Тендер - Выполнение работ по механизированной уборке с использованием противогололёдных материалов, вывозу снега с его последующей утилизацией с территории причалов ФГУП «Нацрыбресурс» в Мурманском морском рыбном порту №311105267

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_о_запросе_котировок.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть67 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Мурманская облМесто поставки (адрес):РФ, г. Мурманск, территория причалов №№ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, расположенных в Северном районе Рыбного терминала морского порта Мурманск, включая Пирс Северного района; территория причалов №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, открылок причала № 45, расположенных в Южном районе Рыбного терминала морского порта Мурманск.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 30.09.2025 по 08.10.2025Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ru, www.zakupki.gov.ru.Порядок предоставления документации:По средствам скачиванияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

«УТВЕРЖДАЮ»

Врио генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Национальные рыбные ресурсы»

А.В. Романович__________________________

«30» сентября 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Извещению о запросе котировок

ПРОЕКТ

Договор № ______

г. Мурманск «____» ___________ 20____ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальные рыбные ресурсы» (ФГУП «Нацрыбресурс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио генерального директора Романовича Алексея Васильевича, действующего на основании Устава и приказа Росрыболовства от 29.03.2024 № 104-л, с одной стороны, и ________________________________ (___________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

1.1.1. По заявкам Заказчика (далее- «Заявка») выполнить работы по механизированной уборке с использованием противогололёдных материалов, вывозу снега с его последующей утилизацией (далее – «Работы») с территории причалов ФГУП «Нацрыбресурс», расположенных в Мурманском морском рыбном порту (причалы №№ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 расположены в Северном районе Рыбного терминала морского порта Мурманск, включая Пирс Северного района; причалы №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, открылок причала № 45 расположены в Южном районе Рыбного терминала морского порта Мурманск) в полном соответствии с условиями, сроком, составом и объемом Работ, установленными настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.1.2. Передавать Заказчику результаты выполненных Работ по универсальным передаточным документам (далее- «УПД»).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Заявка подается Заказчиком по форме Приложения № 2 к Договору в письменном виде посредством электронной или факсимильной связи не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до даты выполнения Работ Подрядчиком.

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2026 г. включительно или до достижения суммы, указанной в пункте 5.1 настоящего Договора, в зависимости от того, что наступит ранее, а в части оплаты - до полного исполнения принятых Сторонами обязательств надлежащим образом.

2.2. Периодичность выполнения Работ: согласно времени и дате, указанным в Заявке Заказчиком, в том числе в выходные, праздничные дни, в вечернее и ночное время в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

2.3. Объем по каждому виду Работ и требуемая дата их выполнения определяются Заказчиком самостоятельно в Заявке.

2.4. Выполнение Работ осуществляется в срок, установленный Заказчиком в Заявке при условии соблюдения Заказчиком п. 1.3 настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнять все Работы с надлежащим качеством, в полном объеме и в срок, а также в полном соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

3.1.2. Обеспечивать соответствие выполняемых Работ и используемых материалов установленным требованиям, параметрам качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Соблюдать нормы и правила техники безопасности при выполнении Работ.

3.1.4. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполнения Работ по настоящему Договору.

3.1.5. Обеспечить содержание и уборку места выполнения Работ с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии до подписания УПД.

3.1.6. Иметь действующие разрешительные документы (лицензии, сертификаты, разрешения, допуски), необходимые для выполнения Работ, и нести все расходы, связанные с их получением.

3.1.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика об обстоятельствах, которые грозят неисполнением условий настоящего Договора, либо создают невозможность выполнения Работ в срок, по не зависящим от Подрядчика причинам.

3.1.8. Возмещать уплаченные суммы штрафов, наложенные на Заказчика компетентными органами в связи с незаконной деятельностью Подрядчика, в том числе в связи с отсутствием разрешений, согласований и лицензий (в случае необходимости их оформления Подрядчиком) в течение 3-х (трех) дней с даты получения письменного требования Заказчика.

