Тендер - Хозтовары №319764630

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№3_Обоснование_НМЦК_(Автосохраненный) - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2_ОПИСАНИЕ_ОБЪЕКТА_ЗАКУПКИ

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ д/с №2

МО Кореновский район

____________Е. А. Овчаренко

«_____» ____________ 2025 год

М.П.

РАЗДЕЛ 2

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

«Хозтовары»

Наименование заказчика: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 2 муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

Место оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, х. Журавский, ул. Южная,56.

Срок оказания услуг: в течение 2 рабочих дней с даты заключения контракта.

Поставщик предоставляет сертификаты соответствия на товар.

Поставка товара до 31.12.2025г. по адресу: Кореновский район, х. Журавский, ул. Южная,56

Эквивалент товара не предлагать!

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственный исполнитель

Заведующий Е. А. Овчаренко

« » _____________ 2025г.

Приложение_№4_Инструкция_для_участника_закупки

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ д/с №2

МО Кореновский район

Е. А. Овчаренко

«____»_________________ 2025 года

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ

для участника закупки малого объема

Предложение участника закупки малого объема, содержащее ценовую и иную информацию, необходимую для определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 4 или 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (далее – заявка), направляемое с использованием региональной информационной системы, используемой в сфере закупок для обеспечения госудасрвтенных и муниципальных нужд (далее – система), или внешнего ресурса, интегрированного с Системой, должно соответствовать условиям и требованиям закупки малого объема и содержать следующую информацию:

наименование товара, товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), конкретной модели (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленном образце (при наличии), наименовании производителя и страны происхождения товара;

функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки;

документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) (при наличии таких требований);

подтверждающие документы и (или) информацию в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами о запрете на допуск товаров, происходящих из иностранных государств работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (при установлении заказчиком таких требований в информации о закупке малого объема в соответствии с нормами статьи 14 Закона № 44-ФЗ (применение национального режима при осуществлении закупок));

расчет цены товара (работы, услуги).

Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать
в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в предложении, несет участник закупки.

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в отношении объекта закупки должны содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров. Значения показателей, предоставляемых участником закупки малого объема, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словами «или эквивалент».

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в отношении объекта закупки должно соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в описании объекта закупки.

Приложение_№1_Проект_контракта

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ д/с №2

МО Кореновский район

Е. А. Овчаренко

«_____» ____________ 2025 год

М.П

(ПРОЕКТ)

КОНТРАКТ

на поставку товара для муниципальных нужд

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

х. Журавский «___» _______________2025 год

Муниципальное дошкольное общеобразовательное бюджетное учреждение детский сад №2 муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Овчаренко Елены Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, с соблюдением требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон), на основании протокола рассмотрения заявок на закупку малого объема (электронный магазин) от «___»_______________2025 года, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации поставляемых товаров (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее – Спецификация поставляемых товаров) (далее – товар, товары).

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего контракта составляет ______________ рублей ___ копеек, в том числе НДС _________ (в случае, если Исполнитель в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрен).

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, изменению с учетом инфляции, индексации и других влияющих факторов не подлежит за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

2.3. В цену контракта включены все расходы Поставщика, в том числе расходы на упаковку и погрузку Товара в месте отправления, доставку до места поставки, разгрузку в месте доставки (поставки), поднятие товара на этаж, сборку и установку, расходы на страхование, уплату всех таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате в соответствии с законодательством РФ, а также другие расходы, связанные с исполнением контракта.

2.4. Аванс не предусмотрен. Оплата поставленного товара осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (акт приема передачи/товарная накладная/счет-фактура/УПД), за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу //или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.7. Источник финансового обеспечения контракта: за счет внебюджетных средств

3. Сроки и условия поставки товара

3.1. Товар надлежащего качества поставляется Поставщиком в полном объеме с момента заключения контракта в течение 2 (двух) рабочих дней.

3.2. При возникновении у Поставщика трудностей исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме в установленные сроки Поставщик обязан незамедлительно принять меры по их урегулированию с Заказчиком.

3.3. Поставщик должен уведомлять Заказчика о дате и времени поставки товара не менее чем за 2 (два) часа до осуществления поставки.

3.4. Доставка товара производится транспортом Поставщика Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кореновский район, х. Журавский, ул. Южная, д. 56.

Поставщик должен обеспечить разгрузку, сборку/установку поставленного товара.

