Тендер - Выполнение работ по ремонту моечно - дезинфицирующего автоматического репроцессора Detro Wash для эндоскопического отделения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Красноярск» №312655712

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Прил_№5_Формирование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПрил_№4_Форма_разъяснений

Приложение №4

к котировочной документации

Форма запроса на разъяснение положений закупочной документации, документации о проведении запроса котировок

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

участника запроса котировок

дата и исходящий номер

Просим разъяснить следующие положения конкурсной документации – Извещения № _____________ на поставку/оказание услуг/выполнение работ ________________________________ размещенного в открытом доступе на сайте Заказчика krasnoyarsk.rzd-medicine.ru

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________ __________/______________

(должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка)

участника запроса котировок цен) МП

_______________________________________________________________________

Заполненную форму запроса на разъяснение просим направлять посредством почтовой связи:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. Ломоносова, 47 или посредством факсимильной связи на факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Форма с ответами на обращения за разъяснением положений закупочной документации, документации о проведении запроса котировок будет размещена в открытом доступе на сайте Заказчика krasnoyarsk.rzd-medicine.ru в течение 3 (трех) дней с даты поступления запроса на разъяснение, но не позднее срока окончания подачи заявки.

Прил_№1_Техническое_задание_ремонт_репросессора_Detro_...8004

Приложение № 1

к котировочной документации

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту моечно - дезинфицирующего автоматического репроцессора Detro Wash для эндоскопического отделения ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Красноярск»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень ИМТ подлежащих выполнению работ по ремонту в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» город Красноярск»

Перечень, применяемых запасных частей, комплектующих и расходных материалов на каждый эндоскоп

- Посмотреть таблицу с данными

Ведущий инженер по метрологии С.В. Хромова

Прил_№2_заявка,_карточка,_КП,_конверт

Приложение №2 к котировочной документации

На бланке участника

Заявка ______________ (наименование участника)

на участие в запросе котировок №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот «07» октября 2025г.

на право заключения договора выполнение работ по ремонту моечно - дезинфицирующего автоматического репроцессора Detro Wash для эндоскопического отделения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Красноярск»

- Посмотреть таблицу с данными

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник), полностью изучив всю котировочную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подтверждаю, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями договора и котировочной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет (ю).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2.1. к котировочной документации

На бланке участника

(для юридических лиц)

Карточка участника* 1

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2.1.2 к котировочной документации

На бланке участника

(для индивидуальных предпринимателей)

Карточка участника* 2

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2.2. к котировочной документации

На бланке участника с указанием

характеристики товара/работ/услуг

Коммерческое предложение (согласно технического задания)

на право заключения договора выполнение работ по ремонту моечно - дезинфицирующего автоматического репроцессора Detro Wash для эндоскопического отделения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Красноярск»

Приложение №2.3. к котировочной документации

Оформление конверта:

- Посмотреть таблицу с данными

^ К карточке участника подаются следующие надлежащим образом заверенные копии документов:

- приказ/доверенность на подписанта;

- для закупки товаров: регистрационное удостоверение, сертификат/декларация соответствия, если это предусмотрено к данному виду товаров;

- для закупки работ/услуг: лицензия на осуществления деятельности, если это предусмотрено к данному виду работ/услуг.

^ К карточке участника подаются следующие заверенные копии документов:

- для закупки товаров: регистрационное удостоверение, сертификат/декларация соответствия, если это предусмотрено к данному виду товаров;

- для закупки работ/услуг: лицензия на осуществления деятельности, если это предусмотрено к данному виду работ/услуг.

Прил_№3_Договор_на_выполнение_работ_по_ремонту_медицинского_оборудования

Договор №________

выполнения работ по ремонту медицинского оборудования

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________________________________, именуемое далее «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту медицинского оборудования (далее по тексту – Работы) в соответствии с Требованиями к выполнению Работ (Приложение № 1 к Договору) и передать результат Работ Заказчику. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Результатом Работ по Договору является _______________________________________________________________, 1 которое принадлежит Заказчику.
1.3. Выполнение Работ осуществляется в рабочие часы Заказчика/ с 08:00 по ____ ежедневно по адресу:
места нахождения Заказчика (указать адрес).
или
места нахождения объекта, в отношении которого выполняются работы (указать адрес).