3.1.9. Выполнить Работы с учетом видов покрытий, с применением транспортных средств, механизмов и другого оборудования, позволяющих выполнить Работы надлежащего качества. Выполнение Работ должно осуществляться с использованием транспортных средств и оборудования Подрядчика с привлечением экипажа из квалифицированных трудовых ресурсов (с соответствующей квалификацией).

3.1.10. В случае несоответствия результата выполненных Работ условиям настоящего Договора и Технического задания, Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня устранить недостатки своими силами и за свой счет.

3.1.11. Подрядчик обязан во всех случаях принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда / ущерба имуществу Заказчика, в том числе третьим лицам / имуществу третьих лиц, связанного с выполнением Работ по настоящему Договору.

3.1.12. Не позднее 15 (пятнадцатого) числа и последнего дня каждого месяца, в котором выполнялись Работы, предоставить Заказчику УПД, справку для расчетов за выполненные работы (услуги) (по форме Приложение № 4) и счет на оплату.

3.1.13. При выполнении Работ и использовании материалов обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности, природоохранного законодательства и санитарных норм и нести полную ответственность перед Заказчиком, третьими лицами и соответствующими государственными органами в случае их нарушения.

3.1.14. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если они не представляют собой вмешательство в деятельность Подрядчика.

3.1.15. Заблаговременно и за свой счет осуществлять оформление пропусков для прохода своего персонала и проезда транспортных средств на территорию порта Мурманск.

3.1.16. Извещать Заказчика о точном времени и дате выполнения Работ посредством электронной или факсимильной связи.

3.1.17. За 7 (семь) календарных дней извещать Заказчика о режиме работы Подрядчика в праздничные и предпраздничные дни.

3.1.18. В случае невыполнения Подрядчиком Работ по Договору по причинам, не зависящим от Заказчика (при соблюдении Заказчиком п. 1.3 настоящего Договора), после привлечения Заказчиком иной организации для выполнения Работ, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику полную стоимость понесенных расходов.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Подрядчик вправе, по согласованию с Заказчиком, привлекать для выполнения Работ Субподрядчиков с единоличной собственной ответственностью перед Заказчиком за соблюдение условий Договора. Как Подрядчик, так и все привлечённые Субподрядчики должны иметь действующие Свидетельства о соответствии предприятия, сертификаты, разрешения и лицензии на право выполнения Работ по настоящему Договору (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством РФ).

Вся документация, оформленная Субподрядчиком, должна быть заверена подписью ответственного лица и печатью Подрядчика. Подрядчик несет полную ответственность за действия/бездействия субподрядных организаций перед Заказчиком и третьими лицами. Контроль за выполнением Работ субподрядными организациями осуществляет Подрядчик.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Обеспечить Подрядчику свободный доступ к месту выполнения Работ в соответствии с существующим пропускным режимом у Заказчика в течение всего срока выполнения Работ, установленного Договором.

4.1.2. Обеспечить приемку выполненных Работ в случае отсутствия претензий относительно объема, качества и соблюдения сроков их выполнения.

4.1.3. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Контролировать ход и качество выполняемых Работ, беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов Работ в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ.

4.2.2. Привлекать к участию в приемке Работ соответствующие надзорные органы.

4.2.3. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

4.2.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненных Работ в случае обнаружения недостатков, исключающих или затрудняющих оказание услуг на территории причалов третьим лицам. Работы, выполненные Подрядчиком некачественно, не принимаются и не оплачиваются Заказчиком до полного устранения недостатков. Отсутствие оплаты не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

4.2.5. В случае невыполнения Подрядчиком Работ по Договору по причинам, не зависящим от Заказчика (при соблюдении Заказчиком п. 1.3 настоящего Договора), Заказчик вправе привлечь иную организацию для выполнения Работ с последующим отнесением понесенных расходов за счет Подрядчика.

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость работ по Договору (Цена Договора) составляет ______________ (_______________________________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС - ____% - ______________ (_______________________________________) рублей ____ копеек / НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 НК РФ. В случае если у Подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в течение срока действия Договора возникнет обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Договору, включены в Цену Договора и дополнительному возмещению не подлежат.

Стоимость Работ указывается Сторонами в Спецификации (Приложение № 3 к Договору).