3.5. Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязан предоставить следующие документы:

- инструкции по эксплуатации товара на русском языке (при наличии);

- технический паспорт на товар на русском языке (при наличии);

- оригиналы товарных накладных;

- оригинал счета/ счета-фактуры/УПД;

- два экземпляра акта приемки-передачи товара.

- гарантию производителя на Товар, оформленную в виде отдельного документа (при наличии);

- обеспечение гарантийных обязательств.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанных документов обязан осуществить приёмку поставленного товара на соответствие количеству, комплектности, установленным настоящим контрактом, а также осуществить проверку документов, подтверждающих качество поставляемого товара и сопроводительных документов, указанных в настоящем пункте. Заказчик направляет Поставщику один экземпляр подписанного Акта сдачи-приёмки товара.

3.6. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке. Поставщик несет ответственность за надлежащую упаковку товара, обеспечивающую его сохранность при транспортировке воздушным и автомобильным транспортом, а также хранении и во время перегрузки.

4. Качество товара

4.1. Поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), серийно выпускаемым, допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

4.2. Поставляемый товар без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, должен иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество и безопасную эксплуатацию товара, передаваемый в соответствии с законодательством РФ вместе с товаром.

4.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать потребительским свойствам товара и сертификату качества изготовителя, должно иметь сертификат соответствия, и другие разрешительные документы.

4.4. Передача Товара Заказчику в месте доставки включает в себя следующее:

а) проверку по сопроводительным документам наименования и количества, комплектность и целостность поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия копий документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если такие требования установлен законодательством РФ на данный вид Товара.

4.5. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента приемки Товара по количеству проверяет Товар на соответствие его качества требованиям настоящего Контракта, в том числе на наличие документов, в соответствии с п. 3.5 настоящего Контракта. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. В случае отсутствия претензий Заказчик, по результатам приемки, составляет экспертное заключение, подписывает и возвращает Поставщику подписанный Акт приема-передачи товара. Проверка соответствия качества поставленного товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций. Заказчик, принявший товар без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки товара в дальнейшем.

4.6. При обнаружении недостачи Товара, Товара ненадлежащего качества, несоответствие Товара требованиям Контракта, отсутствии документов, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего контракта, Заказчик в течение 2 дней составляет акт обнаруженных недостатков и уведомляет Поставщика о выявленных в ходе приемки недостатках и сроках их устранения. Акт обнаруженных недостатков вручается представителю Поставщика участвующему в приемке Товара либо направляется Поставщику любым способом, позволяющим подтвердить факт его отправления. При этом Акт приема-передачи товара не подписывается до устранения недостатков, указанных в акте обнаруженных недостатков.

4.7. Поставщик в согласованный с Заказчиком срок, обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик предъявляет Поставщику претензию/требование о допоставке товара, замене несоответствующего требованиям Контракта товара или устранения недостатков товара за счет Поставщика с применением мер ответственности, в соответствии с условиями Контракта, так же о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению Сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

4.8. Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи Товара Заказчику.

4.9. В случае обнаружения некачественного поставленного товара или товара, поставленного в неполном объеме, расходы, связанные с устранением таких недостатков, несет Поставщик.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с условиями контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком или Поставщиком) начисляется штраф, в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, поставщиком), (далее – Правила), утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г, № 1042.

5.2.1. Штрафы, начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

5.2.2. Штрафы, начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.4. – 5.6. настоящего раздела):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя (в случае осуществления закупки участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств) размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5.8. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены.

5.11. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от исполнения взятых на себя по настоящему контракту обязательств или устранения нарушений.

5.12. Заказчик вправе удерживать неустойку (пени, штраф) из обеспечения исполнения контракта (суммы заложенных денежных средств, банковской гарантии).

5.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Контрактом, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта и подтверждены документами компетентных органов.

6.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 3 (трех) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчёты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств.

6.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путём переговоров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты её получения.

7.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Краснодарского края.

8. Срок действия контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 года.

8.2. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и не противоречат действующему законодательству, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта после их подписания.

9.2. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Стороны обязаны в 3-х дневный срок проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.

9.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. К настоящему контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Спецификация поставляемого товара.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № _____

от «___»_______________ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемого товара

Хозтовары

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ___________________________(___________________) рублей __________ копеек НДС.

- Посмотреть таблицу с данными