Срок действия договора и срок выполнения Работ
2.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору 2 .
2.2. Начало выполнения Работ  с момента подписания Сторонами Договора/конкретная дата.
Окончание выполнения Работ  в соответствии с Календарным планом - графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору)/ конкретная дата.
2.3. Сроки выполнения Работ могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.
2.4. Заказчик вправе отказаться от выполнения Работ Подрядчиком на любом этапе выполнения Работ.

Стоимость Работ и порядок оплаты
3.1. Общая стоимость Работ по Договору составляет __________________ (___________________________________) руб. ___ коп., (в том числе НДС (___%) / или НДС не облагается на основании _____________________).
В стоимость Работ включены все расходы Подрядчика: компенсация издержек Подрядчика (накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи/запасные части и расходные материалы) 3 .
Определенная Сторонами цена Договора может быть изменена только с согласия обеих Сторон.
В случае, изменения в период действия Договора порядка налогообложения Подрядчика в части уплаты и исчисления НДС, цена Работ по Договору не подлежит изменению, считается твердой и включает в себя НДС в размере, соответствующем налоговым обязательствам Подрядчика. При этом Подрядчик самостоятельно исчисляет сумму НДС из оговоренной Сторонами цены Работ и не вправе предъявлять Заказчику к оплате суммы сверх установленных Договором.
Если Подрядчика теряет право на освобождение от уплаты НДС, он обязан уведомить об этом Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента утраты такого права.
В случае если Подрядчик становится плательщиком НДС, то он предоставляет Заказчику счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, Пподрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Подрядчика на подписание счетов-фактур.
Калькуляция является Приложением № 6 к Договору.
3.2. Оплата Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 Договора, в следующем порядке:
Вариант 1: 3.2.1. Авансовый платеж перечисляется Заказчиком Подрядчику в течение ____ (_____) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора/с даты получения счета на оплату от Подрядчика, в размере ___% (_________) от стоимости Работ, что составляет сумму _____________ (_________) рублей ______ копеек, в том числе НДС___%. Подрядчик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение _______________(______) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора; Окончательный расчет, с учетом ранее выплаченного аванса, осуществляется в течение ___ (______) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.
или
Вариант 2: 3.2.1. В полном объеме в течение ____ (___________) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Подрядчика: счета на оплату, актов сдачи-приемки выполненных работ (2 экз.), счета-фактуры. В случае отсутствия вышеуказанного полного комплекта документов оплата выполненных работ Подрядчика переносится Заказчиком соразмерно срокам получения таких документов, что означает оплату в полном объеме в течение _____________ (__________) календарных дней с даты получения закрывающих документов.
или
Вариант 3: 3.2.1. Согласно графику платежей (Приложение № 3 к Договору) после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Подрядчика: счета на оплату, актов сдачи-приемки оказанных услуг (2 экз.), счета-фактуры.
3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с Договором с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.4. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.
3.5. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование стоимости работ по Договору, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по Договору, Заказчик вправе требовать не чаще, чем ______________, пересмотра условий расчетов за выполняемые по Договору Работы в части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к Договору.
3.6. Настоящим Подрядчик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения Работ по Договору, указанные в Приложении № 1 к Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение стоимости Работ по Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

Обеспечение материалами и оборудованием и риск случайной гибели
4.1. Работы выполнятся силами Подрядчика с использованием своих собственных материалов.
4.2. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения работ, до окончательной приемки Заказчиком результатов Работ по Договору несет Подрядчик.

Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать возмещения убытков в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ, а также в случае их некачественного выполнения.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Оказывать содействие Подрядчику в вопросах его взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями Заказчика при выполнении Работ на условиях, предусмотренных Договором.
5.2.2. Оказывать содействие Подрядчику в получении в структурных подразделениях Заказчика документации, необходимой для выполнения Работ.
5.2.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика к месту выполнения Работ.
5.2.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение___ (____) календарных дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
5.2.6. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.3 пункта 5.4 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Договора.
5.3.4. Предъявить Заказчику результаты Работ к приемке досрочно, уведомив Заказчика о готовности к сдаче Работ письменно.
5.4. Подрядчик обязуется:
5.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом выполнить Работы и представить их результат Заказчику в соответствии с условиями Договора.
5.4.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке выполненных Работ, за свой счет в кратчайшие сроки, в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 Договора.
5.4.3. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
5.4.4. Результат Работ должны отвечать действующим требованиям законодательства Российской Федерации, другим соответствующим нормативным актам, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.
5.4.5. Не передавать любую информацию, касающуюся Договора, и не раскрывать сведения, полученные в процессе исполнения Договора, третьим лицам. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Подрядчика компенсации всех понесенных убытков.
5.4.6. Предоставлять Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений 4 .
5.4.7. При выполнении Работ, находясь по адресу, указанному в пункте 1.3 Договора, соблюдать режим, установленный на объекте Заказчика, и правила пожарной безопасности.
5.4.8. Установить гарантийный срок на результаты Работ по Договору в течение ______ (______) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.5. В случае обмена в целях исполнения Договора информацией на съемных носителях до направления информации передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.

Порядок сдачи и приемки Работ
6.1. В течение ____ (__) календарных дней после выполнения всего объема Работ Подрядчиком по Договору/после выполнения Работ в соответствии с Календарным планом - графиком выполнения Работ, Подрядчик представляет Заказчику 2 (два) подписанных со стороны Подрядчика экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ, счет на оплату, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 5 .
6.2. Не позднее____ (___) календарных дней с момента получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 6.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ и направляет Подрядчику подписанный обеими Сторонами экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный отказ от принятия выполненных Работ.
6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных Работ, Стороны в течение___ (___) календарных дней составляют акт о выявленных недостатках с указанием существа выявленных недоработок Подрядчика, а также сроков и порядка их устранения.
На основании акта о выявленных недостатках Подрядчик принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны, в кратчайшие сроки, но не более 5 (пяти) календарных дней с даты составления акта о выявленных недостатках.
6.4. В случае досрочного выполнения Работ по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы в соответствии с условиями Договора.

Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, введением санкций в отношении Подрядчика, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в течение 3 (трех) календарных дней, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору.
7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

Защита информации

8.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

• обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
• обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с Договором.

8.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

8.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

8.4. Стороны обязуются в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по Договору.

8.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»6. 9. Ответственность Сторон

9.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц как за собственные действия, а также самостоятельно осуществляет с третьими лицами все финансовые расчеты.

9.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором и/или Календарным планом, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 5.1 Договора, Заказчик имеет право требовать у Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в пункте 3.1 Договора за каждый день просрочки.

9.3. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет право требовать у Подрядчика уплаты штрафа в размере 1% от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков.

9.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Подрядчика. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

Для целей расчета неустойки по Договору Стороны применяют цену работ в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по Договору с учетом НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС).

9.5. В случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.6. Уплата Подрядчиком неустойки и возмещение убытков не освобождают Подрядчика от выполнения обязательств в натуре по Договору.

9.7. Обязательство Подрядчика по выплате неустойки наступает после получения от Заказчика соответствующего письменного требования. Срок удовлетворения такого требования – 10 (десять) календарных дней с даты его получения Подрядчиком.

9.8. В случае утраты документации, переданной Подрядчику Заказчиком, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 8 Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение, Подрядчик возмещает Заказчику убытки и уплачивает штраф в размере ____% от стоимости Работ, указанной в пункте 3.1 Договора за каждый день просрочки.

10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение

10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к Договору.

10.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

10.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения Договора) осуществляется путем направления Заказчиком письменного уведомления об этом Подрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым (прекращенным) с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.

10.4. В случае расторжения Договора (отказа от исполнения Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.5 Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Подрядчиком расходы до даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора или подписания соглашения о расторжении Договора.

10.5. В случае расторжения Договора (отказа от исполнения Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора, несоответствием результатов Работ требованиям Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

10.6. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения Подрядчиком требования, предусмотренного подпунктом 5.4.6 пункта 5.4 Договора 7 .

11. Разрешение споров

11.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем в порядке, предусмотренном в пункте 12.4 Договора.

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

11.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд __________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. Заказчик приобретает право собственности на результат выполненных Работ с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

Разработанная документация может быть использована Заказчиком только в отношении тех объектов, для которых она (документация) разрабатывалась 8 .

12.2. Все вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны обеими Сторонами.

12.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/уведомления, направленного иным способом.