Цена Договора включает в себя: обеспечение транспорта ГСМ, противогололёдные материалы, оформление пропусков, налоги, таможенные пошлины, платежи, выплаченные или подлежащие выплате, часы работы транспорта, персонала, расходы на банковские услуги и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору.

5.2. Цена фактически выполненных Работ по настоящему Договору равна сумме цен каждой фактически выполненной Работы и определяется подписанными Сторонами УПД на основании Спецификации (Приложение № 3 к Договору). Цена фактически выполненных Работ по настоящему Договору исчисляется в рублях Российской Федерации.

5.3. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами УПД, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании выставленного Подрядчиком счета.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора Заказчик вправе осуществить оплату по Договору путем выплаты Подрядчику суммы, подлежащей оплате за выполненные Работы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа).

5.5. В случае изменения его банковских реквизитов Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Договоре реквизитам, несет Подрядчик.

ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик в течение сроков, указанных в п.3.1.12 Договора, предоставляет Заказчику УПД, справку для расчетов за выполненные работы (услуги) (по форме Приложение № 4) и счет на оплату.

6.2. Приемка выполненных Работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документов согласно п.3.1.12 Договора путем подписания и направления последнему УПД или направления мотивированного отказа от подписания в тот же срок.

6.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных Работах в течение 24 часов с момента обнаружения недостатков последним осуществляется вызов Подрядчика для составления двустороннего акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. После подписания двустороннего акта, Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня переделать Работы для устранения недостатков выполненных Работ и обеспечения их надлежащего качества. В случае отказа Подрядчика явиться и/или подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, Акт составляется в отсутствие Подрядчика, о чем в акте делается соответствующая отметка, при этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных Работ привлечь другую организацию с последующим отнесением понесенных расходов на счет Подрядчика.

6.4. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе направить Подрядчику требование о расторжении Договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат.

6.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором.

6.6. В случае наложения на Заказчика штрафных санкций контролирующими органами или судом в связи с нарушениями Подрядчиком природоохранного законодательства последний возмещает Заказчику сумму понесенных штрафов в течение срока, указанного в письменном требовании.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается выполнение Работ, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Договором, Техническим заданием.

7.2. В случае нарушения Подрядчиком согласованных Сторонами сроков выполнения Работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости невыполненных или не в срок выполненных Работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков исправления некачественно выполненных Работ, определенных Сторонами в соответствующих Актах, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости невыполненных или не в срок выполненных Работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке начислить и удержать неустойку (пени, штраф) из суммы, подлежащей оплате по Договору.

7.6. Уплата неустойки, штрафных санкций и возмещение причиненного другой Стороне ущерба не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по исполнению настоящего Договора.

7.7. Неустойка (штрафы, пени) взыскивается до фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Указанные в данном разделе Договора неустойки (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем письменного уведомления Подрядчика за 15 (Пятнадцать) календарных дней.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Настоящим Договором предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Претензия должна быть направлена по адресу места нахождения Стороны, указанному в настоящем Договоре, почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату.

9.2. Сторона, получившая претензию, обязана направить письменный ответ на нее другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

9.3. В случае неполучения Стороной, направившей претензию, ответа на нее в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее направления, досудебный порядок урегулирования споров считается соблюденным.

9.4. При недостижении согласия путем переговоров, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Мурманской области.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Форс-мажорные обстоятельства, срывающие выполнение Работ (пожар, наводнение, землетрясение и другие непреодолимые силы стихии, взрыв, забастовки, военные действия, запретные или ограничивающие решения органов государственной власти и управления) являются обстоятельствами, освобождающими Стороны от ответственности. Данные обстоятельства должны быть подтверждены справками из соответствующих государственных органов. Продолжительность выполнения Работ в таких случаях увеличивается на количество заактированных суток действия данных обстоятельств.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении и возможной продолжительности действия.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все уведомления и сообщения в связи с исполнением настоящего Договора, должны быть направлены в письменной форме.

11.2. Контроль за проведением Работ и приемка выполненных Работ осуществляется представителем Заказчика, действующим на основании доверенности.

