вид продукции, и обеспечивающую ее сохранность в пути следования, при погрузочно-разгрузочных работах и в течение гарантированного срока хранения. Тара (упаковка) должна быть выполнена из материалов, разрешенных органами Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения и социального развития РФ, товар должен быть надлежащим образом промаркирован в соответствии с установленными требованиями.

5.2. В случае нарушения указанных требований Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1.Своевременно и надлежащим образом поставлять товары в соответствии с условиями Контракта.

6.1.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и (или) документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

6.1.3. Передать совместно с отгруженной продукцией товарно-сопроводительные документы, а также документы, регламентирующие качество и безопасность продукции, в соответствии с требованиями законодательства РФ (декларации соответствия, удостоверения качества и безопасности, гигиенические сертификаты и иные документы, удостоверяющие качество продукции).

6.1.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

6.1.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

6.1.6. Заменить Товар ненадлежащего качества в течение 1-го рабочего дня с момента получения претензии Заказчика.

6.1.7. Поставщик гарантирует качество продукции в течение срока ее реализации при условии соблюдения Заказчиком правил хранения.

6.2. Поставщик вправе:

6.2.1. Требовать подписания Заказчиком товарной накладной по Контракту.

6.2.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1. Осуществлять приемку и оприходование поставляемых Товаров по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта или направить мотивированный отказ;

6.3.2. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.

6.3.3.При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

6.3.4.Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.3.5. Провести экспертизу предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

6.3.6. Осуществлять контроль за исполнением поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

6.4.4. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов.

6.4.5. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров

6.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в порядке предусмотренном положениями Федерального закона № 223-ФЗ при неоднократном нарушении Подрядчиком им своих договорных обязательств.

7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Контракта.

7.2. Качество товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара.

7.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного товара.

7.4. В период гарантийного срока Поставщика, Поставщик обязуется за свой счет производить

необходимый гарантийный ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, обязана возместить причиненные таким неисполнением убытки помимо суммы выплаченных другой стороне штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем размере:

а) 20 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 1 млн. рублей;

б) За неисполнение или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается(при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.

8.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. Порядок расторжения Контракта

9.1. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика (, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

в судебном порядке;

в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

9.4 Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.5. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае не выполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

12. Срок действия Контракта

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 марта 2025г., а в части финансовых обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

12.2. Настоящий договор составлен на 8 страницах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему договору, являются его неотъемлемой частью.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13. Прочие условия

13.1. Последующие изменения в законодательстве не изменяют условий настоящего контракта, если только данные изменения не носят прямых предписаний изменить контракт.

13.2. Стороны обязуются давать письменные ответы на все письменные замечания, предложения и претензии другой Стороны не позднее 10 рабочих дней со дня их поступления.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № __

от «___»______ 2025 года

1.СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _______________________________________________________.

2. Аналогичные Товары и заменители не предлагать.

3. Место поставки товара: Краснодарский край, Кореновский район, поселок Комсомольский, улица Новогодняя, дом № 1

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

_____________ ______________ Мормуленко А.В.