Стороны договорились, что переписка в системах обмена электронными сообщениями (мессенджерах, электронной почте и т.п.) считается юридически значимой и имеющей силу простой электронной подписи. Это значит, что все написанное будет иметь силу доказательства.

12.5. При изменении наименования, местонахождения и иных реквизитов, указанных в разделе 14 Договора, а также при реорганизации одной из Сторон, такая Сторона обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

12.6. Стороны согласовали применение Антикоррупционной и Налоговой оговорок, приведенных в Приложениях № 4 и 5 к настоящему Договору.

13. Перечень приложений

13.1. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

13.1.1. Приложение № 1 – Требования к выполняемым работам

13.1.2. Приложение № 2 – Календарный план-график работ

13.1.3. Приложение № 3 – График платежей 13.1.4. Приложение № 4 – Антикоррупционная оговорка 9

13.1.5. Приложение № 5 – Налоговая оговорка 10

13.1.6. Приложение № 6 – Калькуляция.

14. Юридические адреса и реквизиты Сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору выполнения работ

по ремонту медицинского оборудования

№_____ от «___» __________ 20__г.

Требования к выполняемым работам

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование Работ:_________________

Цель Работ: (указываются ожидаемые результаты Работ).

Требования к Работам: (указываются требования законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов, нормативных документов и внутренних документов Заказчика, которым должны соответствовать ожидаемые результаты Услуг).

Содержание Работ: (приводится описание Работ, основные этапы).

Форма предоставления результатов Работ: (указывается форма предоставления результатов Работ).

Список запасных частей, используемых в ходе выполнения работ по Договору: _______________________.

Результат выполненных Работ:___________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору выполнения работ

по ремонту медицинского оборудования

№___________ от «___» ____________ 20__ г.

Календарный план-график работ

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование Работ: ______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору выполнения работ

по ремонту медицинского оборудования

№ ___ от « ___»__________20__г.

График платежей

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма оплаты: ______ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___%  _____ (_______________) рублей _____ копеек/или НДС не облагается.

от Заказчика: от Подрядчика:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6

к Договору выполнения работ

по ремонту медицинского оборудования

№_____ от «___» __________ 20__г.

Калькуляция 11

Наименование Работ: __________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель Подрядчика (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Подрядчика (подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка расходов

по отдельным статьям затрат на выполнение Работ в 20__ г.

Наименование Работ: _______________________________________________________

Статья 1. Оплата работ, выполняемых Субподрядчиками, руб.

- Посмотреть таблицу с данными

Статья 2. Оборудование, руб.

- Посмотреть таблицу с данными

Статья 3. Материалы, руб.

- Посмотреть таблицу с данными

Статья 4. Заработная плата всего, руб.

- Посмотреть таблицу с данными

Статья 5. Страховые взносы, руб.

- Посмотреть таблицу с данными

Статья 6. Прочие расходы, руб.

- Посмотреть таблицу с данными

Статья 7. Накладные расходы, руб.

- Посмотреть таблицу с данными

от Заказчика: от Подрядчика:

_________/______________ ________________/_____________

^ Результатом работ может являться, например: исправное медицинское оборудование, позволяющее продолжить его эксплуатацию в соответствии с предназначением.

^ В случае если заключение договора происходи после возникновения фактических отношений между сторонами, необходимо добавить пункт следующего содержания: «Условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим до даты вступления Договора в силу, с ________».

^ При необходимости, конкретизировать иные расходы Исполнителя/ Подрядчика.

^ Данный пункт не добавляется в договор, если Подрядчиком является индивидуальный предприниматель.

^ При необходимости возможно подписание промежуточного акта выполнения работ.

^ Пункт включается, если при исполнении Договора осуществляется обработка информации, содержащей персональные данные

^ Данный пункт не добавляется в договор, если Подрядчиком является индивидуальный предприниматель.

^ Абзац включается в текст договора, в случае если в ходе выполнения работ/оказания услуг разрабатывается какая-либо документация.

^ Приложение необходимо изложить в редакции соответствующего раздела, указанного в разделе VII Приложения № 3 к настоящему Положению.

^ Приложение необходимо изложить в редакции соответствующего раздела, указанного в разделе VII Приложения № 3 к настоящему Положению.

^ В калькуляцию допустимо вносить изменения по соглашению Сторон по Договору.