11.3. Ни одна Сторона не может передать права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

11.4. При выполнении Работ Стороны руководствуются законодательством РФ, действующей нормативной документацией, а также условиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11.6. Все дополнения и изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.7. Все дополнения и изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.8. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

11.8.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

11.8.2. Приложение № 2 – Бланк Заявки.

11.8.3. Приложение № 3 – Спецификация.

11.8.4. Приложение № 4 – Форма справки для расчетов за выполненные работы (услуги).

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №________________

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №________________

ФОРМА Заявки

- Посмотреть таблицу с данными

на бланке предприятия

Исх. № __ от «___»_____20__ г.

З А Я В К А

Прошу Вас выполнить работы по механизированной уборке и вывозу снега с территории причалов ФГУП «Нацрыбресурс» в Мурманском морском рыбном порту по договору № _____ от ________20__ в соответствии с адресом, площадью объекта и видом услуг, указанным в таблице 1.

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА Заявки согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору №________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Извещению о запросе котировок

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Бланк или угловой штамп участника размещения заказа

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____» _____________ 2025 г.

Кому: Федеральному государственному унитарному предприятию «Национальные рыбные ресурсы»).

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по механизированной уборке снега с территории причалов ФГУП «Нацрыбресурс» рыбного терминала морского порта Мурманск, а также применимые к данному документу: законодательство Российской Федерации, Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Национальные рыбные ресурсы»

- Посмотреть таблицу с данными

в лице ___________________________________________________________________________ , (должность, ФИО, телефон)

действующего на основании__________________________________________________________

(наименование документа)

сообщаю о своём согласии участвовать в размещении заказа путем запроса котировок на условиях, установленных в указанном запросе котировок, и направляю настоящую котировочную заявку.

Выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в полном соответствии с требованиями Заказчика и техническими характеристиками товара (техническое задание).

Согласен, в случае признания победителем в запросе котировок на право заключения договора на выполнение работ по механизированной уборке снега с территории причалов ФГУП «Нацрыбресурс» рыбного терминала морского порта Мурманск исполнить условия договора и условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Согласен подписать договор в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

До подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании нас победителем в проведении запроса котировок будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Признаю, что направление Заказчиком запроса котировок и представление Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Сообщаю, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен: ________________________

(должность, Ф.И.О.,

_____________________________________________________________________________

телефон контактного лица Участника размещения заказа)

Приложение: (указать перечень прилагаемых документов и количество листов)

1.

2.

….

__________________________________ ____________ _____________________________

(должность подписавшего) (подпись) фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение № 1

к котировочной заявки

ИНСТРУКЦИЯ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Запрос котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Извещения.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства состоит из одной части и ценового предложения.

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать документы и информацию, указанные в п. 27 Извещения.

Заявка на участие в запросе котировок подается посредствам функционала электронной торговой площадки в срок, установленный в извещении о проведения запроса котировок.

Документы, содержащие в п. 27 Извещения, прикрепляются в разделе «Основная часть» заявки на участие в запросе котировок, в личном кабинете участника.

Информация о ценовом предложении прикрепляется в «Ценовом предложении» заявки на участие в запросе котировок, в личном кабинете участника.

Поданные участниками заявки оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику поэтапно, в соответствии с порядком их открытия, установленным действующим законодательством.

Заказчик принимает решение об итогах процедуры закупки, присваивая каждой заявке порядковый номер в зависимости от ценового предложения, указанного в заявке, содержащей лучшие условия исполнения договора.

Приложение № 2 к котировочной заявке

ФОРМА «ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

((Данный документ добавляется (загружается) участником закупки при подаче ценового предложения на стадии подачи заявки во вкладке «Ценовые предложения».

Таблица

- Посмотреть таблицу с данными

*- Заполняется участником запроса котировок.

**- В случае, если участник закупки имеет освобождение от уплаты НДС, в данной графе в столбце «Цена за единицу товара, руб. (включая НДС/НДС не облагается)» указывается «НДС не облагается».

Итого сумма договора: ____________________________ руб. (сумма прописью), в том числе НДС (либо НДС не облагается).

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П. (при наличии печати)